NOTICE: The text below was created automatically and may contain errors and differences from the contract's original PDF file. Learn more here

Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



CONTRATO PARA LA EXPLORACIÓN Y

EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS BAJO LA

MODALIDAD DE PRODUCCIÓN COMPARTIDA

AGUAS SOMERAS

ENTRE

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

y



PC CARIGALI MEXICO OPERATIONS, S.A. DE C.V.



y

ECP HIDROCARBUROS MEXICO, S.A. DE C.V.

25 DE SEPTIEMBRE DE 2017



ÁREA CONTRACTUAL 6



CUENCAS DEL SURESTE



ÁREA



CONTRACTUAL~ ~



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/201 7



ÍNDICE

CLÁUSULA l. DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN .................................. 4

1.1 .... ........... Definiciones ........................................ .... ........................................ .... 4

1.2 ............ ... Singular y Plural. .. ........ .... ......... .. ... ......... ... ............................. ... ...... 17

1.3 ....... ........ Encabezados y Referencias .............. ... ...... .. ..... .. .. .... ...... ..... ............. 17



CLÁUSULA 2. OBJETO DEL CONTRAT0 ...................................................... 17

2.1 ...... ......... Modalidad Producción Compartida .......................................... ........ 17

2.2 ... ....... ..... No Otorgamiento de Derechos de Propiedad .. ............ ..... .... ............ 17

2.3 .. ... .......... Intereses de Participación . ...... .. .................................... .......... ... .... ... 18

2.4 .. ...... .... ... Responsabilidad Solidaria ....... .. .................... .... .... ........... .... .. .......... 18

2.5 ......... ..... . Operador. .......... ......... ........ .............. .... ........ ... ... ........... ..... ... ............ 18

2.6 ... ............ Cambio de Operador. ................... ........................... .... ............. ... ...... 19

2. 7 ........ .. ..... Reporte Contable de Beneficios .. ..................... .... ............. ..... .. ..... ... 19



CLÁUSULA 3. PLAZO DEL CONTRATO ........................................................ 19

3.1 .............. . Vigencia ...... ........ ......... ........ ......... ........ .... ................... ............. ........ 19

3 .2 ....... .... ... . Prórroga... ... .... .... ...... ... ..... ........ .. ....... .... ..... ..................... ... .. ............ 19

3.3 ... ............ Etapa de Transición de Arranque . ..... .... ....... ... ......... .... ... ..... .. .......... 20

3.4 ......... .. .... Renuncia del Contratista.... ... ................. ..... .. .. .. ... .. ......... .. ..... ........... 22



CLÁUSULA 4. EXPLORACIÓN ......................................................................... 22

4.1 .. ........... .. Plan de Exploración ... .... ........ .. .. ... .............. .... ........ ....... ........ ........... 22

4.2 ............... Período Inicial de Exploración . .... ...................... ........ ........... .... ....... 23

4.3 ............... Primer Período Adicional de Exploración ......................... ..... ... ....... 23

4.4 ............ ... Segundo Período Adicional de Exploración .. ... ... ............. ... .. ... .. ...... 24

4.5 ............. .. Actualización del Plan de Exploración .. ... ....... .... ........ ..... .... .. .. ... ..... 25

4.6 ....... ..... ... Retraso en la Presentación del Plan de Exploración ........ ... .. .. .. ........ 25

4. 7 ............... Incumplimiento de los Conipromisos de Trabajo .... ... ....... .............. 25

4.8 ... ..... ...... . Pruebas de Fonnación ..... ............... .... ........... ........ .... ........... .. ...... .... 26

4.9 ............... Notificación de Descubrimiento .... .. .. .... ....... ..... ....... .... .... ... :........ .... 26



CLÁUSULA 5. EVALUACIÓN ............................................................................ 26

5.1 ........... .... Evaluación . ................ ....... ....... ... .... ... ...... .. ..... ... ..... .... ... ................... 26

5.2 .... .. ... .... .. Programa de Evaluación . ........ .... ................... .... .... ....... .......... ... ....... 27

5.3 .... .. .. .. ..... Hidrocarburos Extraídos Durante Pruebas . ..... .......... .......... .... ...... ... 27

5.4 ............ ... Informe de Evaluación .... .... ................. .. .... ..... .. ..... .... ....... ...... .......... 27



CLÁUSULA 6. DESARROLLO ........................................................................... 28

6.1 ..... .......... Descubrimiento Comercial. .............. .. ......... ... ................... ............. .. 28

6.2 ...... ..... .... Plan de Desarrollo ......... ................ .. ..... ... ........... ..... ......... ................ 28

8 f

6.3 ..... ......... . Observaciones al Plan de Desarrollo por Parte de CNH ....... .. .... ..... 2[

6.4 ... ... ......... Actualización del Plan de Desarrollo . .. .... ... .... .... .... .............. ... ........ 29

6.5 ....... .. ...... Actividades de Exploración Adicionales ......... ... ... ......... ... .. ... .. ........ 29



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



CLÁUSULA 7. REDUCCIÓN Y DEVOLUCIÓN DEL ÁREA ........................ 30

7.1 ............... Reglas de Reducción y Devolución ...................... ..... ......... .. .. .... .... .. 30

7.2 ............... No Disminución de Otras Obligaciones ........................................... 31

7.3 .............. Disminución del Porcentaje de Reducción y Devolución ..... .. ...... ... 31

CLÁUSULA 8. ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN ........................................ 31

8.1 ............... Perfil de Producción ....................................... ... .... ...... ... .............. .... 31

8.2 ............... Instalaciones .............................................................. .. .................... . 32

CLÁUSULA 9. UNIFICACIÓN ............................................................................ 32

9.1 ............... Procedimiento de Unificación ........... ... ... ..... ..... ................... .. .......... 32

9.2 ............... Unificación sin Contratista o Asignatario Contiguo ......................... 33

CLÁUSULA 10. PROGRAMAS DE TRABAJO ............................................... 33

10.1 ............. Programas de Trabajo ....................................................................... 33

10.2 ............. Programas de Trabajo del Período de Exploración .......................... 34

10.3 ............. Programas de Trabajo del Período de Desarrollo ... .............. .......... .. 34

10.4 ............. Observaciones de la CNH ................................................................. 34

10.5 ............. Actualizaciones a los Planes de Trabajo .................... ............ ...... .... 35

CLÁUSULA 11. AVANCES DE LAS ACTIVIDADES PETROLERAS ........ 35

11.1 ............. Perforación .de Pozos ........................................................................ 35

11.2 ............. Reportes de Perforación y Geofisicos .................... .......................... 36

11.3 ............. Informes de Avance ............................. .. ..................... ... ...... .. ... ........ 36

11.4 ............. Actividades Exentas de Aprobación ... .... ... ..... ... .. ... ............ .............. 36

CLÁUSULA 12. PRESUPUESTOS Y COSTOS RECUPERABLES ............... 36

12.1 ............. Presupuestos ........................................................... .... ..... ... ... ........... 36

12.2 ............. Presupuestos de Exploración .... ................ ... .... .. ........ .. .. ...... .. ........ ... 37

12.3 ............. Presupuestos de Desarrollo ............................................................... 37

12.4 .......... ... Actualizaciones ... ............................................................................ .. 37

12.5 ............. Contabilidad de Costos del Contratista........... ... .. ....... .. .... ............... 37

12.6 ............. Costos Recuperables .. .......... .... .... ................................. .. ........... ... .... 37

12.7 ............. Procura de Bienes y Servicios ........................ .............. ............ .... .. .. 38

12.8 ............. Obligación de Mantener Registros ............. ........ .. .... .......... ...... ....... . 38

12.9 ..... ...... .. De las Operaciones del Contratista con Terceros .. ............... ... ..... .... 3 8

CLÁUSULA 13. MEDICIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS HIDROCARBUROS

NETOS ....................................................................................... 38

13.1 ............. Volumen y Calidad .... ..... ....... ...... .... .... ..... ............ .... .... .......... ..... ..... 38

13 .2 ... ........ .. Procedimientos de Medición ............................................................ 3 9

13.3 ............. Instalación, Operación, Mantenimiento y Calibración de los Sistemas

de Medición ...................................................................................... 39

13.4 ............. Registros ........................................................................................... 39

13.5 ............. Mal Funcionamiento de los Sistemas de Medición .... ............... .. ..... 40

13.6 ............. Reemplazo del Sistema de Medición ......................... .... ..... ......... .... 40

13.7 ............. Acceso a los Sistemas de Medición ................................................. .41



1'·1"1



~



1":.



··~-t?~



(!]~"(!]



-)



11



ÁREA CONTRACTUAL 6



~



V'



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



13.8 ............. Punto de Medición Fuera del Área Contractual. ........ .. ........... .... ... .. 41



CLÁUSULA 14. MATERIALES .......................................................................... 41

14.1 ............. Propiedad y Uso de Materiales ......................................................... 41

14.2 ............. Materiales Exentos de Transferencia................................................ 42

14.3 ..... ... ..... Arrendatniento .................................................................................. 42

14.4 ..... ........ Opción de Compra ... .. .. .......... .......................................... ................. 42

14.5 .......... ... Disposición de Activos .............. .... .... ........ .... ...... ............. ... ........ .. ... 42



CLÁUSULA 15. OBLIGACIONES ADICIONALES DE LAS PARTES ........ 42

15.1 ............. Obligaciones Adicionales del Contratista ................. .... ......... .. ......... 42

15.2 ............. Aprobaciones de la CNH ..... .. ....... .... .. ... ....... .... ...... ...... ....... .. .... ....... 45

15.3 .......... ... Responsabilidad en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa,

Protección al Ambiente y Salud en el Trabajo ......... .. ... .... ....... ........ 45

15.4 ..... ... ..... Daños Preexistentes .......................................................................... 4 7

15.5 ........ ..... Derecho de Acceso de Terceros al Área Contractual. ...................... 48



CLÁUSULA 16. DISPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN ................................. 48

16.1 ............. Hidrocarburos de Autoconsumo ....................................................... 48

16.2 ............. Comercialización de la Producción del Contratista .......................... 48

16.3 ............. Comercialización de la Producción del Estado ........... ..................... 48

16.4 ............. Disposición de los Subproductos ...................................................... 48

16.5 ............. Instalaciones de Comercialización................................................... 49



CLÁUSULA 17. CONTRAPRESTACIONES ..................................................... 49

17.1 .. ........... Pagos Mensuales ...... ...... .... ........ .. .. .. ... .. .... ..... .................................. 49

17.2 ............. Contraprestación del Estado ............................................................. 49

17.3 ............. Contraprestación del Contratista. .... ....... .... .......... ......................... ... 49

17.4 .. ........... Límite de Costos Recuperables ........................................................ 50

17.5 ............ Valor Contractual de los Hidrocarburos ........................................... 50

17.6 ............. Revisión de las Contraprestaciones .................................... .... .......... 50



CLÁUSULA 18. GARANTÍAS ............................................................................. 50

18.1 ............. Garantía de Cumplimiento ...... .......................................................... 50

18.2 ............. Garantía Corporativa........... .... .......................... .... ..... .. .. ...... ...... ...... 52



CLÁUSULA 19. ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA CONTRACTUAL 54

19.1 ............. Requerimientos del Programa.................................. ........... ............. 54

19.2 ............. Notificación de Abandono ................................................................ 54

19.3 ........... .. Fideicomiso de Abandono ................................................................ 54

19.4 ............. Fondeo del Fideicomiso de Abandono . ............................................ 54

19.5 ......... .... Fondos Insuficientes ... .......... ............................................ ...... ..... ..... 56

19.6 ............. Sustitución Solicitada por la CNH ......................... ........... ...... ...... ... 56

19.7 ............. Etapa de Transición Final. ........... ......... ............. ............. .................. 56





L:J



-



.



r



...

.



1



. ~.:;..st;:

[!)~[!)



ll1



ÁREA CONTRACfUAL 6



~



fl-



Contrato No. CNH-R02-LO l-A6.CS/20 17



CLÁUSULA 20. RESPONSABILIDAD LABORAL; SUBCONTRATISTAS Y

CONTENIDO NACIONAL ..................................................... 58

20.1 .. ... ........ Responsabilidad Laboral. ..... .... ......... ...... .. ...... .. .................... ..... ...... 58

20.2 ............. Subcontratistas .................................................................................. 58

20.3 ............. Contenido Nacional. ......................................................................... 59

20.4 ............. Preferencia de Bienes y Servicios de Origen Nacional. ................... 61

20.5 ............. Capacitación y Transferencia Tecnológica....................................... 62

CLÁUSULA 21. SEGUROS .................................................................................. 62

21.1 ... ... ....... Disposición General. ........................................................................ 62

21.2 ............. Cobertura de Seguros ..................... .. .......... ......... ......................... .... 62

21.3 ............. Destino de los Beneficios ................ ....... ............. .......... .................. . 62

CLÁUSULA 22. OBLIGACIONES DE CARÁCTER FISCAL ........................ 63

22.1 .... ......... Obligaciones de Carácter Fiscal. ...................................................... 63

22.2 ............. Derechos y Aprovechamientos ................ .................... ........ .......... ... 63

CLÁUSULA 23. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR .............................. 63

23.1 ............. Caso Fortuito o Fuerza Mayor. .................. .......... .. ..... .. ........ ......... ... 63

23.2 ............. Carga de la Prueba............................................................................ 63

23.3 ..... ........ Notificación de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. ............................... 63

23.4 ............. Derecho de Terminación ......... ..... .... .. ............. ....... .. ....... .. ........ ..... .. 64

23.5 .......... ... Situaciones de Emergencia o Siniestro ...... ....................................... 64

CLÁUSULA 24. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA Y RESCISIÓN

CONTRACTUAL ..................................................................... 65

24.1 ............. Rescisión Administrativa .................................................................. 65

24.2 ............. Investigación Previa ......................................................................... 67

24.3 ............. Procedimiento de Rescisión Administrativa .................................... 68

24.4 ... ......... . Rescisión Contractual. ...................................................................... 68

24.5 ............. Efectos de la Rescisión Administrativa o Rescisión Contractual.. .. . 70

24.6 ............. Finiquito ........................................................................................... 70

CLÁUSULA 25. CESIÓN Y CAMBIO DE CONTROL .................................... 71

25.1 ............. Cesión ......... ................... ...... ....... ... ............ ................... ... ....... .......... 71

25.2 ............. Transferencias Indirectas; Cambio de Control. ..... ..... .. ... ............ ..... 71

25.3 ............. Solicitud a la CNH ............................................................................ 71

25.4 ... ......... . Efectos de la Cesión o el Cambio de Control. .................................. 71

25.5 ........ ..... Prohibición de Gravámenes ................. .. .............. ... ........ ....... ........... 72

25.6 ............. Invalidez ........................................................................................... 72

CLÁUSULA 26. INDEMNIZACIÓN ................................................................... 72

CLÁUSULA 27. LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 73



o



27.1 ............. Normatividad Aplicable ............... ..... ............ .... ................. ... ....... ... . 73



~;:; : : : : : : : ~~~~~~\~~~ó~~i·c~~~iii~d~~·;·d~i·E~;·~~~-·fud~~~~-(i"i"~~~·~:·:::::::::::::::: ;:



~



~

IV



ÁREA Co TRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-LO l-A6.CS/20 17



27.4 ... .......... Tribunales Federales ...... ...... ... .. ... .... ..... ...... .. ......... ... ..... .. .... ............. 75

27.5 ............. Arbitraje .............................. ................. ..... ........ ........ ............ ......... .. . 75

27.6 ............. Consolidación .................................................... ..... ...... ...... .... ......... . 76

27.7 ............ . No Suspensión de Actividades Petroleras ....... ................................. 76

27.8 ............. Renuncia Vía Diplomática................................................................ 76

27.9 ............. Tratados Internacionales ................................................................... 76

CLÁUSULA 28. MODIFICACIONES Y RENUNCIAS .................................... 77

CLÁUSULA 29. CAPACIDAD Y DECLARACIONES DE LAS PARTES ..... 77



29.1 ............. Declaraciones y Garantías ......... ............ .... .... .................... .... ........... 77

29.2 ............. Relación de las Partes ....................................................................... 77

CLÁUSULA 30. DATOS Y CONFIDENCIALIDAD ......................................... 77



30.1 ............. Propiedad de la Infonnación ................................... ...................... .. . 77

30.2 ...... .. ..... Posesión y Uso de la Infonnación Técnica....... ...... ................ ......... 78

30.3 ........ .... Aprovechamiento de la Información Técnica resultado de las

Actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial. ............ 78

30.4 ............. Información Pública......................................................................... 79

30.5 ............. Confidencialidad ........................................................ ....................... 79

30.6 .. .......... . Excepción a la Confidencialidad ............................. ........................ . 79

CLÁUSULA 31. NOTIFICACIONES ................................................................. 80

CLÁUSULA 32. TOTALIDAD DEL CONTRAT0 ............................................ 81

CLÁUSULA 33. DISPOSICIONES DE TRANSPARENCIA ............................ 81



33. 1 ........ ..... Acceso a la Información ................................... ......................... .. ..... 81

33.2 ............. Conducta del Contratista y Filiales .................... .................... .. .. .. ..... 82

33.3 ............. Notificación de la Investigación ............... .. ........ .............................. 82

33.4 ............. Conflicto de Interés ..... ................ :.................................................... 83

CLÁUSULA 34. COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD

NACIONAL ............................................................................... 83

CLÁUSULA 35. IDIOMA ..................................................................................... 83



CLÁUSULA 36. EJEMPLARES ................................................................•..•...... 83





.



:.;lt"..tot



¡



.



[!) ~~ [!)



V



ÁREACONTRACTUAL6



~J

~



Contrato No. CNH-R02-LO l-A6.CS/20 17



.CONTRATO CNH-R02-L01 -A6.CS/2017

CONTRATO PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE

HIDROCARBUROS BAJO LA MODALIDAD DE PRODUCCIÓN COMPARTIDA



Este Contrato para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos bajo la Modalidad de

Producción Compartida (el "Contrato") se celebra el 25 de septiembre de 2017, entre, por

una parte, los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ("México", el "Estado" o la ''Nación"), a

través del Ejecutivo Federal por conducto de la COMISIÓN NACIONAL DE

HIDROCARBUROS (la "CNH"), representada por el C. Juan Carlos Zepeda Malina, en su

carácter de Comisionado Presidente; por el C. Martín Álvarez Magaña, Titular de la Unidad

Jurídica, y por el C. Fausto Álvarez Hemández, Titular de la Unidad de Administración

Técnica de Asignaciones y Contratos, y por la otra parte, PC CARIGALI MEXICO

OPERATIONS, S.A. DE C.V. una sociedad mercantil constituida de acuerdo con las leyes

de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo "PC CARIGALI"), representada por

Emeliana Dallan Rice Oxley, en su carácter de representante legal, y ECP

HIDROCARBUROS MEXICO, S.A. DE C.V., una sociedad mercantil constituida de

acuerdo con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo "ECP"), representada

por Felipe Bayón Pardo, en su carácter de representante legal, al tenor de las siguientes

Declaraciones y Cláusulas:



DECLARACIONES

La CNH declara que:

l.

Es un Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética de la

Administración Pública Federal Centralizada del Estado, con personalidad jurídica propia,

autonomía técnica y de gestión, de conformidad con los artículos 28, octavo párrafo, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (la "Constitución"), 2, fracción I, y

3 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética;



II.

Confonne a los artículos 27, séptimo párrafo, de la Constitución; 15 y

23 de la Ley de Hidrocarburos y 38, fracción II, de la Ley de los Órganos Reguladores

Coordinados en Materia Energética, tiene capacidad legal para celebrar, en nombre y

representación del Estado, contratos con particulares o con Empresas Productivas del Estado

a través de los cuales la Nación lleva a cabo las actividades estratégicas de Exploración y

Extracción del Petróleo y demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el territorio

mexicano;

III.

De conformidad con las disposiciones aplicables de la Constitución, la

Ley de Hidrocarburos, la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia

En.ergética y los lineamientos establecidos por la Secretaría de Energía y la Secretaría de )

Hacienda y Crédito Público en el ámbito de sus respectivas competencias, el 20 de julio de

2016 publicó en el Diario Oficial de la Federación la Convocatoria No. CNH-R02-C01 /2016



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-LO l-A6.CS/20 17



para la licitación pública intemacional CNH-R02-L01 /2016 de un Contrato para la

Exploración y Extracción bajo la Modalidad de Producción Compartida para el Área

Contractual descrita en el Anexo 1, y que de acuerdo con el procedimiento establecido en las

Bases de Licitación emitidas para dicho procedimiento de licitación, en la Vigésima Sexta

Sesión Extraordinaria, el Órgano de Gobiemo de la CNH emitió el Fallo el 21 de junio de

2017 mediante el cual adjudicó el Contrato a PC CARIGALI MEXICO OPERATIONS, S.A.

DE C.V. en Consorcio con ECOPETROL GLOBAL ENERGY, S.L.U., mismo que fue

publicado el 28 de junio de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, y

IV.

Sus representantes están facultados para celebrar este Contrato

confonne a los artículos 23, fracción III, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados

en Materia Energética; 1O, fracciones II, IV y VII, 14, fracción XVI, 20 y Segundo

Transitorio del Reglamento Intemo de la CNH.

PC CARIGALI declara que:

I.

Es una sociedad mercantil constituida y con personalidad jurídica de

conformidad con las leyes de México, cuyo único objeto social es la Exploración y

Extracción de Hidrocarburos, y que cuenta con capacidad legal para celebrar y cumplir el

presente Contrato;

II.

Tiene su residencia fiscal en México, cuenta con un Registro Federal

de Contribuyentes y no tributa en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades a que

se refiere el Capítulo VI del Título Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

III.

Conoce las leyes de México, así como sus reglamentos y cualesquiera

otras disposiciones aplicables;

IV.

Tiene la organización, la experiencia y la capacidad técnica, financiera

y de ejecución para cumplir con sus obligaciones en virtud del presente Contrato;

V.

Ha llevado a cabo los actos corporativos, obtenido las autorizaciones

corporativas o de otra naturaleza y cumplido con los requisitos legales aplicables para

celebrar y cumplir el presente Contrato, y ni ella ni algún tercero asociado con la misma se

encuentra en ninguno de los supuestos del aliículo 26 de la Ley de Hidrocarburos, y

VI.

La capacidad jmidica de su representante para celebrar el presente

Contrato se acredita mediante el poder protocolizado en la escritura pública No. 106,889,

libro 2,576, otorgada ante Notario Público No. 217 de la Ciudad de México, Lic. José Ángel

Femández Uría, de fecha 25 de enero del 2017.



~



ECP declara que:



I.

Es una sociedad mercantil constituida y con personalidad jurídica de

conformidad con las leyes de México, cuyo único objeto social es la Exploración y



~



2



ÁREA CONTRACTUAL 6



á 'j¡



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



Extracción de Hidrocarburos, y que cuenta con capacidad legal para celebrar y cumplir el

presente Contrato;

II.

Tiene su residencia fiscal en México, cuenta con un Registro Federal

de Contribuyentes y no tributa en el régimen fiscal opcional para gmpos de sociedades a que

se refiere el Capítulo VI del Título Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

III.

Conoce las leyes de México, así como sus reglamentos y cualesquiera

otras disposiciones aplicables;

IV.

Tiene la organización, la experiencia y la capacidad técnica, financiera

y de ejecución para cumplir con sus obligaciones en virtud del presente Contrato;

Y.

Ha llevado a cabo los actos corporativos, obtenido las autorizaciones

corporativas o de otra naturaleza y cumplido con los requisitos legales aplicables para

celebrar y cumplir el presente Contrato, y ni ella ni algún tercero asociado con la misma se

encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 26 de la Ley de Hidrocarburos, y

VI.

La capacidad jurídica de su representante para celebrar el presente

Contrato se acredita mediante el poder protocolizado en la Escritura Pública No. 68,814,

Libro 1,240, otorgada ante Notario Público No. 212 de la Ciudad de México, Lic. Francisco

I. Hugues Vélez, de fecha 8 de septiembre de 2017.

EL OBLIGADO SOLIDARIO, declara que:

ECOPETROL GLOBAL ENERGY, S.L.U.:

I.

Es una sociedad debidamente constituida y existente de acuerdo con

las leyes de España y tiene la capacidad legal para celebrar y cumplir con las obligaciones

derivadas de este Contrato en su carácter de obligado solidario de EPC Hidrocarburos

Mexico, S.A. de C.V., en cumplimiento a lo establecido en el numeral 22.3 de la Sección III

de las Bases de Licitación para la Adjudicación de Contratos de Producción Compartida para

la Exploración y Extracción de Hidrocarburos en Aguas Someras, lo cual se acredita con la

escritura pública No. 137, otorgada ante Notario Público de Madrid y de su Ilustre Colegio,

Antonio Morenés Giles, de fecha 18 de febrero de 2009, la cual contiene la protocolización

del Acta Constitutiva de la compañía Ecopetrol Energy, S.L.U., inscrita en el Registro

Mercantil de Madrid en el tomo 26.538, Folio 109, Sección 8, Hoja M-478266, en el asiento

1.221.



II.

La capacidad juddica de su representante para celebrar el presente

Contrato se acredita mediante poder protocolizado en la escritura pública No. 65.228, Libro

1, 186, otorgada ante Notario Público No. 212 de la Ciudad de México, Lic. Francisco I.

Hugues Yélez, de fecha 7 de marzo de12017 .

Con base en las declaraciones anteriores, las Partes acuerdan las siguientes:



3



{



~ ~



ÁREA C ONTRACTUAL 6



;)



Contrato No. CNH-R02-LO l-A6.CS/20 17



CLÁUSULAS

CLÁUSULA l.

DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN

1.1



Definiciones.



Para los efectos de este Contrato, los siguientes términos tendrán los

significados mencionados a continuación:



"Abandono" significa todas las actividades de retiro y desmantelamiento de

los Materiales, incluyendo sin limitación, el taponamiento definitivo y cierre técnico de

Pozos, el desmontaje y retiro de todas las plantas, plataformas, instalaciones, maquinaria y

equipo suministrado o utilizado por el Contratista en la realización de las Actividades

Petroleras, así como la restauración de los Daños Ambientales en el Área Contractual

afectada por el Contratista en la realización de las Actividades Petroleras, de conformidad

con los términos de este Contrato, las Mejores Prácticas de la Industria, la Normatividad

Aplicable y el Sistema de Administración.

"Actividades Petroleras" significa el Reconocimiento y Exploración

Superficial, así como las actividades de Exploración, Evaluación, Extracción y Abandono

que realice el Contratista en el Área Contractual confonne a este Contrato.

"Agencia" significa la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de

Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

"Almacenamiento" significa el depósito y resguardo de Hidrocarburos en

depósitos e instalaciones confinadas que puedan ubicarse en la superficie, el mar o el

subsuelo.

"Año" significa un año calendario.

"Aportación Anual" tendrá el significado previsto en la Cláusula 19.4.

"Área Contractual" significa la superficie descrita en el Anexo 1, incluyendo

las formaciones geológicas contenidas en la proyección vertical de dicha superficie hasta la

profundidad establecida en dicho Anexo 1, en la cual el Contratista está autorizado y obligado

en virtud del presente Contrato a llevar a cabo las Actividades Petroleras, en el entendido

que: (i) este Contrato no le concede al Contratista ningún derecho real sobre el Área

Contractual ni sobre los recursos naturales en el subsuelo, y (ii) el Área Contractual será

reducida de conformidad con los ténninos de este Contrato.

"Área de Desarrollo" significa, en relación con cualquier DescubrimientL f

Comercial, el área dentro del Área Contractual que cubre la totalidad de las estructuras del

subsuelo o cierres estratigráficos que definen el yacimiento o el intervalo de interés de

Campo donde se llevó a cabo el Descubrimiento.



4



ÁREA CoNTRACfUAL 6



~~



Contrato No. CNH-R02-LO l-A6.CS/20 17



"Área de Evaluación" tendrá el significado previsto en la Cláusula 5.2.

"Autoridad Gubernamental" significa cualquier órgano gubernamental a

nivel federal , estatal o municipal, del poder ejecutivo, legislativo o judicial, incluyendo los

órganos constitucionales autónomos del Estado.

"Barril" significa una unidad de medida equivalente a un volumen igual a

158.99litros a una temperatura de 15.56 grados Celsius en condiciones de una atmósfera de

presión.

"Bases de Licitación" significa las bases de licitación emitidas confonne a la

Convocatoria, incluyendo todas las modificaciones o aclaraciones a las mismas, expedidas

por la CNH.

"BTU" significa la unidad térmica británica que representa la cantidad de

energía necesaria para elevar la temperatura de una libra de agua (0.4535 kilogramos) un

grado Fahrenheit (0.5556 grados centígrados), en condiciones atmosféricas normales.

"Campo" significa el área dentro del Área Contractual consistente en uno o

múltiples yacimientos, agrupados o relacionados de acuerdo a los mismos aspectos

geológicos estructurales y condiciones estratigráficas, pudiendo existir dos o más

yacimientos en un campo delimitados verticalmente por un estrato de roca impenneable o

lateralmente por barreras geológicas, o por ambas.

"Caso Fortuito o Fuerza Mayor" significa cualquier acto o hecho que

impida a la Parte afectada cumplir con sus obligaciones de confonnidad con el presente

Contrato si dicho acto o hecho va más allá de su control y no es resultado del dolo o culpa de

la Parte afectada, siempre que dicha Parte no pudiera evitar dicho acto o hecho tomando

acciones diligentes. Sujeto al cumplimiento de las condiciones antes estipuladas, Caso

Fortuito o Fuerza Mayor incluirá en fonna enunciativa, mas no limitativa, los siguientes

hechos o actos que impidan el cumplimiento de la Parte afectada de sus obligaciones

derivadas del presente Contrato: fenómenos de la naturaleza tales como tonnentas,

huracanes, inundaciones, deslaves, relámpagos y terremotos; incendios; actos de guerra

(declarada o no); disturbios civiles, motines, insurrecciones, sabotajes y terrorismo; desastres

por traslado de Materiales; restricciones por cuarentenas, epidemias, huelgas u otras disputas

laborales que no sean con motivo de incumplimiento de algún contrato laboral por parie de

la Parte afectada. Queda expresarnente entendido que Caso Fortuito o Fuerza Mayor no

incluirá dificultad económica o cambio en las condiciones de mercado (incluyendo

dificultades en la obtención de fondos de capital o finar1ciamiento ).

"Comercializador" significa la persona contratada por la CNH, de

conformidad con la Ley de Hidrocarburos, para prestar a la Nación el servicio de

comercialización de Hidrocarburos correspondientes al Estado como resultado del presente

Contrato.

~



o



5



~



ÁREA CONTRACTUA L



6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



"Condensados" significa líquidos de Gas Natural constituidos principalmente

por pentanos y componentes de Hidrocarburos más pesados.

"Contraprestación" significa, conjunta o separadamente, la Contraprestación

del Estado o la Contraprestación del Contratista, según sea el caso.

"Contraprestación del Contratista" significa, en relación con cualquier

Mes, comenzando con el Mes en el que se inicie la Producción Comercial Regular, la porción

de la producción de Hidrocarburos Netos proveniente del Área Contractual que el Contratista

tiene derecho a recibir en dicho Mes de acuerdo con lo previsto en la Cláusula 17.3 y en el

Anexo 3.

"Contraprestación del Estado" significa, en relación con cualquier Mes,

comenzando con el Mes en el que se inicie la Producción Comercial Regular, la porción de

la producción de Hidrocarburos Netos proveniente del Área Contractual que el Estado tiene

derecho a recibir en dicho Mes, así como aquellas otras contraprestaciones que le

coiTesponden a la N ación, de acuerdo con lo previsto en la Cláusula 17.2 y en el Anexo 3.

"Contratista" significa las Empresas Participantes conjuntamente.

"Contrato" significa el presente Contrato para la Exploración y Extracción

de Hidrocarburos bajo la Modalidad de Producción Compartida, incluyendo los anexos que

se adjuntan al mismo (que constituirán parte integral del presente Contrato), así como todas

las modificaciones que se hagan al mismo de confonnidad con sus ténninos y condiciones.

"Control" significa la capacidad de una Persona o grupo de Personas, de

llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes: (i) imponer, directa o indirectamente,

decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes, o

nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes, del

Contratista; (ii) mantener la titularidad de derechos que pennitan, directa o indirectamente,

ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social de la Empresa

Participante, y (iii) dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las

principales políticas del Contratista, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato

o de cualquier otra forma.

"Convocatoria" significa la convocatoria pública internacional número

CNH-R02-C01/2016 publicada en el Diario Oficial de la Federación por la CNH el 20 de

julio de 2016.

"Costos" significa todas las erogaciones, gastos, inversiones u obligaciones

relacionados con las Actividades Petroleras.

"Costos Elegibles" significa aquellos Costos que sean estrictamentL f

indispensables para la realización de las Actividades Petroleras, incunidos a partir de la

Fecha Efectiva y hasta la terminación del Contrato, siempre y cuando cumplan con lo



'..

!1

'i



·-·~



[!],·[!]



6



ÁREACONTRACTUAL6



+'



Contrato No. CNH-R02-LO l-A6.CS/20 17



requisitos señalados en los Anexos 4, 7 y 8 y con los lineamientos que a su efecto emita la

Secretaría de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicación del Contrato.

"Costos Recuperables" significa aquellos Costos Elegibles incluidos en los

Presupuestos y Programas de Trabajo aprobados por la CNH, siempre que hayan sido

efectivamente pagados y que para su detenninación y registro se cumpla con los Anexos 4,

7 y 8, y con los lineamientos que a su efecto emita la Secretaría de Hacienda vigentes a la

fecha de adjudicación del Contrato.

"Cuenta Operativa" significa los libros de cuentas y otros registros contables

mantenidos por separado por el Contratista para las Actividades Petroleras.

"Cuota Contractual para la Fase Exploratoria" tendrá el significado

previsto en el Anexo 3.

"Daño Ambiental" significa el daño que ocurre sobre los elementos bióticos

o abióticos a consecuencia de un impacto ambiental producto de actividades humanas.

"Daños Preexistentes" significa los Daños Ambientales y pasivos

ambientales presentes en el Área Contractual ocasionados por la actividad del sector

hidrocarburos, identificados y documentados en la Línea Base Ambiental por el Contratista

de conformidad con lo establecido en las Cláusulas 3.3 y 15.4.

"Descubrimiento" significa cualquier acumulación o conjunto de

acumulaciones de Hidrocarburos en el subsuelo, que mediante las actividades de perforación

exploratoria, se haya demostrado que contienen volúmenes de Hidrocarburos, clasificados

como Reservas o Recursos Contingentes.

"Descubrimiento Comercial" significa un Descubrimiento que sea declarado

comercial por el Contratista de conformidad con la Cláusula 6.1.

"Descubrimiento de Gas Natural No Asociado" significa un

Descubrimiento por métodos directos de una acumulación o acumulaciones de Hidrocarburos

en el Subsuelo, que por cualesquiera procedimientos de muestreo, prueba, análisis o

mediciones de flujo en sitio, se observe una proporción superior a 3,300 pies cúbicos de Gas

Natural por cada Barril de Condensados a ser producidos, medido a condiciones de superficie

y cuyo contenido de componentes más pesados que el metano es de cantidad tal que pennite

su proceso comercial.

"Descubrimiento Sub-salino" significa un Descubrimiento por métodos

directos de una acumulación o acumulaciones de Hidrocarburos en el Subsuelo, en el que

existan áreas prospectivas en formaciones sedimentarias por debajo de domos salinos.

"Día" significa un día natural.



7



~~1



ÁREA C ONTRACTUA L



6



~~



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



"Día Hábil" significa cualquier Día con excepción de sábados, domingos y

cualquier Día de descanso obligatorio de confonnidad con la Normatividad Aplicable.

"Documentos Técnicos" significa, de manera enunciativa más no limitativa,

todos los estudios, reportes, hojas de cálculo y bases de datos, reportes de avance y

cualesquiera otros docwnentos relacionados con la tenninación, producción, mantenimiento

o conducción de las Actividades Petroleras en el Área Contractual, en cualquier fonna.

"Dólares" o "EVA$" significa dólares de los Estados Unidos de América.

"Empresas Participantes" significa cada uno de PC CARJGALI y ECP,

incluyendo al Operador y sus respectivos sucesores o cesionarios permitidos conforme al

presente Contrato. Si en cualquier momento solo una entidad constituye al Contratista,

cualquier referencia en este Contrato a "cada una de las Empresas Participantes", "las

Empresas Participantes", o referencias similares, se entenderá que significan "el Contratista".

"Etapa de Transición de Arranque" significa la etapa que se llevará a cabo

de conformidad con lo establecido en la Cláusula 3.3 y la Normatividad Aplicable.

"Etapa de Transición Final" significa la etapa que se llevará a cabo de

conformidad con lo establecido en la Cláusula 19.7 y la Normatividad Aplicable.

"Evaluación" significa todas las actividades y operaciones llevadas a cabo

por el Contratista después de un Descubrimiento para detenninar los límites, caracterización

y capacidad de producción de algún Descubrimiento, así como para detenninar si el

Descubrimiento en cuestión es un Descubrimiento Comercial, incluyendo, sin limitación: (i)

actividades adicionales de Reconocimiento y Exploración Superficial y de Exploración; (ii)

estudios geológicos y geofisicos; (iii) perforación de Pozos de prueba; (iv) estudios de

Reservas y similares, y (v) todas las operaciones auxiliares y actividades requeridas para

optimizar las actividades anteriormente indicadas o las que sean resultado de éstas.

"Evaluación de Impacto Social" significa el documento que contiene la

identificación de las comunidades y pueblos ubicados en el área de influencia de un proyecto

en materia de Hidrocarburos, así como la identificación, caracterización, predicción y

valoración de las consecuencias a la población que pudieran derivarse del mismo y las

medidas de mitigación y los planes de gestión social correspondientes.

"Exploración" significa la actividad o conjunto de actividades que se valen

de métodos directos, incluyendo la perforación de Pozos, encaminadas a la identificación,

descubrimiento y evaluación de Hidrocarburos en el Subsuelo en el Área Contractual.

"Extracción" significa la actividad o conjunto de actividades destinadas a la

producción de Hidrocarburos incluyendo la perforación de Pozos de producción, la inyección~

y la estimulación de yacimientos, la Recuperación Avanzada, la Recolección, el

acondicionamiento y separación de Hidrocarburos, la eliminación de agua y sedimentos,



8



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNI-I-R02-L01-A6.CS/2017



dentro del Área Contractual, así como la construcción, localización, operación, uso,

Abandono y desmantelamiento de instalaciones para la producción.

"Fecha Efectiva" significa la fecha de firma del presente Contrato.

"Fideicomiso de Abandono" tendrá el significado previsto en la Cláusula



19.3.

"Filial" significa, en relación con cualquier Persona, cualquier otra Persona

que la Controle directa o indirectamente, que esté Controlada por dicha Persona, o que se

encuentre bajo el Control común de dicha Persona.

"Fondo" significa el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el



Desanollo.

"Garante" significa la empresa matriz en última instancia de cada una de las

Empresas Participantes, o la empresa que ejerza Control sobre cada Empresa Participante o

que se encuentre bajo el Control común de la Persona que ejerza el Control sobre la Empresa

Participante, quien otorgará la Garantía Corporativa simultáneamente con la suscripción del

presente Contrato, previa aprobación de la CNH.

"Garantía Corporativa" significa la garantía que será otorgada por el

Garante de cada una de las Empresas Participantes de conformidad con lo establecido en la

Cláusula 18.2 y el modello del Anexo 2. Esta garantía se ejercerá en última instancia para

exigir el cumplimiento puntual y oportuno de todas y cada una de las obligaciones del

Contratista en virtud de este Contrato que no hayan sido pagadas y/o cumplidas en su

totalidad por el Contratista, según conesponda, previa ejecución de las Garantías de

Cumplimiento y en su ca:so, posterior a la ejecución de las pólizas de seguros a las que hace

referencia la Cláusula 21.

"Garantíat de Cumplimiento" significa, conjunta o separadamente, según el

contexto del Contrato lo requiera, la Garantía de Cumplimiento Inicial, la Garantía del Primer

Período Adicional y la Garantía del Segundo Período Adicional.

"Garantíat de Cumplimiento Inicial" tendrá el significado establecido en la

Cláusula 18.1 (a).

"Garantíat del Primer Período Adicional" tendrá el significado establecido

en la Cláusula 18.1 (e).

"Garantía del Segundo Período Adicional" tendrá el significado establecido

en la Cláusula 18.1 (e).

"Gas Natural" significa la mezcla de gases que se obtiene de la Extracción o

del procesamiento industrial y que es constituida principalmente por metano y que



9



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



usualmente contiene etano, propano y butanos, así como dióxido de carbono, nitrógeno y

ácido sulfhídrico, entre otros. Puede ser Gas Natural Asociado y Gas Natural No Asociado.

"Gas Natural Asociado" significa el Gas Natural disuelto en el Petróleo de

un yacimiento, bajo las condiciones de presión y de temperatura originales.

"Gas Natural No Asociado" significa el Gas Natural que se encuentra en

yacimientos que no contienen Petróleo a las condiciones de presión y temperatura originales.

"Hidrocarburos" significa Petróleo, Gas Natural, Condensados e hidratos de



metano.

"Hidrocarburos de Autoconsumo" significa los Hidrocarburos utilizados

como combustible en las Actividades Petroleras, o reinyectados al yacimiento, pero sólo en

la manera y en las cantidades aprobadas de conformidad con la Nonnatividad Aplicable.

"Hidrocarburos en el Subsuelo" significa los recursos totales o cantidades

totales de Hidrocarburos con potencial de ser extraídos que se estima existen originalmente

en acumulaciones de ocurrencia natural, antes de iniciar su producción, así como aquellas

cantidades estimadas en acumulaciones aún por descubrir.

"Hidrocarburos Netos" significa los Hidrocarburos Producidos menos los

Hidrocarburos de Autoconsumo, quemados y venteados, medidos en los Puntos de Medición

en condiciones comercialmente aceptables en cuanto a contenido de azufre, agua y otros

elementos de confonnidad con la Nonnatividad Aplicable y las Mejores Prácticas de la

Industria, los cuales serán auditados y supervisados por la CNH.

"Hidrocarburos Producidos" significa el volumen total de Hidrocarburos

extraídos por el Contratista del Área Contractual.

"Incremento en el Programa Mínimo" significa las Unidades de Trabajo

adicionales a las que hace referencia el Anexo 5, que el Contratista se comprometió a realizar

a través del incremento en el Programa Mínimo de Trabajo como parte de la propuesta

económica por la que se adjudicó el presente Contrato.

"Información Técnica" significa todos los datos e infonnación obtenidos

como resultado de las Actividades Petroleras, lo cual incluirá, de forma enunciativa mas no

limitativa: información geológica, geofísica, petrofisica, petroquímica y geoquímica,

incluyendo la adquisición, procesamiento, reprocesamiento, interpretación y control

geológico de la sísmica 2D, 3D y multicomponente 3C; el pre-proceso, interpretación de

datos sísmicos, modelo de velocidades y migración, en tiempo y en profundidades;

adquisición magnética, gravimétrica, geoeléctrica y magnetotelúrica, y cualquier otra que se{

obtenga por medios diferentes a los previamente listados, de ingeniería, registros de bitácora

de Pozos, reportes de avance, Documentos Técnicos, y cualquier infonnación relacionada

con la terminación, producción, mantenimiento o conducción de las Actividades Petroleras,

así como cualquier otra considerada de conformidad con la Normatividad Aplicable.



10



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



"Instalaciones de Comercialización" significa la infraestructura y equipos

necesarios para transportar, comprimir, almacenar o distribuir los Hidrocarburos después de

los Puntos de Medición, incluyendo todos los duetos para Petróleo, Condensados y Gas

Natural, bombas, compresores, medidores e instalaciones adicionales de Almacenamiento

necesarias para transportar los Hidrocarburos del Punto de Medición al punto de venta o a la

entrada de un sistema de entrega.

"Instalaciones de Recolección" significa todas las instalaciones y equipos

necesarios para pruebas y separación de producción, tanques de Almacenamiento,

compresores, duetos, bombas y cualquier otro equipo necesario para la Recolección de

Hidrocarburos.

"Interés de Participación" significa la porción indivisa de cada una de las

Empresas Participantes en los derechos del Contratista en virtud de este Contrato, en el

entendido que cada Empresa Participante será solidariamente responsable de todas las

obligaciones del Contratista en virtud de este Contrato independientemente de su Interés de

Participación.

"Inventario de Activos" significa la lista de Pozos y líneas de descarga,

descrita en el Anexo 9 que estarán disponibles a la Fecha Efectiva para que el Contratista

lleve a cabo las Actividades Petroleras dentro del Área Contractual, misma que podrá

modificarse una vez que se determine su utilidad confonne a la Cláusula 3.3.

"Ley de Hidrocarburos" significa la Ley de Hidrocarburos publicada en el

Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, incluyendo sus reformas y adiciones.

"Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos" significa la Ley de Ingresos sobre

Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014,

incluyendo sus reformas y adiciones.

"Licitación" significa la licitación pública internacional CNH-R02-L01/2016.

"Límite de Recuperación de Costos" significa el resultado de multiplicar el

Porcentaje de Recuperación de Costos por el Valor éontractual de los Hidrocarburos en

cualquier Período, y que determina la proporción máxima del Valor Contractual de los

Hidrocarburos, que podrá destinarse a la Recuperación de Costos Recuperables durante dicho

Período, conforme a lo previsto en el Anexo 3 del presente Contrato.

"Línea Base Ambiental" significa las condiciones ambientales en las que se

encuentran los hábitats, ecosistemas, elementos y recursos naturales, así como las relaciones

de interacción y los servicios ambientales, existentes en el Área Contractual previo a la

ejecución de las actividades previstas en el Contrato.

"Materiales" significa todas las maquinarias, hen·amientas, equipos,

artículos, suministros, tuberías, plataformas de perforación o producción, artefactos navales,

plantas, infraestructura y otras instalaciones adquiridas, suministradas, arrendadas o poseídas



11



ÁREA CONTRACTUAL 6



~



Contrato No. CNH-R02-LO l-A6.CS/20 17



de cualquier otra forma para su utilización en las Actividades Petroleras, incluyendo las

Instalaciones de Recolección.



"Materiales Muebles" significa aquellos Materiales que pueden trasladarse

de un lugar a otro por sí mismos o como producto de una fuerza exterior.

"Mecanismo de Ajuste" significa el mecanismo establecido en el Anexo 3

que modifica los parámetros que determinan la Contraprestación del Estado y la

Contraprestación del Contratista.

"Mejores Prácticas de la Industria" significan los métodos, estándares y

procedimientos generalmente aceptados, publicados y acatados por operadores expetios,

prudentes y diligentes, con experiencia en materia de Exploración, Evaluación, desarrollo,

Extracción de Hidrocarburos y Abandono, los cuales, en el ejercicio de un criterio razonable

y a la luz de los hechos conocidos al momento de tomar una decisión, se consideraría que

obtendrían los resultados planeados e incrementarían los beneficios económicos de la

Extracción de los Hidrocarburos dentro del Área Contractual.

"Mes" significa un mes calendario.

"Metodología" significa la metodología establecida por la Secretaría de

Economía para medir el contenido nacional en Asignaciones y Contratos para la Exploración

y Extracción conforme al artículo 46 de la Ley de Hidrocarburos.

"Normatividad Aplicable" significa todas las leyes, reglamentos,

disposiciones administrativas de carácter general, decretos, órdenes administrativas y demás

normas o decisiones de cualquier tipo expedidas por cualquier Autoridad Gubernamental y

que se encuentren en vigor en el momento que se trate.

"Obligaciones de Carácter Fiscal" significa todos y cada uno de los

impuestos, contribuciones, derechos, aprovechamientos, aranceles y retenciones de cualquier

naturaleza, federales, estatales o municipales, así como todos y cada uno de los accesorios,

recargos, actualizaciones y multas, cobrados o detenninados en cualquier momento por

cualquier Autoridad Gubernamental.

"Obstáculos a la Continuación de la Perforación" se refiere a casos en los

que antes de alcanzar la profundidad objetivo para cualquier Pozo, o bien, antes de concluir

con los trabajos de perforación programados, ocurren, entre otros, un accidente, un incidente,

un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, o bien, algunos de los siguientes eventos: (i) se encuentre

una fonnación geológica más antigua que la formación más profunda que se haya planteado

como objetivo; (ii) se detennine que continuar perforando presenta un peligro, incluyendo

peligros asociados a una presión anonnalmente alta o derive en pérdidas excesivas de fluidos

de perforación; (iii) se encuentre una formación impenetrable que impida alcanzar la)

profundidad planeada, o (iv) se encuentre con una formación geológica con presencia de

Hidrocarburos que deba ser protegida de acuerdo a las Mejores Prácticas de la Industria.



12



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



"Operador" tendrá el significado previsto en la Cláusula 2.5.

"Partes" significa el Estado (por conducto de la CNH) y cada una de las

Empresas Participantes.

"Pasivo Social" significa el conjunto de obligaciones derivadas de

afectaciones relacionadas con las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos

que el asignatario o contratista que estuviera a cargo del Área Contractual con anterioridad a

la Fecha Efectiva o a la terminación del Contrato, respectivamente, tenga documentadas

como procedentes o se encuentren en proceso de atención en su sistema, programa o

mecanismo de atención a reclamaciones y/o de gestión social.

"Período" significa un Mes, en el entendido que cuando las Actividades

Petroleras se realicen en un período que no comprenda un Mes completo, el Período será el

número de Días que efectivamente operó el Contrato.

"Período de Desarrollo" significa, en relación con cualquier Descubrimiento

Comercial, el período que inicia con la aprobación del Plan de Desan·ollo relativo a dicho

Descubrimiento Comercial y que concluye con la terminación del presente Contrato por

cualquier motivo o por la rescisión administrativa o contractual.

"Período de Evaluación" tendrá el significado previsto en la Cláusula 5.2.

"Período de Exploración" significa el período concedido al Contratista para

realizar actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial, Exploración y Evaluación

y que se compone del Período Inicial de Exploración, del Primer Período Adicional de

Exploración (de haberlo), del Segundo Periodo Adicional de Exploración (de haberlo) y del

Período de Evaluación (de haberlo).

"Período Inicial de Exploración" significa el período concedido al

Contratista para realizar las actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial,

Exploración y Evaluación en ténninos de lo previsto en la Cláusula 4.2.

"Persona" significa cualquier persona física o moral de cualquier tipo,

incluyendo cualquier sociedad, asociación, fideicomiso, co-inversión, gobierno o cualquier

organismo o agencia perteneciente a éste.

"Petróleo" significa la mezcla de carburos de hidrógeno que existe en fase

líquida en los yacimientos y permanece así en condiciones originales de presión y

temperatura, y que puede incluir pequeñas cantidades de sustancias que no son carburos de

hidrógeno.

"Plan de Desarrollo" significa un documento indicativo aprobado por la

CNH, en el que el Contratista describe de manera secuencial, las Actividades Petroleras y {

programas asociados a éstas, a desarrollar durante el Periodo de Desarrollo de confonnidad

con la Normatividad Aplicable.



, ",

11

L:J



..







~



[!]_



.



i



[!)



13



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2 017



"Plan de Exploración" significa un documento indicativo aprobado por la

CNH, en el que el Contratista describe de manera secuencial, las Actividades Petroleras y

programas asociados a éstas a desarrollar durante el Período de Exploración de conformidad

a la Nonnatividad Aplicable.

"Plazo Adicional" significa cada una de las prórrogas otorgadas al plazo del

presente Contrato de conformidad con lo establecido en la Cláusula 3.2.

"Porcentaje de Recuperación de Costos" significa el porcentaje indicado en

el Anexo 3.



"Pozo" significa la perforación efectuada en el subsuelo para comunicar la

superficie con el yacimiento con barrenas de diferentes diámetros a diversas profundidades,

llamadas etapas de perforación, para la prospección o extracción de hidrocarburos del

yacimiento, se pueden clasificar dependiendo de su objetivo, ubicación, trayectoria o

función.

"Precio Contractual" significa el valor monetario en Dólares que se asigne

por unidad de medida a cada Hidrocarburo conforme lo dispuesto en el Anexo 3.

"Presupuesto" significa una estimación de los Costos de todas las partidas

incluidas en un Programa de Trabajo, y que incluye como mínimo el desglose de las partidas

presupuestales correspondientes a cada una de las categorías de las Actividades Petroleras.

"Primer Período Adicional de Exploración" significa el período de hasta

dos (2) Años Contractuales comenzando en la fecha de terminación del Período Inicial de

Exploración, que la CNH puede otorgar al Contratista para continuar llevando a cabo

actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial, Exploración y Evaluación en el

Área Contractual, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.3 y la Normatividad

Aplicable.

"Programa de Evaluación" tendrá el significado previsto en las Cláusulas

5.1 y 5.2.



"Procedimientos de Contabilidad" significa los procedimientos de

contabilidad, registro y Recuperación de Costos Recuperables que se adjuntan al presente

Contrato como Anexo 4.

"Producción Comercial Regular" significa la producción regular sostenida

de cualquier Campo con el objeto de hacer uso comercial de dicha producción.

"Programa de Trabajo" significa un programa ponnenorizado que

especifique las Actividades Petroleras que serán realizadas por el Contratista durante el

período aplicable, incluyendo el tiempo requerido para la realización de cada actividad

descrita en dicho programa.



14



ÁREA CONTRACTUAL 6



4

~~



Contrato No. CNH-R02-LO l -A6.CS/20 17



"Programa Mínimo de Trabajo" significa las Unidades de Trabajo a que se

hace referencia en el Anexo 5, las cuales el Contratista deberá llevar a cabo durante el Período

Inicial de Exploración, en el entendido que el Programa Mínimo de Trabajo es solamente un

programa de trabajo mínimo y que el Contratista puede llevar a cabo actividades de

Reconocimiento y Exploración Superficial, Exploración y Evaluación adicionales durante el

Período de Exploración.

"Puntos de Medición" significa los lugares propuestos por el Contratista y

aprobados por la CNH, o en su caso detenninados por la CNH, ya sea dentro o fuera del Área

Contractual, en los que se medirán, verificarán y entregarán los Hidrocarburos Netos según

lo establece el presente Contrato y la Normatividad Aplicable.

"Recolección" significa el acopio de los Hidrocarburos de cada Pozo del

yacimiento una vez que han sido extraídos del subsuelo, mediante un sistema de líneas de

descarga que van desde el cabezal de los Pozos hasta las primeras baterías de separación o,

en su caso, hasta los sistemas de transporte.

"Reconocimiento y Exploración Superficial" significa todos aquellos

estudios de Evaluación que se valen únicamente de actividades sobre la superficie del teneno

o del mar para considerar la posible existencia de Hidrocarburos en el Área Contractual,

incluyendo los trabajos para la adquisición, así como el procesamiento, reprocesamiento o

interpretación de infonnación.

"Recuperación Avanzada" significa los procesos de recuperación secundaria

o terciaria consistentes con las Mejores Prácticas de la Industria para pennitir una mayor

recuperación de Hidrocarburos en el Área de Desanollo, incluyendo, sin limitar, el

incremento en la presión del yacimiento y/o reducción de la viscosidad de los Hidrocarburos.

"Recuperación de Costos Recuperables" significa el reembolso del monto

agregado de los Costos Recuperables, que está sujeto al Límite de Recuperación de Costos,

de acuerdo con lo previsto en la Cláusula 17.4 y en el Anexo 4.

"Regalía" significa la parte de la Contraprestación del Estado detenninada en

función del Valor Contractual de los Hidrocarburos, según lo establecido en el Anexo 3.

"Reglas de Mercado" significa el principio de competencia bajo el cual las

partes involucradas en una transacción son independientes y participan en igualdad de

condiciones por interés propio.

"Reservas" significa el volumen de Hidrocarburos en el Subsuelo calculado

a una fecha dada a condiciones atmosféricas que se estima será producido técnica y

económicamente bajo el régimen fiscal aplicable con cualquiera de los métodos y sistemas

de Extracción aplicables a la fecha de Evaluación.



"Secretaría de Hacienda" significa la Secretaria de Hacienda y Crédito--{

Público.



L:J



·-



'







[!) ~



.



...1



[!)



15



ÁREA CONTRACTU AL



6



Contrato No . CNH-R02-LO l-A6.CS/20 17



"Segundo Período Adicional de Exploración" significa el periodo de hasta

dos (2) Años Contractuales comenzando en la fecha de terminación del Primer Periodo

Adicional de Exploración, que la CNH puede otorgar al Contratista para continuar llevando

a cabo actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial, Exploración y Evaluación

en el Área Contractual, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.4.

"Sistema de Administración" significa el conjunto integral de elementos

interrelacionados y documentados cuyo propósito es la prevención, control y mejora del

desempeño de una instalación o conjunto de ellas en materia de seguridad industrial,

seguridad operativa y de protección al medio ambiente en el sector hidrocarburos.

"Subcontratistas" significa aquellas Personas que lleven a cabo las

Actividades Petroleras a solicitud del Contratista, conforme a la Cláusula 20.2.

"Subproductos" significa aquellos elementos o componentes distintos a los

Hidrocarburos, tal como el azufre o cualquier otro mineral o sustancia contenidos en el

Petróleo o Gas Natural que a su vez puedan ser separados de los Hidrocarburos.

"Trimestre" significa el conjunto de tres (3) Meses consecutivos en Jos que

se divide el Año, siendo el final de cada Trimestre en los Meses de marzo, junio, septiembre

y diciembre respectivamente. Cuando las Actividades Petroleras se realicen en un periodo

que no comprenda un Trimestre completo, el Trimestre será el número de Días o Meses que

efectivamente operó el Contrato.

"Unidad de Trabajo" se refiere a la magnitud unitaria utilizada como

referencia para establecer y evaluar el cumplimiento de las actividades del Programa Mínimo

de Trabajo, el Incremento en el Programa Mínimo y los compromisos adicionales adquiridos

para el Periodo de Exploración confmme a lo previsto en la Cláusula 4 y el Anexo 5.

"Utilidad Operativa" tendrá el significado establecido en el Anexo 3.

"Valor Contractual de los Condensados" significa el resultado de

multiplicar, en el Período que se trate: (i) el Precio Contractual de los Condensados, por (ii)

el volumen de los Condensados medido en Barriles en los Puntos de Medición, determinado

conforme a lo previsto en el Anexo 3.

"Valor Contractual de los Hidrocarburos" significa la suma del Valor

Contractual del Petróleo, el Valor Contractual del Gas Natural y el Valor Contractual de los

Condensados, detem1inado conforme a lo previsto en el Anexo 3.

"Valor Contractual del Gas Natural" significa el resultado de multiplicar,

en el Periodo que se trate: (i) el Precio Contractual del Gas Natural, por (ii) el volumen

medido en millones de BTU de Gas Natural en los Puntos de Medición, determinado

conforme a lo previsto en el Anexo 3.



'..

11

·~



·- ~



[!], · [!]



16



ÁREA CoNTRACTUAL 6



d(



w



~



Contrato No. CNH-R02-LO l-A6.CSI20 17



"Valor Contractual del Petróleo" significa el resultado de multiplicar, en el

Período que se trate: (i) el Precio Contractual del Petróleo, por (ii) el volumen de Petróleo

medido en Barriles en los Puntos de Medición, detenninado conforme a lo previsto en el

Anexo 3.

1.2



Singular y Plural.



Los términos definidos en la Cláusula 1.1 podrán ser utilizados en el presente

Contrato tanto en singular como en plural.



1.3



Encabezados y Referencias.



Los encabezados de las Cláusulas del presente Contrato han sido insertados

únicamente por conveniencia y no afectarán en fonna alguna la interpretación del mismo .

Toda referencia en el presente Contrato a "Cláusulas" o "Anexos" se entenderá como

referencia a las Cláusulas y Anexos del presente Contrato, salvo que se indique lo contrario.



CLÁUSULA2.

OBJETO DEL CONTRATO

2.1



Modalidad Producción Compartida.



El objeto del presente Contrato es la realización de las Actividades Petroleras,

bajo la modalidad de contratación de producción compartida, por parte del Contratista dentro

del Área Contractual, a su exclusivo costo y riesgo, de confonnidad con la Normatividad

Aplicable, las Mejores Prácticas de la Industria y los términos y condiciones del presente

Contrato, a cambio de recibir las Contraprestaciones en favor del Contratista señaladas en la

Cláusula 17.3.

El Contratista será el único responsable y cubrirá todos los Costos y proveerá

todo el personal, tecnología, Materiales y financiamiento necesarios para la realización de

las Actividades Petroleras. El Contratista tendrá el derecho exclusivo de conducir las

Actividades Petroleras en el Área Contractual sujeto a lo establecido en el presente Contrato

y en la Nonnatividad Aplicable. La CNH no hace declaración ni garantía alguna de ningún

tipo respecto al Área Contractual y cada una de las Empresas Participantes reconoce que no

ha recibido garantía alguna por parte de ninguna Autoridad Gubernamental respecto ·a que:

(i) en el Área Contractual habrá Descubrimientos; (ii) de darse algún Descubtimiento, éste

será considerado un Descubrimiento Comercial, ni que (iii) recibirá Hidrocarburos en

volúmenes suficientes para cubrir los Costos en que incurra durante la realización de las

Actividades Petroleras.

·



2.2



No Otorgamiento de Derechos de Propiedad.



n



Este Contrato no confiere a ninguna de las Empresas Participantes derecho de

propiedad alguno sobre los Hidrocarburos en el Subsuelo, los cuales son y permanecerán en- f



-



17



ÁREA CONTRACTUAL



6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



todo momento propiedad de la Nación. Asimismo, en ningún caso los recursos minerales

distintos a Hidrocarburos existentes en el Área Contractual (sean o no descubiertos por el

Contratista) serán propiedad del Contratista y éste no tendrá derecho en virtud del Contrato

a explotar o utilizar dichos recursos. En caso que durante la conducción de Actividades

Petroleras el Contratista descubra en el Área Contractual recursos minerales distintos a

Hidrocarburos, deberá notificarlo a la CNH dentro de los quince (15) Días siguientes de dicho

descubrimiento. Nada de lo establecido en este Contrato limita el derecho de la Nación de

conceder a un tercero cualquier tipo de concesión, licencia, contrato o cualquier otro

instrumento jurídico para la explotación de los recursos minerales distintos a Hidrocarburos

de conformidad con la Nonnatividad Aplicable. El Contratista deberá dar acceso al Área

Contractual a cualquier Persona que reciba cualquier concesión, licencia o contrato para

explotar o utilizar recursos distintos a Hidrocarburos en el Área Contractual, en los términos

previstos por la Nonnatividad Aplicable.

2.3



Intereses de Participación.

Los Intereses de Participación de las Empresas Participantes son los



siguientes:

Empresa Participante



Interés de Participación



PC CARIGALI



50%



ECP



50%



Ningún intento de dar en garantía, ceder o transferir parte o la totalidad del

Interés de Participación tendrá validez o se considerará efectivo salvo por lo dispuesto en la

Cláusula 25.

2.4



Responsabilidad Solidaria.



Cada una de las Empresas Participantes será solidarian1ente responsable del

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del Contratista confonne a este

Contrato independientemente de su Interés de Participación.

2.5



Operador.



PC CARIGALI ha sido designado por las Empresas Participantes con la

aprobación de la CNH, como el Operador de este Contrato quién deberá cumplir con las

obligaciones del Contratista derivadas de este Contrato en nombre y representación de cada

una de las Empresas Participantes. Sin perjuicio de lo anterior, se entiende que todos los

aspectos operacionales de las Actividades Petroleras serán llevados a cabo únicamente por el

Operador por cuenta de todas las Empresas Participantes. El incumplimiento del Operador- / )

de sus obligaciones frente a las Empresas Participantes no relevará ni liberará a ninguna de

las Empresas Participantes de su responsabilidad solidaria prevista en este Contrato.



18



ÁREA C ONTRACTUAL 6~



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



Cada una de las Empresas Participantes nombra en este acto al Operador como

su representante con poderes tan amplios como sean necesarios para representarlas frente a

la CNH para cualquier asunto relacionado con el presente Contrato. Se entenderá que

cualquier asunto acordado por la CNH con el Operador obligará igualmente a cada una de

las Empresas Patticipantes.



2.6



Cambio de Operador.



Las Empresas participantes podrán cambiar al Operador, y el Operador podrá

renunciar a su condición, previa autorización de la CNH. El nuevo operador deberá:

(i)

Cumplir al menos con los criterios de precalificación previstos para el

Operador durante el proceso de Licitación del Contrato en caso que el cambio de operador

ocurra durante los primeros cinco (5) Años posteriores a la Fecha Efectiva, o

(ii)

Tener constancia de haber sido precalificado como operador por la

CNH en un proceso de licitación de áreas con características similares al Área Contractual

en los cinco (5) Años anteriores al cambio de operador.

El cambio de Operador deberá ser aprobado de confonnidad con lo

establecido en la Cláusula 25 del presente Contrato y la Normatividad Aplicable. En caso

que la CNH no emita una resolución dentro del plazo establecido en este Contrato, ésta se

entenderá en sentido favorable.

2.7



Reporte Contable de Beneficios.



Sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 2.2, las Empresas Participantes

podrán reportar para efectos contables y financieros el presente Contrato y los beneficios

esperados del mismo en términos de la Normatividad Aplicable.



CLÁUSULA3.

PLAZO DEL CONTRATO

3.1



Vigencia.



Este Contrato entrará en vigor en la Fecha Efectiva. Sujeto a los demás

términos y condiciones del presente Contrato, la duración del presente Contrato será de

treinta (30) Años a partir de la Fecha Efectiva, en el entendido que continuarán vigentes las

disposiciones que por su naturaleza tengan que ser cumplidas después de la terminación del

presente Contrato, incluyendo, sin limitar, las relativas al Abandono y a la indemnización.



3.2



Prórroga.



A partir del quinto Año previo a la terminación del plazo del Contrato y

siempre que el Contratista esté al corriente de sus obligaciones confonne al mismo, éste podrá



19



ÁREA



O

-f



CONTRACTUAL~



w



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



solicitar a la CNH hasta dos (2) prónogas del plazo del Contrato ("Plazos Adicionales") para

una parte o la totalidad de las Áreas de Desanollo de conformidad con lo siguiente:

(a)

Los Plazos Adicionales tendrán una duración de hasta cinco (5) Años

o hasta el límite económico de las Áreas de Desanollo en caso que este último sea menor.

(b)

El Contratista deberá presentar la solicitud cuando menos dieciocho

(18) Meses antes de la fecha de terminación del plazo original del presente Contrato o del

Plazo Adicional.

(e)

Con las solicitudes de prórroga, el Contratista deberá entregar a la

CNH: (i) una propuesta de modificación a los Planes de Desarrollo que incluirá el proyecto

del Sistema de Administración y que considere el grado de madurez de los yacimientos; (ii)

un Programa de Trabajo para la implementación del proyecto propuesto; (iii) el Presupuesto

conespondiente al Programa de Trabajo propuesto, y (iv) el perfil de producción esperado a

raíz de la implementación del Programa de Trabajo propuesto.

(d)

El Contratista deberá comprometerse a mantener la Producción

Comercial Regular durante cada Plazo Adicional.

La CNH revisará las solicitudes de prórroga y resolverá, si se aceptan o no las

propuestas de prónoga del Contratista y, en su caso, bajo qué condiciones técnicas y

económicas. En caso que la CNH autorice las prónogas y el Contratista acepte las

condiciones técnicas y económicas de las mismas, las Partes modificarán por escrito los

ténninos del presente Contrato para reflejar tales condiciones.



3.3



Etapa de Transición de Arranque.



A partir de la Fecha Efectiva, iniciará una etapa con duración de hasta ciento

veinte (120) Días Hábiles en la cual se llevará a cabo la entrega del Área Contractual al

Contratista por parte de la CNH o de un tercero designado para tal efecto. Dicho plazo podrá

modificarse en una sola ocasión a solicitud del Contratista y previa autorización de la CNH

hasta por sesenta (60) Días adicionales.

Lo anterior se conducirá conforme a la Normatividad Aplicable y a lo

siguiente:

(a)

Entrega de Infmmación del Área Contractual. La CNH proporcionará

al Contratista la infonnación que tenga disponible como referencia del Área Contractual a la

Fecha Efectiva respecto de los Pozos y Materiales, incluyendo el Inventario de Activos; las

autorizaciones ambientales, de seguridad industrial y seguridad operativa; el Estudio de

Impacto Social que hubiere elaborado la Secretaría de Energía, y la infonnación relativa a

Pasivos Sociales.

(b)

Pozos y líneas de descarga. El Contratista estará obligado a

documentar la existencia y estado de integridad de los Pozos y líneas de descarga y a



20



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



presentar dicha documentación a la CNH junto con un estudio de viabilidad técnica y

económica para el proyecto, mismo que servirá al Contratista como soporte para detenninar

su utilidad. Serán considerados útiles para las Actividades Petroleras todos los Pozos y líneas

de descarga existentes dentro del Área Contractual hasta que sean detenninados como no

útiles confonne a este inciso (b ), así como aquellos que, en su caso, se documenten después

de esta Etapa de Transición de AITanque. Los Pozos y líneas de descarga detem1inados como

no útiles por el Contratista no podrán ser operados por el mismo durante el período previo a

su Abandono.

(e)

Abandono. La CNH en coordinación con la Secretaría de Energía y

con asistencia técnica de la Agencia vigilará, en términos de la Nonnatividad Aplicable, que

el contratista o asignatario que estuviera a cargo del Área Contractual con anterioridad a la

Fecha Efectiva lleve a cabo las actividades de Abandono de Pozos y líneas de descarga que

no sean útiles para las Actividades Petroleras.

(d)

Evaluación de Impacto Social. El Contratista deberá presentar la

Evaluación de Impacto Social que deberá elaborarse conforme a lo previsto en la

Normatividad Aplicable.

El resarcimiento del Pasivo Social será obligación del contratista o asignatario

que estuviera a cargo del Área Contractual con anterioridad a la Fecha Efectiva, lo cual

deberá establecerse en un acta de entrega recepción, la cual formará parte de la información

que sea proporcionada al Contratista, de confonnidad con el inciso (a) de la presente Cláusula

3.3.

(e)

Ocupación Superficial. El Contratista deberá iniciar las negociaciones

para el uso, goce, afectación o, en su caso, adquisición de los teJ.Tenos, b ienes o derechos

necesarios para llevar a cabo las Actividades Petroleras de conformidad con la Nonnatividad

Aplicable.



(f)

Línea Base Ambiental. El Contratista deberá iniciar los estudios que

pennitan establecer la Línea Base Ambiental de acuerdo con los requerimientos que defina

la Agencia al Contratista previo al inicio de las Actividades Petroleras, con la finalidad de

identificar los Dafí.os Preexistentes.

Daños Preexistentes. Se reconocerán como Daños Preexistentes

(g)

aquéllos que hayan sido identificados por el Contratista en la Línea Base Ambiental de

confonnidad con el inciso (g) de esta Cláusula 3.3 y que hayan sido detenninados como tales

por la CNH y la Agencia de conformidad a la Cláusula 15.4. La CNH con asistencia técnica

de la Agencia vigilará, en términos de la Normatividad Aplicable, que el contratista o

asignatario que estuviera a cargo del Área Contractual con anterioridad a la Fecha Efectiva

asuma la responsabilidad y los gastos relacionados con los Daños Preexistentes.

(h)

Responsabilidad del Contratista. El Contratista asumirá total ~

responsabilidad sobre el Área Contractual, sobre todos los Pozos y líneas de descarga útiles

para las Actividades Petroleras, excluyendo los Pasivos Sociales y Daños Preexistentes



21



~~

¡j



ÁREACONTRACTUAL6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



determinados de conformidad con lo previsto en la Cláusula 15.4 de este Contrato y en la

Normatividad Aplicable. Sin petjuicio de lo anterior, el Contratista será responsable de

cualquier daño que cause a los Pozos y Materiales, así como a los materiales que se

encuentren dentro del Área Contractual, y a los Pozos y líneas de descarga declarados no

útiles hasta su Abandono conforme al inciso (e) de la presente Cláusula, y Daños Ambientales

ocasionados durante la realización de las Actividades Petroleras.

La CNH tendrá la facultad de acompañar al Contratista durante la Etapa de

Transición de Arranque directamente o a través del tercero designado a efecto de revisar y

validar que las actividades llevadas a cabo durante la misma sean realizadas de acuerdo con

las Mejores Prácticas de la Industria y de confonnidad con la Normatividad Aplicable.

3.4



Renuncia del Contratista.



Sin perjuicio de lo previsto por la Cláusula 19, el Contratista podrá en

cualquier momento renunciar a la totalidad o una(s) parte(s) del Área Contractual, y con ello

dar por tenninado este Contrato en relación con la(s) parte(s) del Área Contractual en

cuestión, mediante la entrega a la CNH de una notificación irrevocable por escrito con por lo

menos tres (3) Meses de anticipación a la fecha efectiva de dicha renuncia. Dicha renuncia

no afectará las obligaciones del Contratista relacionadas con: (i) la tenninación del Programa

Mínimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Mínimo y los compromisos mínimos para

el Primer Pedodo Adicional de Exploración (de haberlo) y el Segundo Período Adicional de

Exploración (de haberlo) o en su caso, el pago de las penas convencionales correspondientes

de conformidad con la Cláusula 4; (ii) el Abandono y la entrega del área de acuerdo con lo

establecido en la Cláusula 19 y (iii) la renuncia y devolución del Área Contractual de acuerdo

con lo establecido en la Cláusula 7. En caso de la terminación anticipada del presente

Contrato por parte del Contratista conforme a esta Cláusula 3.4, éste no tendrá derecho a

recibir indemnización alguna.



CLÁUSULA4.

EXPLORACIÓN

4.1



Plan de Exploración.



Dentro de los ciento ochenta (180) Días siguientes a la Fecha Efectiva, el

Contratista deberá presentar a la CNH para su aprobación el Plan de Exploración. El Plan de

Exploración deberá contemplar, por lo menos, la realización de todas las actividades

previstas para el Período de Exploración e incluirá la solicitud de Autorización del Sistema .

de Administración a implementar ingresada a la Agencia.

La CNH resolverá sobre la propuesta de Plan de Exploración en un plazo que

no excederá los ciento veinte (120) Días a partir de que reciba la infonnación necesaria en- {

los términos de la Normatividad Aplicable. En caso que la CNH no emita una resolución

dentro del plazo establecido, ésta se entenderá en sentido favorable.



22



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



Sin menoscabo de la facultad de aprobar el · Plan de Exploración dentro del

plazo previsto en esta Cláusula 4.1, la CNH podrá emitir observaciones relativas a dicho Plan

de Exploración, cuando éste: (i) no se elabore de conformidad con las Mejores Prácticas de

la Industria para la evaluación del potencial de Hidrocarburos, incluyendo estándares en

seguridad industrial, seguridad operativa, protección ambiental y de salud en el trabajo, o (ii)

no prevea la incorporación de Reservas ni la delimitación del área correspondiente a la

Exploración dentro del Área Contractual. El Contratista será quien proponga las soluciones

operativas y los ajustes correspondientes al Plan de Exploración para atender las

observaciones de la CNH. La CNH y el Contratista podrán celebrar audiencias o

comparecencias para aclarar de buena fe cualquier diferencia técnica que exista al respecto

de las observaciones al Plan de Exploración, de conformidad con las Mejores Prácticas de la

Industria y la Normatividad Aplicable.



4.2



Período Inicial de Exploración.



El Período Inicial de Exploración tendrá una duración de hasta cuatro (4) Años

a partir de la aprobación del Plan de Exploración. El Contratista estará obligado a concluir,

al menos el Programa Mínimo de Trabajo durante el Período Inicial de Exploración. El

Contratista podrá llevar a cabo en el Período Inicial de Exploración la totalidad o una parte

de las Actividades Petroleras contempladas en el Incremento en el Programa Mínimo, o en

su caso, realizarlas en el Primer Período Adicional de Exploración. Asimismo, podrá llevar

a cabo Unidades de Trabajo adicionales en términos de los Programas de Trabajo y

Presupuestos aprobados por la CNH, mismas que serán acreditadas en caso que la CNH

otorgue el Primer Período Adicional de Exploración o el Segundo Período Adicional de

Exploración de confonnidad con lo previsto en las Cláusulas 4.3 y 4.4.

El Contratista podrá solicitar a la CNH, mediante notificación por escrito

realizada cuando menos sesenta (60) Días previos a la tenninación del Período Inicial de

Exploración, la prórroga de este período a fin de concluir actividades en proceso

contempladas en el Plan de Exploración que por razones no imputables al Contratista sean

de imposible conclusión dentro del período a que se refiere esta Cláusula 4.2. La CNH

aprobará la prórroga en ténninos de la Nonnatividad Aplicable.



4.3



Primer Período Adicional de Exploración.



Sujeto a lo establecido en esta Cláusula 4.3, el Contratista podrá solicitar a la

CNH, mediante notificación por escrito realizada con cuando menos sesenta (60) Días

previos a la terminación del Período Inicial de Exploración, la ampliación del Período de

Exploración por hasta dos (2) Años adicionales (el "Primer Período Adicional de

Exploración"). El Contratista solamente podrá solicitar dicha ampliación en caso que: (i)

haya cumplido con el Programa Mínimo de Trabajo durante el Período Inicial de

Exploración; (ii) se comprometa a cumplir con el Incremento en el Programa Mínimo no

realizado durante el Período Inicial de Exploración, y (iii) se comprometa a ejecutar

adicionalmente al menos las Unidades de Trabajo equivalentes a un (1) Pozo exploratorio

durante el Primer Período Adicional de Exploración de conformidad con el Anexo 5. La CNH

aprobará dicha ampliación en caso que se cumplan las tres (3) condiciones antes



23



ÁREA



-f



CONTRACTUAL~



di



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



mencionadas, siempre que el Contratista se encuentre al corriente con todas las demás

obligaciones confonne al presente Contrato y condicionado a que la CNH reciba la Garantía

del Primer Período Adicional dentro de los siguientes diez (1 O) Días Hábiles a que la CNH

apmebe la ampliación.

El Contratista podrá solicitar a la CNH, mediante notificación por escrito

realizada cuando menos sesenta (60) Días previos a la terminación del Primer Período

Adicional de Exploración, la prórroga de este pelÍodo a fin de concluir actividades en proceso

contempladas en el Plan de Exploración que por razones no imputables al Contratista sean

de imposible conclusión dentro del periodo a que se refiere esta Cláusula 4.3. La CNH

aprobará la prórroga en términos de la Normatividad Aplicable.

En caso que durante el Periodo Inicial de Exploración, el Contratista realice

Unidades de Trabajo adicionales a las que se comprometió de conformidad con la Cláusula

4.2, el Contratista podrá solicitar la acreditación de dichas Unidades de Trabajo para el

Primer Período Adicional de Exploración. Dicha solicitud deberá incluirse en la solicitud de

ampliación del Periodo de Exploración, conforme a lo previsto en esta Cláusula 4.3.



4.4



Segundo Período Adicional de Exploración.



Sujeto a lo establecido en esta Cláusula 4.4, el Contratista podrá solicitar a la

CNH, mediante notificación por escrito realizada con cuando menos sesenta (60) Días

previos a la tenninación del Primer Periodo Adicional de Exploración, la ampliación del

Período de Exploración por hasta dos (2) Años adicionales (el "Segundo PelÍodo Adicional

de Exploración"). El Contratista solamente podrá solicitar dicha ampliación en caso que: (i)

haya concluido las Unidades de Trabajo comprometidas en el Primer Periodo Adicional de

Exploración, y (ii) se comprometa a ejecutar las Unidades de Trabajo equivalentes a un (1)

Pozo exploratorio durante el Segundo Período Adicional de Exploración de conformidad con

la Cláusula 7.1 y el Anexo 5. La CNH aprobará dicha ampliación en caso que se cumplan las

dos (2) condiciones antes mencionadas, siempre que el Contratista se encuentre al corriente

con todas las demás obligaciones conforme al presente Contrato y condicionado a que la

CNH reciba la Garantía del Segundo Periodo Adicional dentro de los siguientes diez ( 1O)

Días Hábiles a que la CNH apmebe la ampliación.

El Contratista podrá solicitar a la CNH, mediante notificación por escrito

realizada cuando menos sesenta (60) Días previos a la terminación del Segundo Periodo

Adicional de Exploración, la prórroga de este periodo a fin de concluir actividades en proceso

contempladas en el Plan de Exploración que por razones no imputables al Contratista sean

de imposible conclusión dentro del periodo a que se refiere esta Cláusula 4.4. La CNH

aprobará la prórroga en términos de la Normatividad Aplicable.

En caso que durante el Primer Período Adicional de Exploración, el

Contratista realice Unidades de Trabajo adicionales a las que se comprometió de

confonnidad con la Cláusula 4.3, el Contratista podrá solicitar la acreditación de dichas

Unidades de Trabajo para el Segundo Periodo Adicional de Exploración. Dicha solicitud - {



Q



24



ÁREA CONTRACfUAL 6



e(



w



~



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



deberá incluirse en la solicitud de ampliación del Período de Exploración, confonne a lo

previsto en esta Cláusula 4.4.

4.5



Actualización del Plan de Exploración.



El Contratista deberá desarrollar las actividades de Exploración de

conformidad con el Plan de Exploración aprobado. De considerarlo necesario, el Contratista

podrá someter a aprobación de la CNH modificaciones al Plan de Exploración.

La CNH podrá consultar a la Agencia y a la Secretaría de Economía, en el

ámbito de sus atribuciones sobre la propuesta de modificación y resolverá en un plazo que

no excederá los ciento veinte (120) Días a partir de que reciba la información necesaria en

ténninos de la Nonnatividad Aplicable.

4.6



Retraso en la Presentación del Plan de Exploración.



En caso que el Contratista presente para la aprobación de la CNH el Plan de

Exploración una vez transcurrido el plazo establecido para su presentación, el Contratista

deberá pagar al Fondo una pena convencional equivalente a diez mil (1 0,000) Dólares por

Día de retraso.

4.7



Incumplimiento de los Compromisos de Trabajo.



En caso de incumplimiento de los compromisos de trabajo establecidos de

conformidad con las Cláusulas 4.2, 4.3 y 4.4, el Contratista deberá pagar al Fondo como pena

convencional:

(a)

El monto necesario para llevar a cabo las Unidades de Trabajo no

ejecutadas del Programa Mínimo de Trabajo al término del Período Inicial de Exploración,

así como las Unidades de Trabajo no ejecutadas del Incremento en el Prograrna Mínimo en

caso que al Contratista no se le haya otorgado el Primer Período Adicional de Exploración al

ténnino de dicho período, de conformidad con lo establecido en esta Cláusula 4, calculado

de confonnidad con lo establecido en la Cláusula 18.1 (a) y en el Anexo 5, hasta por el monto

de la Garantía de Cumplimiento Inicial.

(b)

El monto necesario para llevar a cabo las Unidades de Trabajo que el

Contratista se comprometió a realizar durante el Primer Período Adicional de Exploración

conforme a la Cláusula 4.3 y que no haya llevado a cabo al término de dicho período

calculado de confonnidad con lo establecido en la Cláusula 18.1 (e) y en el Anexo 5, hasta

por el monto de la Garantía del Primer Período Adicional.

(e)



El monto necesario para llevar a cabo las Unidades de Trabajo que el



::~:~~~:~~:~r!:~::~::I:2~:~~~!~r I~~:~:~:~;~:.~~o~t~J:~~~!~~n~~~!~ i o



por el monto de la Garantía del Segundo Período Adicional.



~~

~



<\



25



ÁREA C ONTRACTUAL 6



~



~



Contrato No. CNH-R02-L01 -A6. CS/2017



(d)

En caso que el Contratista renuncie a la totalidad del Área Contractual

confonne a la Cláusula 3 .4, se considerará que la fecha de la renuncia corresponderá al

término del Período Inicial de Exploración, del Primer Período Adicional de Exploración o

del Segundo Período Adicional de Exploración, según sea el caso, y se aplicarán las penas

convencionales que correspondan confonne a los incisos (a), (b) y (e) de esta Cláusula 4.7.

(e)

La CNH podrá hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento en los

montos de las penas convencionales que correspondan en caso que el Contratista no pague al

Fondo dichos valores dentro de los quince (15) Días siguientes a la terminación del Período

Inicial de Exploración, del Primer Período Adicional de Exploración o del Segundo Período

Adicional de Exploración, según sea el caso.

Sin perjuicio de lo establecido en el presente Contrato, una vez que el

Contratista realice el pago de los montos descritos en los incisos (a), (b) y (e), o en el caso

que se haga efectiva la Garantía de Cumplimiento de conformidad con el inciso (e) de esta

Cláusula 4.7, se considerará que el Contratista ha subsanado el incumplimiento del Programa

Mínimo de Trabajo, del Incremento en el Programa Mínimo o de los compromisos

adicionales que se adquirieron para el Primer Período Adicional de Exploración o el Segundo

Período Adicional de Exploración.



4.8



Pruebas de Formación.



El Contratista remitirá a la CNH toda la infonnación relevante y los estudios

técnicos relativos a cualquier prueba de formación, incluyendo aquellos datos que surjan

directamente de la misma en los plazos establecidos en la Normatividad Aplicable.



4.9



Notificación de Descubrimiento.



El Contratista tendrá la obligación de dar aviso a la CNH sobre cualquier

Descubrimiento que se confirme, previo a la notificación a cualquier tercero. Dentro de los

treinta (30) Días siguientes a que se confmne cualquier Descubrimiento, el Contratista deberá

notificar a la CNH y remitir: (i) toda la Infonnación Técnica disponible relacionada con el

Descubrimiento incluyendo los detalles de la calidad, flujo y fonnaciones geológicas; (ii) un

reporte analizando dicha información y estableciendo los detalles acerca de un posible

programa de prueba de Pozos, y (iii) sus criterios preliminares sobre la conveniencia de

realizar actividades de Evaluación de dicho Descubtimiento, de confonnidad con la

Nonnatividad Aplicable.

El plazo para la presentación del Programa de Evaluación iniciará a partir de

la notificación del Descubrimiento de conformidad con lo establecido en la Cláusula 5.1.



CLÁUSULAS.

EVALUACIÓN

5.1



Evaluación.



nJf



En caso de un Descubrimiento dentro del Período de Exploración, el

Contratista presentará para la aprobación de la CNH el programa de actividades de'-{



!1



26



ÁREA CoNTRACTUAL 6



~



bl



Contrato No . CNH-R02-L01-A6.CS/201 7



Evaluación de dicho Descubrimiento (el "Programa de Evaluación"), en un plazo de hasta

noventa (90) Días contados a partir de la notificación del Descubrimiento, en cuyo caso

aplicarán las disposiciones de la Cláusula 5.2.



5.2



Programa de Evaluación.



El Programa de Evaluación presentado conforme a lo previsto en la Cláusula

5.1 deberá establecer el contenido del Programa de Trabajo de Evaluación con una duración

de hasta veinticuatro (24) Meses contados a partir de la aprobación de dicho programa (el

"Período de Evaluación"), prorrogables excepcionalmente hasta por otros doce (12) Meses

con la aprobación de la CNH cuando la complejidad técnica o comercial del desarrollo del

Descubrimiento de que se trate así lo amerite. El Programa de Evaluación del Descubrimiento

deberá cubrir la extensión completa de la estructura en la que se realizó el Descubrimiento

(el "Área de Evaluación"), y elaborarse conforme a la Normatividad Aplicable, con un

alcance suficiente para determinar si el Descubrimiento puede ser considerado un

Descubrimiento Comercial.

El Contratista podrá solicitar a la CNH, mediante notificación por escrito

realizada cuando menos sesenta (60) Días previos a la terminación del Período de

Evaluación, la prórroga de este período a fin de concluir actividades en proceso contempladas

en el Programa de Evaluación que por razones no imputables al Contratista sean de imposible

conclusión dentro del período a que se refiere esta Cláusula 5.2. La CNH aprobará la prórroga

en ténninos de la Normatividad Aplicable.

La CNH resolverá sobre la propuesta del Programa de Evaluación en un plazo

que no excederá los sesenta (60) Días a partir de que reciba la infonnación necesaria en los

ténninos de la Normatividad Aplicable.

En caso que la CNH niegue la aprobación del Programa de Evaluación

propuesto, la CNH fundará y motivará su resolución.

5.3



Hidrocarburos Extraídos Durante Pruebas.



El Contratista podrá hacer uso comercial de los Hidrocarburos obtenidos

durante cualquier prueba realizada para determinar las características del yacimiento y los

caudales de producción. Lo anterior sin perjuicio del pago de Contraprestaciones

con·espondientes a dichos Hidrocarburos de confonnidad con lo establecido en el Anexo 3.



5.4



Informe de Evaluación.



A más tardar treinta (30) Días contados a partir de la terminación del Período

de Evaluación para cualquier Descubrimiento, el Contratista deberá entregar a la CNH un

infonne de todas las actividades de Evaluación llevadas a cabo durante dicho Período de

Evaluación, de confonnidad con la Normatividad Aplicable.



27



ÁREA C ONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



El plazo para la declaración de un Descubrimiento Comercial iniciará a partir

de la terminación de cualquier Período de Evaluación, de conformidad con la Cláusula 6.1.



CLÁUSULA6.

DESARROLLO

6.1



Descubrimiento Comercial.



A más tardar sesenta (60) Días después de la tenninación de cualquier Período

de Evaluación, el Contratista deberá informar a la CNH si considera que el Descubrimiento

es un Descubrimiento Comercial, en cuyo caso el Contratista deberá presentar el Plan de

Desarrollo para dicho Descubrimiento Comercial, de conformidad con lo previsto en la

Cláusula 6.2, sin perjuicio de que el Contratista deberá continuar realizando actividades de

Reconocimiento y Exploración Superficial, Exploración y Evaluación conforme al Plan de

Exploración en el resto del Área Contractual hasta la terminación del Período de Exploración

o la conclusión del Programa Mínimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Mínimo o

los compromisos de trabajo adquiridos para el Primer Período Adicional de Exploración o el

Segundo Período Adicional de Exploración. La declaración de un Descubrimiento Comercial

deberá incluir la delimitación y características del Área de Desarrollo, la cual deberá contar

con la aprobación de la CNH.

El plazo para la presentación del Plan de Desarrollo iniciará a partir de la

declaración de cualquier Descubrimiento Comercial.

6.2



Plan de Desarrollo.



Dentro de los dieciocho (18) Meses siguientes a la declaración de un

Descubrimiento Comercial, el Contratista deberá presentar a la CNH para su aprobación el

Plan de Desarrollo con·espondiente. El Plan de Desarrollo deberá: (i) contemplar la totalidad

del Área de Desarrollo; (ii) prever la utilización de métodos y procesos adecuados para

obtener el máximo factor de recuperación final de las Reservas de confonnidad con las

Mejores Prácticas de la Industria; (iii) contar con el programa de aprovechamiento de Gas

Natural correspondiente y los mecanismos de medición de la producción de Hidrocarburos,

y (iv) elaborarse de conformidad con la Normatividad Aplicable. La CNH otorgará o negará

su aprobación a la propuesta de Plan de Desarrollo en un plazo que no excederá los ciento

veinte (120) Días a partir de que reciba la información necesaria en los términos de la

Nonnatividad Aplicable. En caso que la CNH no emita una resolución dentro del plazo

establecido, ésta se entenderá en sentido favorable.

6.3



Observaciones al Plan de Desarrollo por Parte de CNH.



Sin menoscabo de la facultad de aprobar el Plan de Desarrollo por parte de la

CNH en el plazo establecido en la Cláusula 6.2, la CNH podrá emitir observaciones a

cualquier Plan de Desarrollo presentado por el Contratista, cuando determine que: (i) se

modifican los sistemas de medición y/o los Puntos de Medición; (ii) se modifican los



28



ÁREA CONTRACTUAL 6



_p

.



~

qM



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



programas de aprovechamiento de Gas Natural; (iii) las Reservas de Hidrocarburos en el

Área de Desarrollo se explotarían a tasas excesivas o insuficientes; (iv) ocurriría una pérdida

excesiva de presión en el yacimiento o no se alcanzaría la distancia óptima de separación

entre los Pozos; (v) el proyecto del Plan de Desanollo no sea consistente con las Mejores

Prácticas de la Industria, incluyendo estándares en seguridad industrial, seguridad operativa,

protección ambiental y de salud en el trabajo ; (vi) el proyecto del Plan de Desanollo no

incluya un programa de cumplimiento del porcentaje de contenido nacional, así como un

programa de transferencia de tecnología; (vii) el proyecto del Plan de Desanollo incumpla

con cualquier disposición de este Contrato; (viii) se incumpliría con la Normatividad

Aplicable, incluyendo estándares en seguridad industrial, seguridad operativa, protección

ambiental y de salud en el trabajo; (ix) se asumiría un nivel de riesgo operativo y ambiental

que no sea aceptable conforme a la Normatividad Aplicable; (x) el Sistema de

Administración no es efectivo para administrar los riesgos dentro de niveles aceptables o no

se aplica, o (xi) se incumpliría con el Sistema de Administración o se causaría un impacto

adverso sobre el medio ambiente.

El Contratista será quien proponga las soluciones operativas y los ajustes

conespondientes al Plan de Desanollo para atender las observaciones de la CNH, en el plazo

que para tal efecto indique. La CNH y el Contratista podrán celebrar audiencias o

comparecencias para aclarar de buena fe cualquier diferencia técnica que exista al respecto

de las observaciones al Plan de Desanollo, de conformidad con las Mejores Prácticas de la

Industria y la Nom1atividad Aplicable. La CNH podrá consultar a la Agencia y a la Secretaría

de Economía, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

6.4



Actualización del Plan de Desarrollo.



El Contratista deberá desarrollar el Descubrimiento Comercial de acuerdo con

el Plan de Desanollo aprobado. El Contratista podrá proponer modificaciones al Plan de

Desanollo, en ténninos de lo previsto en la Nonnatividad Aplicable y sujeto a la aprobación

de la CNH. La CNH podrá consultar a la Agencia y a la Secretaría de Economía, en el ámbito

de sus atribuciones y resolverá sobre la propuesta de modificación en un plazo que no

excederá los ciento veinte (120) Días a partir de que reciba la información necesaria en los

ténninos de la Nonnatividad Aplicable.

6.5



Actividades de Exploración Adicionales.



Finalizados los Períodos de Evaluación, una vez que se lleve a cabo la

reducción y la devolución del área a la que se refiere el inciso (e) de la Cláusula 7.1 y en el

supuesto de que el Contratista determine la posibilidad de que existen Hidrocarburos en una

estructura del subsuelo o cierre estratigráfico en el Área Contractual remanente, el Contratista

deberá dar aviso a la CNH y presentar para su aprobación un nuevo Plan de Exploración con

el propósito de llevar a cabo las Actividades Petroleras que considere convenientes en dicha

estructura del subsuelo o ciene estratigráfico, con el Programa de Trabajo y Presupuesto

correspondiente. Lo anterior de confom1idad con lo establecido en este Contrato y en la

Normatividad Aplicable.



~

29



ÁREA CONTRACTUAL 6



i





/]



Contrato No. CNH-R02-LOI-A6 .CS/2017



CLÁUSULA 7.

REDUCCIÓN Y DEVOLUCIÓN DEL ÁREA

7.1



Reglas de Reducción y Devolución.



El Contratista deberá renunciar y devolver el Área Contractual conforme a lo

establecido a continuación:

(a)

Si al Contratista no se le concedió el Primer Período Adicional de

Exploración, al fmalizar el Período Inicial de Exploración el Contratista deberá devolver el

cien por ciento (1 00%) del Área Contractual que no esté contemplada en un Programa de

Evaluación o en un Plan de Desarrollo aprobado por la CNH.

(b)

Si al Contratista se le concedió el Primer Período Adicional de

Exploración mediante el compromiso de realizar las Unidades de Trabajo equivalentes a un

(1) Pozo exploratorio de conformidad con el Anexo 5, deberá renunciar y devolver el

cincuenta por ciento (50%) del Área Contractual que no esté contemplada en un Programa

de Evaluación o en un Plan de Desarrollo aprobado por la CNH al finalizar el Período Inicial

de Exploración.

(e)

Si al Contratista se le concedió el Primer Período Adicional de

Exploración mediante el compromiso de realizar las Unidades de Trabajo equivalentes a un

(1) Pozo exploratorio de conformidad con el Anexo 5, y realizó al menos las Unidades de

Trabajo equivalentes a un (1) Pozo exploratmio durante el Período Inicial de Exploración,

no deberá devolver porcentaje alguno del Área Contractual al finalizar dicho Período Inicial

de Exploración.

(d)

Si al Contratista no se le concedió el Segundo Período Adicional de

Exploración, al finalizar el Período Inicial de Exploración el Contratista deberá devolver el

cien por ciento (1 00%) del Área Contractual que no esté contemplada en un Programa de

Evaluación o en un Plan de Desarrollo aprobado por la CNH.

(e)

Si al Contratista se le concedió el Segundo Período Adicional de

Exploración mediante el compromiso de realizar las Unidades de Trabajo equivalentes a un

(1) Pozo exploratorio de conformidad con el Anexo 5, deberá renunciar y devolver el

cincuenta por ciento (50%) del Área Contractual que no esté contemplada en un Programa

de Evaluación o en un Plan de Desarrollo aprobado por la CNH al finalizar el Primer Período

Adicional de Exploración.



(f)

Si al Contratista se le concedió el Segundo Período Adicional de

Exploración mediante el compromiso de realizar las Unidades de Trabajo equivalentes a un

(1) Pozo exploratorio de conformidad con el Anexo 5, y realizó al menos las Unidades de

Trabajo equivalentes a dos (2) Pozos exploratorios durante el P1imer Período Adicional de

Exploración, no deberá devolver porcentaje alguno del Área Contractual al finalizar dicho

Primer Período Adicional de Exploración.



30



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-L01 -A6.CS/2017



(g)

Al finalizar el Segundo Período Adicional de Exploración, el

Contratista deberá renunciar y devolver el cien por ciento (1 00%) del Área Contractual que

no esté contemplada en un Programa de Evaluación o en un Plan de DesaiTollo aprobado por

la CNH.

(h)

Al finalizar el o los Períodos de Evaluación correspondientes, el

Contratista deberá renunciar y devolver el cien por ciento (1 00%) de las Áreas de Evaluación

de que se trate si: (i) conforme a los plazos previstos en el presente Contrato, no declara un

Descubrimiento Comercial; o si: (ii) habiendo declarado el Descubrimiento Comercial no

presentara un Plan de Desarrollo para aprobación de la CNH, o (iii) habiéndolo presentado

no sea aprobado por la CNH conforme a la Nonnatividad Aplicable;

(i)

En caso que se otorgue una prórroga a la vigencia del presente Contrato

el Contratista, a solicitud de la CNH, deberá renunciar y devolver el cien por ciento (1 00%)

de las estructuras del subsuelo o cieiTes estratigráficos que no sean parte del Plan de

DesatTollo que se modifique de conformidad con lo establecido en la Cláusula 3.2, y

Al darse por tenninado el presente Contrato por cualquier motivo, o en

caso que la CNH rescinda el presente Contrato, el Contratista deberá devolver el cien por

ciento (1 00%) del Área Contractual, incluyendo cualquier Área de Evaluación y Área de

DesaiTollo.

(j)



7.2



No Disminución de Otras Obligaciones.



Lo previsto en esta Cláusula 7 no se entenderá como una disminución de las

obligaciones del Contratista de cumplir con los compromisos de trabajo para el Período de

Exploración o con sus obligaciones respecto a las actividades de Abandono y demás previstas

en este Contrato.

7.3



Disminución del Porcentaje de Reducción y Devolución.



En el caso excepcional de la notificación de un Descubrimiento Sub-salino, el

Contratista podrá someter a la aprobación de la CNH, hasta con sesenta (60) Días previos a

la tenninación del Período Inicial de Exploración, del Primer Período Adicional de

Exploración o del Segundo Período Adicional de Exploración, según corresponda, una

disminución del porcentaje mencionado en la Cláusula 7.1 (b) o (d). Dicha solicitud deberá

estar acompañada de un programa de trabajo y compromiso de inversión adicional

debidamente garantizado que justifique la retención del área donde se localizó dicho

Descubrimiento Sub-salino.

CLÁUSULAS.

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN

8.1



Perfil de Producción.



O



A partir del Año en que se prevea el inicio de la Producción Comercial

Regular, el Contratista incluirá en sus Programas de Trabajo un pronóstico de producción de- f



31



\



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



conformidad con la Nonnatividad Aplicable. Los Programas de Trabajo deberán contemplar

la producción de Hidrocarburos a la tasa óptima de conformidad con las Mejores Prácticas

de la Industria.



8.2



Instalaciones.



El Contratista estará obligado a realizar todas las actividades de construcción,

instalación, reparación y reacondicionamiento de los Pozos, Instalaciones de Recolección y

cualesquiera otras instalaciones necesarias para las actividades de producción de

confonnidad con el Sistema de Administración. El Contratista mantendrá todos los

Materiales utilizados en las Actividades Petroleras en buen estado de funcionamiento de

acuerdo con el Sistema de Administración, las Mejores Prácticas de la Industria y las

recomendaciones de los fabricantes de los Materiales.



CLÁUSULA9.

UNIFICACIÓN

9.1



Procedimiento de Unificación.



El Contratista deberá dar aviso a la Secretaría de Energía y a la CNH en un

plazo que no excederá los sesenta (60) Días Hábiles posteriores a haber reunido los elementos

suficientes que permitan inferir la existencia de un yacimiento compartido. Dicho aviso

deberá contener por lo menos: (i) el análisis técnico sustentado que detennine la posible

existencia del yacimiento compartido; (ii) las características generales de dicho yacimiento

compartido; (iii) los estudios geológicos, geofísicos y demás utilizados para determinar la

posible existencia de dicho yacimiento compartido, incluyendo, en su caso, la información

obtenida de la perforación de Pozos mediante los cuales se determinó que el yacimiento de

que se trate excede los límites del Área Contractual; (iv) una propuesta de programa de

trabajo para las Actividades Petroleras previas al acuerdo de unificación entre el Contratista

y el(los) tercero(s) involucrado(s), y (v) la infonnación adicional que el Contratista considere

necesana.

Una vez recibido el aviso se llevará a cabo lo siguiente:

(a)

La CNH remitirá a la Secretaría de Energía en un plazo no mayor a

cuarenta y cinco (45) Días Hábiles contados a partir de la recepción de la información

correspondiente, el dictamen técnico sobre la posible existencia del yacimiento compartido.

(b)

Una vez recibida la información referida en el inciso (a) anterior, la

Secretaría de Energía contará con hasta diez (1 O) Días Hábiles para enviar a la Secretaría de

Hacienda el dictamen que al efecto elabore la CNH, y demás infonnación que considere

necesaria a efecto que esta última emita su opinión respecto de la unificación en un plazo que

no exceda los treinta (30) Días Hábiles.

(e)

Una vez recibida la opinión de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría )

de Energía contará con hasta treinta (30) Días Hábiles para instruir al Contratista la

unificación del yacimiento compartido y solicitará al Contratista la información referida en "'



32



ÁREACONTRACTUAL 6



~~



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



la Nonnatividad Aplicable relativa al acuerdo de unificación. El Contratista contará con basta

ciento veinte (120) Días Hábiles para remitir dicha infmmación.

(d)

En caso que el Contratista no remita a la Secretaría de Energía la

información referida en el inciso (e) anterior y demás que se prevea en la Nonnatividad

Aplicable, la Secretaría de Energía determinará los ténninos y condiciones bajo los cuales se

llevará a cabo la unificación. Lo anterior, durante el siguiente Año, contado a partir de que

concluya el plazo referido en el inciso (e) anterior.

Con base en el acuerdo de unificación y en la propuesta de participación en

las Actividades Petroleras previas al acuerdo de unificación, según corresponda, la CNH

podrá aprobar al operador designado para la realización de actividades de Exploración y

Extracción en el área del yacimiento compartido, de forma tal que las Unidades de Trabajo

correspondientes al yacimiento unificado puedan distribuirse entre las partes confonne a la

participación establecida en el acuerdo de unificación. Asimismo, las actividades

desarrolladas para la detenninación de la existencia de un yacimiento compartido serán

consideradas para acreditar el cumplimiento del Programa Mínimo de Trabajo, el Incremento

en el Programa Mínimo o los compromisos de trabajo adquiridos para el Primer Período

Adicional de Exploración o el Segundo Período Adicional de Exploración.

9.2



Unificación sin Contratista o Asignatario Contiguo.



De conformidad con lo previsto en la Cláusula 9.1 y en el supuesto que el

yacimiento se localice parcialmente en un área en la que no se encuentre vigente una

asignación o un contrato para la Exploración y Extracción, el Contratista deberá notificar a

la CNH los estudios geológicos, geofísicos y demás utilizados para determinar la existencia

de dicho yacimiento compartido, incluyendo, en su caso, la información obtenida de la

perforación de Pozos mediante los cuales se determinó que el yacimiento de que se trate

excede los límites del Área Contractual. El Contratista podrá continuar con los trabajos

dentro del Área Contractual mismos que deberán estar considerados en los Planes de

Exploración y los Planes de Desanollo aprobados por la CNH. Por su parte, la Secretaría de

Energía determinará el instrumento jurídico que servirá de base para llevar a cabo las

Actividades Petroleras en el área en la que no se encuentre vigente una asignación o contrato

para la Exploración y Extracción. Sin perjuicio de lo ante1ior, el Contratista podrá someter a

consideración de la Secretaría de Energía las áreas en las que se extiendan los yacimientos

compartidos, de confonnidad con lo establecido en el artículo 29, fracción I de la Ley de

Hidrocarburos. Dicha propuesta no será vinculante, ni otorgará derechos preferenciales en

relación con la adjudicación de los contratos para la Exploración y Extracción que resulten.



CLÁUSULA 10.

PROGRAMAS DE TRABAJO

10.1



Programas de Trabajo.



El Contratista deberá presentar a la CNH para su aprobación Programas du

Trabajo anuales para cada una de las Actividades Petroleras, incluyendo el Abandono. La

CNH resolverá sobre la propuesta de los Programas de Trabajo en un plazo que no exceder'



[!]~ .·1



~~



1!1 ..... 1!1



~

33



'



AREA CONTRACTUAL6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



los treinta (30) Días a partir de que reciba la información necesaria. Los Programas de

Trabajo deben contener una lista detallada de las actividades individuales que planea realizar

y el tiempo estimado para cada una de esas actividades. Durante el Período de Exploración,

los Programas de Trabajo deberán cumplir con el Programa Mínimo de Trabajo, el

Incremento en el Programa Mínimo y el Plan de Exploración, mientras que durante cualquier

Período de Desarrollo, los Programas de Trabajo deberán cumplir con el Plan de Desarrollo

respectivo . Todos los Programas de Trabajo deberán cumplir con las Mejores Prácticas de la

Industria, la Nonnatividad Aplicable, el Sistema de Administración y los demás ténninos y

condiciones previstos en el presente Contrato.

En el caso del primer Programa de Trabajo del Período de Exploración o

Período de Desarrollo, su aprobación se otorgará de manera simultánea con la aprobación del

Plan de Exploración o Plan de Desarrollo, según corresponda, de confonnidad con lo

establecido en las Cláusulas 4.1 y 6.2.

La CNH podrá negar la aprobación del Programa de Trabajo en el caso que el

Contratista: (i) no cumpla con el Programa Mínimo de Trabajo, el Incremento en el Programa

Mínimo, o los compromisos adicionales que se adquirieron para el Primer Período Adicional

de Exploración o el Segundo Período Adicional de Exploración, según sea el caso; (ii) los

Programas de Trabajo presentados en el Período de Desarrollo modifiquen el Plan de

Desarrollo o el Plan de Exploración aprobados, o (iii) el Programa de Trabajo no se ajuste a

las Mejores Prácticas de la Industria.



10.2



Programas de Trabajo del Período de Exploración



El primer Programa de Trabajo del Período de Exploración será presentado

simultáneamente con el Plan de Exploración para la aprobación de la CNH. Dicho primer

Programa de Trabajo del Período de Exploración deberá cubrir las Actividades Petroleras a

realizarse durante el primer Año y durante el resto del Año en el que tennine el primer Año .

A partir de ahí, el Contratista deberá presentar el Programa de Trabajo de cada Aiio, a más

tardar el 30 de septiembre del Año inmediato anterior.



10.3



Programas de Trabajo del Período de Desarrollo.



El primer Programa de Trabajo de cada Período de Desarrollo será presentado

simultáneamente con el Plan de Desarrollo y deberá incluir las Actividades Petroleras a

realizarse durante el resto del Año en el que se declare el Descubrimiento Comercial y las

Actividades Petroleras a realizarse durante el Año siguiente. El Contratista deberá presentar

el Programa de Trabajo de cada Año subsiguiente, o su ach1alización, a más tardar el 30 de

septiembre del Año inmediato anterior. Todos los Programas de Trabajo presentados en el

Período de Desarrollo deberán contener la producción estimada mensual para el Año

aplicable y la proyección de producción total del Descubrimiento Comercial durante la

vigencia del Contrato.



10.4



Observaciones de la CNH.



La CNH comunicará al Contratista cualquier observación que tuviera sobre

cualquier Programa de Trabajo. La CNH deberá aprobar los Programas de Trabajo si éstos

[!)~



34



ÁREA CONTRACTUAL 6



C\



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



cumplen con: (i) el Programa Mínimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Mínimo, el

Plan de Exploración y el Plan de Desarrollo, según corresponda; (ii) las estipulaciones

previstas en los Procedimientos de Contabilidad y los demás tém1inos y condiciones del

presente Contrato; (iii) las Mejores Prácticas de la Industria; (iv) el Sistema de

Administración, y (v) la Normatividad Aplicable. El Contratista deberá modificar cualquier

Programa de Trabajo que hubiera sido observado o que hubiera recibido comentarios por

parte de la CNH, para someterlo nuevamente a su aprobación por escrito. El Contratista no

podrá llevar a cabo operaciones no incluidas en un Programa de Trabajo aprobado, excepto

en caso de emergencia confonne a la Cláusula 23.5. Sin menoscabo de la facultad de aprobar

los Programas de Trabajo por parte de la CNH, el Contratista será quien proponga las

soluciones operativas y los ajustes correspondientes al Programa de Trabajo para atender las

observaciones de la CNH. La CNH y el Contratista podrán celebrar audiencias o

comparecencias para aclarar de buena fe cualquier diferencia técnica que exista al respecto

de los Programas de Trabajo, de conformidad con las Mejores Prácticas de la Industria y la

Normatividad Aplicable.



10.5



Actualizaciones a los Planes de Trabajo.



De ser útil para las Actividades Petroleras, el Contratista podrá solicitar a la

CNH su aprobación para modificar un Programa de Trabajo aprobado, de conformidad con

la Normatividad Aplicable. Dicha solicitud deberá describir la racionalidad y los beneficios

de la modificación propuesta y contener una comparación entre el nuevo Programa de

Trabajo y el aprobado por la CNH, así como cualquier otra infonnación requerida conforme

a la Normatividad Aplicable. La CNH formulará y comunicará al Contratista cualquier

objeción u observación que pudiera tener respecto a las modificaciones propuestas, en el

entendido que la CNH deberá aprobarlas si el Contratista demuestra que las modificaciones

son conformes con los términos y condiciones del presente Contrato (incluyendo el Programa

Mínimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Mínimo, el Plan de Exploración, y en su

caso, el Plan de Desarrollo), las Mejores Prácticas de la Industria, el Sistema de

Administración y la Nonnatividad Aplicable.

En caso que el Contratista identifique la posible existencia de un

Descubrimiento Sub-salino, el Programa de Trabajo presentado por el Contratista para

aprobación de la CNH o aquel Programa de Trabajo que se modifique de conformidad con

esta Cláusula 10.5, deberá prever la adquisición y procesamiento de tecnologías adecuadas

para la confirmación de dicho Descubrimiento Sub-salino, de acuerdo con las Mejores

Prácticas de la Industlia.



CLÁUSULA 11.

AVANCES DE LAS ACTIVIDADES PETROLERAS

11.1



Perforación de Pozos.



)



Antes de iniciar la perforación de cualquier Pozo, el Contratista deberá obtener

los pennisos y autorizaciones que correspondan confonne a la Normatividad Aplicable. Una



~

35



Á REA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-LO l-A6.CS/20 17



vez recibida la autorización para la perforación de cualquier Pozo, el Contratista estará

obligado a cumplir con los ténninos y condiciones de la autorización y dentro de las

especificaciones técnicas requeridas en el Programa de Trabajo aprobado, excepto si existen

Obstáculos a la Continuación de la Perforación.

11.2



Reportes de Perforación y Geofísicos.



Durante la perforación de cualquier Pozo y hasta la tenninación de las

actividades de perforación, el Contratista enviará a la CNH los reportes de perforación que

requiera la Normatividad Aplicable. El Contratista deberá mantener un registro digital, en

original y reproducible con buena calidad, de toda la información geológica y geofísica

relacionada con el Área Contractual y deberá entregar a la CNH una copia de dicha

información, incluyendo los registros de bitácora de los Pozos.

A la tenninación de cualquier Pozo, el Contratista deberá presentar un informe

final de tenninación de Pozo que contenga cuando menos la infonnación requerida por la

Normatividad Aplicable.

11.3



Informes de Avance.



El Contratista proporcionará a las Autoridades Gubernamentales los infonnes

de avance relativos a las Actividades Petroleras de confonnidad con la Normatividad

Aplicable.

11.4



Actividades Exentas de Aprobación.



Salvo por lo previsto en la Normatividad Aplicable, una vez aprobadas por la

CNH las Actividades Petroleras a ser realizadas por el Contratista en cada Programa de

Trabajo, el Contratista no tendrá que obtener la aprobación particular de la CNH de los

detalles del diseño, ingeniería y construcción de las instalaciones contemplados por el

Programa de Trabajo aprobado, ni el detalle de la manera en que serán operadas.



CLÁUSULA 12.

PRESUPUESTOS Y COSTOS RECUPERABLES

12.1



Presupuestos.



El Contratista deberá presentar para la aprobación de la CNH, conforme a los

Procedimientos de Contabilidad, un Presupuesto de los Costos a incurrirse con la

implementación de cada Programa de Trabajo, de manera simultánea a la presentación de

dichos Programas de Trabajo. La CNH resolverá sobre la propuesta de los Presupuestos de

manera simultánea a la aprobación del Programa de Trabajo correspondiente. Todos los

proyectos de Presupuestos deberán ser comercialmente viables, razonables y consistentes con}

los requisitos de este Contrato, sus Anexos y las Mejores Prácticas de la Industria. Los

proyectos de Presupuestos deberán: (i) denominarse en Dólares; (ii) incluir un estimado



36



ÁR.EA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



pormenorizado de los Costos necesarios para implementar las Actividades Petroleras

descritas en el Programa de Trabajo al que corresponda el Presupuesto; (iii) incluir el

calendatio de erogaciones estimadas de los Costos; (iv) indicar cualquier supuesto o premisa

utilizada en la elaboración del mismo, y (v) contener el alcance suficiente para permitir a la

CNH la evaluación adecuada de los mismos con base en los Procedimientos de Contabilidad

y el catálogo de Costos, incluido en el Anexo 4. Además, el Contratista deberá proveer los

documentos de soporte de sus estimaciones de Costos. Los proyectos de Presupuestos

deberán ser congruentes con el Plan de Exploración o el Plan de DesatTollo, según sea el

caso, y el Programa de Trabajo de que se trate.



12.2



Presupuestos de Exploración.



El primer Presupuesto del Periodo de Exploración será presentado

simultáneamente con el lPlan de Exploración. Dicho primer Presupuesto deberá incluir los

Costos a incurrirse durante el primer Año y los Costos a incurrirse durante el resto del Año

en el que termine el primer Año. El Contratista deberá presentar el Presupuesto de cada Aí1o

subsiguiente, a más tardar el 30 de septiembre del Año inmediato anterior.



12.3



Presupuestos de Desarrollo.



El primer Presupuesto de cualquier Periodo de DesaiTollo será presentado

simultáneamente con el Plan de Desarrollo correspondiente. Dicho primer Presupuesto

deberá incluir los Costos a incurrirse durante el resto del Año en que se declare un

Descubrimiento Comercial y durante el resto del Año en el que termine dicho Año. El

Contratista deberá presentar el Presupuesto de cada Año subsiguiente a más tardar el 30 de

septiembre del Año inmediato anterior.



12.4



Actualizaciones.



El Contratista no podrá realizar ninguna modificación al Presupuesto

aprobado sin el consentimiento de la CNH. Cualquier solicitud de modificación al

Presupuesto deberá ser congruente con la Cláusula 10.5, y en su caso, deberá contener la

justificación de las desviaciones en los Costos respecto del Presupuesto original.



12.5



Contabilidad de Costos del Contratista.



Toda operación contable del Contratista relacionada con el cumplimiento de

sus obligaciones derivadas del presente Contrato, cualquiera que sea la moneda empleada y

lugar de pago, deberá ser consignada en la Cuenta Operativa, conforme a lo establecido en

el Anexo 4 y la Normatividad Aplicable.



12.6



Costos Recuperables.



Los Costos incurridos en relación con las Actividades Petroleras serán

considerados Costos Recuperables en virtud de este Contrato únicatnente si cumplen con lo

establecido en los lineamientos emitidos por la Secretaria de Hacienda, vigentes a la fecha

de adjudicación del Contrato, y los Procedimientos de Contabilidad. La aprobación de los

Progratnas de Trabajo y Presupuestos por parte de la CNH solo significa que el Contratista



p

i!J~



37



-f

',\



\ rY

}("\



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/201 7



tiene autorización técnica para realizar las actividades contempladas por los Programas de

Trabajo aprobados y a incurrir en Costos y gastos en relación con dichas actividades. Una

vez incurridos los Costos asociados a los Programas de Trabajo, cualquier Costo

efectivamente incurrido podrá ser considerado Costo Recuperable, solo si éste cumple con

todos los requisitos previstos en los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda,

vigentes a la fecha de adjudicación del Contrato, y los Procedimientos de Contabilidad.

12.7



Procura de Bienes y Servicios.



Toda la procura de los bienes y servicios relacionados con las Actividades

Petroleras se sujetará a los principios de transparencia, economía y eficiencia, y deberá

cwnplir con lo establecido en el Anexo 7.

12.8



Obligación de Mantener Registros.



El Contratista deberá mantener en sus oficinas en México todos los libros de

contabilidad, documentos de soporte y otros registros relacionados con las Actividades

Petroleras de conformidad con los Procedimientos de Contabilidad. Todos estos registros

estarán disponibles en fisico y en electrónico para ser inspeccionados, revisados y auditados

por cualquier Persona designada por la Secretaría de Hacienda o por cualquier otra Autoridad

Gubernamental competente. Los registros en los cuales se aprecian las operaciones en la

Cuenta Operativa, deberán mantenerse desde la Fecha Efectiva y hasta cinco (5) Años

posteriores a la terminación del presente Contrato.

12.9



De las Operaciones del Contratista con Terceros.



El Contratista se compromete a pactar con los terceros que realice operaciones

vinculadas con este Contrato, la obligación de dichos terceros de entregar directamente al

Fondo, la Secretaría de Hacienda o la CNH, cuando lo soliciten, la información sobre sus

operaciones con el Contratista por virtud del Contrato.

La obligación a que se refiere el párrafo anterior será aplicable a cualquier

contrato de procura de bienes y servicios que el contratista suscriba a partir de la adjudicación

de este Contrato. En caso de que el Contratista demuestre que los contratos de procura de

bienes y servicios hayan sido suscritos con anterioridad a la adjudicación del Contrato y

cumplan con lo dispuesto en el Anexo 7, se tomará por desahogado el compromiso

mencionado en la presente cláusula.

CLÁUSULA 13.

MEDICIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS HIDROCARBUROS NETOS

13.1



Volumen y Calidad.



El volumen y la calidad de los Hidrocarburos Netos deberán medirse y

detenninarse en los Puntos de Medición, de acuerdo con los procedimientos establecidos en

la Normatividad Aplicable. Adicionalmente, la CNH podrá solicitar la medición del volumen



38



ÁREA C ONTRACTUA L 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



y la calidad de los Hidrocarburos Producidos a boca de Pozo, en baterías de separación o a

lo largo de los sistemas de Recolección y Almacenamiento, en cuyo caso, el Contratista

deberá suministrar e instalar el equipo adicional necesario para llevar a cabo dichas

mediciones. Toda la infonnación relativa a la medición de los Hidrocarburos en virtud del

presente Contrato deberá ser reportada a la CNH conforme a lo previsto en la Nonnatividad

Aplicable.



13.2



Procedimientos de Medición.



De manera simultánea a la presentación del Plan de Desarrollo para la

aprobación de la CNH, el Contratista deberá proponer los procedimientos que deberán

regular la programación, Almacenamiento, y la medición y monitoreo de calidad de los

Hidrocarburos Netos en los Puntos de Medición. Los procedimientos deberán cumplir con lo

previsto en el presente Contrato, el Capítulo 11 de la versión más reciente del Manual de

Normas de Medición de Petróleo (Manual of Petroleum Measurement Standards) del

Instituto Americano del Petróleo (American Petroleum lnstitute), las Mejores Prácticas de la

Industria y la Normatividad Aplicable, y desarrollarán, entre otros, los siguientes temas: (i)

los sistemas de medición; (ii) pronósticos de producción de corto plazo; (iii) programación

de entrega/recepción; (iv) medidas de seguridad industrial, seguridad operativa, protección

ambiental y salud en el trabajo, y (v) las responsabilidades que se deriven de la guarda y

custodia de los Hidrocarburos desde los Pozos y hasta el Punto de Medición. La CNH

revisará la propuesta de procedimientos del Contratista y le comunicará cualquier objeción u

observación dentro de los treinta (30) Días siguientes a su recepción. Sin menoscabo de la

facultad de aprobar los procedimientos antes señalados por parte de la CNH, el Contratista

deberá atender en los procedimientos las observaciones realizadas por CNH, y deberá

presentar una nueva versión que atienda dichas observaciones dentro de los treinta (30) Días

siguientes a que las haya recibido. La CNH y el Contratista podrán celebrar audiencias o

comparecencias para aclarar de buena fe cualquier diferencia técnica que exista al respecto

de los procedimientos referidos en esta Cláusula, de confonnidad con las Mejores Prácticas

de la Industria y la Nonnatividad Aplicable.



1.3.3 Instalación, Operación, Mantenimiento y Calibración de los Sistemas de

Medición.

La instalación, operación, mantenimiento y calibración de los sistemas de

medición estará a cargo del Contratista, bajo la supervisión de la CNH. El sistema de

medición será suministrado por el Contratista y deberá contar con la aprobación de la CNH,

quien verificará el cumplimiento con la Normatividad Aplicable y con las Mejores Prácticas

de la Industria. Con cargo al Contratista, un tercero independiente aprobado por la CNH

verificará que el sistema de medición, su operación y su gestión son aptos y miden los

volúmenes y la calidad de los Hidrocarburos dentro de los parámetros de incertidumbre y

tolerancia establecidos por la CNH.



13.4



Registros.



El Contratista deberá llevar registros completos y exactos de todas las

mediciones de los Hidrocarburos, debiendo poner a disposición de la CNH copia fiel de los



()



-f



~ ~

39



Á REA C ONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



mismos. Adicionalmente, el Contratista deberá entregar los infonnes que establezca la

Normatividad Aplicable. Los representantes de la CNH tendrán la facultad de inspeccionar

y examinar los sistemas de medición, su operación y gestión, así como ser testigos,

conjuntamente con el Contratista, de las pruebas de calibración. Los sistemas de medición

deberán también pennitirle a las Partes la medición en tiempo real en los Puntos de Medición

con acceso remoto a la infonnación.

13.5



Mal Funcionamiento de los Sistemas de Medición.



Si derivado de una prueba o supervisión se muestra que cualquiera de los

componentes de los sistemas de medición está fuera de las especificaciones, descompuesto o

calibrado incorrectamente, el Contratista deberá repararlo inmediatamente y asegurarse de

que se encuentra en correcto estado de funcionamiento en un plazo no mayor a setenta y dos

(72) horas luego de haberse detectado el desperfecto o de recibir la notificación de este hecho

por parte de la CNH. Si derivado de una prueba o supervisión se detennina que alguno de los

elementos de un sistema de medición es inexacto por más de uno por ciento (1 %) o que no

ha estado funcionando, el Contratista deberá realizar un ajuste para corregir la inexactitud de

las mediciones hechas por el sistema de medición defectuoso en el período durante el cual se

encuentre la inexactitud o haya pennanecido sin funcionar. En caso que el período de

inexactitud o de la falla en el funcionamiento no pudiere ser determinado mediante pruebas

o supervisión, el Contratista propondrá a la CNH un ajuste apropiado.

En caso que la CNH no considere adecuada la propuesta, en un plazo de hasta

diez (1 O) Días contados a partir de que se hubiere descubierto la inexactitud o falla en el

funcionamiento, según sea el caso, la medición se realizará mediante la utilización de

medidores de respaldo apropiados.

En caso de fallas o inexactitudes en los sistemas de medición, si los medidores

de respaldo hubieren fallado o hubieren sido encontrados como inexactos por más de uno por

ciento (1 %), se estará a lo siguiente: (i) se considerará que el período durante el cual las

mediciones deberán ser ajustadas será la segunda mitad del período contado a partir de la

última prueba de los sistemas de medición, y (ii) las cantidades entregadas serán estimadas

confonne a toda la infonnación disponible, incluyendo los registros de cualquier

comercialización de Hidrocarburos.

En la medida en que el período de ajuste incluya un período de entregas

respecto del cual se hubiera pagado la Contraprestación del Estado o la Contraprestación del

Contratista, las mediciones ya corregidas de confonnidad con esta Cláusula 13.5 serán

utilizadas para recalcular la cantidad debida por el período de inexactitud conforme a lo

establecido en el Anexo 3. En caso que como resultado de la aplicación de las mediciones

corregidas, se requiera ajustar el balance pagado de Contraprestaciones en favor del Estado

y del Contratista, dichos ajustes se realizarán de conformidad con lo establecido en el Anexo

3.

13.6



Reemplazo del Sistema de Medición.



(}



. Si el Contratista decide, por causas debidamente justificadas, reemplazar

cualquier sistema de medición, elementos o software relacionado con los mismos, se



11



40



ÁREA CONTRACTUAL



A



6~



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



procederá de acuerdo con lo establecido en la Normatividad Aplicable y lo notificará a la

CNH para que sus representantes estén presentes cuando la operación se lleve a cabo, si así

lo consideran conveniente.

13.7



Acceso a los Sistemas de Medición.



En el marco de sus facultades de supervisión, la CNH podrá verificar que los

sistemas de medición hayan sido construidos, mantenidos y operados conforme a lo aprobado

en el Plan de Desarrollo y, en su caso, podrá solicitar la instalación o instalar instrumentos

de medición. Para llevar a cabo dicha supervisión, la CNH podrá acreditar a terceros para

hacer uso de cualquier instrumento o mecanismo tecnológico confonne lo considere

necesario. El Contratista deberá pennitir el acceso a sus instalaciones, equipos, sistemas,

software y documentación del Contratista que esté relacionada con la Medición a los

funcionalios de la CNH debidamente acreditados o a quien ésta designe, así como b1indar el

apoyo que se requiera durante las visitas de inspección o verificación.

13.8



Punto de Medición Fuera del Área Contractual.



El Contratista podrá solicitar, o la CNH podrá requerir, delivado del Plan de

Desarrollo correspondiente, que el Punto de Medición se ubique fuera del Área Contractual.

En caso que se prevea que el Punto de Medición se compartirá con áreas bajo la operación

de algún tercero, distintas al Área Contractual correspondiente, el Contratista deberá

presentar para aprobación de la CNH un proyecto de ácuerdo para el uso compartido de las

instalaciones de conformidad con el Anexo 1O. La CNH aprobará el acuerdo correspondiente

entre las partes en ténninos de la Nonnatividad Aplicable y las Mejores Prácticas de la

Industtia.

CLÁUSULA 14.

MATERIALES

14.1



Propiedad v Uso de Materiales.



Durante la vigencia del presente Contrato, el Contratista mantendrá la

propiedad de todos los Materiales generados o adquiridos para ser utilizados en las

Actividades Petroleras. El Contratista no podrá usar los Materiales para un objeto distinto a

las Actividades Petroleras de acuerdo con este Contrato.

La propiedad de dichos Materiales pasará de forma automática a la Nación

libre de gravamen, sin cargo, pago o indemnización alguna, a la tenninación por cualquier

motivo del presente Contrato, o en caso que la CNH rescinda el presente Contrato y sin

perjuicio del finiquito que en cada caso corresponda, en el entendido que el Contratista deberá

realizar la transferencia de los Materiales en buen estado de conservación y funcionamiento,

teniendo en cuenta el desgaste normal producido por el uso de los mismos en las Actividades

Petroleras, en ténninos de los artículos 28, fracción VII y 33 de la Ley de Ingresos Sobre

Hidrocarburos. El Contratista deberá fonnalizar la transferencia de los Mateliales a la CNH

o al tercero designado por la CNH durante la Etapa de Transición Final. El Contratista deberá

~~var :~ cabo cualquier acto necesalio o apropiado para formalizar dicha transferencia. ~



11



41



ÁREA CONTRACTUAL6



-f

~



V



Contrato No . CNH-R02-L01-A6.CS/2017



14.2



Materiales Exentos de Transferencia.



Se excluyen de la transferencia de Materiales prevista en la Cláusula 14.1: los

Materiales Muebles; los Materiales arrendados por el Contratista, los Materiales que presten

servicio a más de un área contractual o de asignación, hasta en tanto finalice la prestación del

servicio correspondiente, sin perjuicio de lo establecido en el Anexo 1O y siempre que se

cuente con las autorizaciones o pennisos de conformidad con la Nonnatividad Aplicable, así

como los Materiales que sean propiedad de los Subcontratistas, siempre que los arrendadores

y Subcontratistas no sean Filiales de las Empresas Participantes.



14.3



Arrendamiento.



El Contratista podrá arrendar activos para la realización de las Actividades

Petroleras siempre que se indique expresamente en los contratos de arrendamiento que en

caso de terminación anticipada del presente Contrato por cualquier motivo, la CNH tendrá la

opción de solicitar la cesión de los contratos de arrendamiento en favor del tercero designado

por la CNH, bajo los mismos términos y condiciones que el contrato de arrendamiento

original. Asimismo, en aquellos contratos para el uso de equipos de perforación, el

Contratista deberá hacer su mejor esfuerzo para negociar una opción de renovar o extender

el periodo de contratación, así como el derecho de ceder dicha opción, bajo los mismos

términos y condiciones, a un tercero designado por la CNH. El Contratista no podrá arrendar

las Instalaciones de Recolección, lo anterior sin perjuicio de que pueda obtener o prestar

servicios relativos al uso compartido de este tipo de infraestructura de conformidad con lo

previsto en el Anexo 7.



14.4



Opción de Compra.



El Contratista deberá asegurarse que todos los contratos de arrendamiento de

Materiales que contengan opción de compra, establezcan que la misma podrá ser ejecutada

ya sea por el Contratista o por la CNH en las mismas condiciones. En su caso, la CNH podrá

solicitar al Contratista la ejecución de dicha opción de compra.



14.5



Disposición de Activos.



El Contratista no podrá vender, arrendar, gravar, dar en garantía, ni de

cualquier otra forma disponer de los Materiales, sin el consentimiento de la CNH y de

acuerdo a los lineamientos que emita la Secretaria de Hacienda. El producto de la disposición

de Materiales tendrá el tratamiento especificado en el Anexo 4.



CLÁUSULA 15.

OBLIGACIONES ADICIONALES DE LAS PARTES

15.1



Obligaciones Adicionales del Contratista.

Además de las otras obligaciones establecidas en el Contrato, el Contratista



deberá:



(J

-{



42



ÁREA CoNTRACTUAL 6



~



t



(#



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



(a)

Conducir las Actividades Petroleras de forma continua y eficiente de

acuerdo con el Plan de Exploración, Programa de Evaluación, Plan de Desarrollo, los

Programas de Trabajo aprobados por la CNH y las Mejores Prácticas de la Industria, así como

todos los demás términos y condiciones del presente Contrato, el Sistema de Administración

y la Normatividad Aplicable;

(b)

Llevar a cabo, bajo su responsabilidad, la Extracción, Recolección y

desplazamiento de los Hidrocarburos hasta el Punto de Medición;

(e)

Suministrar todo el personal y todos los recursos técnicos, financieros

y otros recursos de cualquier otra naturaleza que sean necesarios para la ejecución de las

Actividades Petroleras;

( d)

Obtener oportunamente todos los permisos de cualquier Autoridad

Gubernamental necesarios para la realización de las Actividades Petroleras;

(e)

Obtener oportunamente todos los Materiales requeridos para la

realización de las Actividades Petroleras y asegurarse que sean adecuados para su objeto;

Cada una de las Empresas Participantes deberá estar al corriente

(f)

respecto de sus Obligaciones de Carácter Fiscal, de acuerdo con la Normatividad Aplicable,

así como ser residente para efectos fiscales en México, tener por objeto exclusivamente la

Exploración y Extracción de Hidrocarburos y las demás que sean necesarias para la adecuada

consecución del mismo, y no tributar en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades

a que se refiere el Capítulo VI del Título Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

(g)

Suministrar a la CNH toda la información, datos e interpretaciones

relacionadas con las Actividades Petroleras, tales como datos científicos y técnicos obtenidos

en razón de sus trabajos, perfiles eléctricos, sónicos, radiactivos entre otros; cintas y líneas

sísmicas; muestras de Pozos, núcleos y fom1aciones; mapas e informes topográficos,

geológicos, geofisicos, geoquímicos y de perforación; asi como cualquier otra información

similar e infonnes de evaluación geológica, geofisica y del yacimiento;

Mantener dentro del territorio nacional, preferentemente en su

(h)

domicilio fiscal , registros completos en fisico y en electrónico de todas las Actividades

Petroleras realizadas conforme a este Contrato;

(i)

Contar con la ce1iificación de la cuantificación de las Reservas

correspondientes al Área Contractual de conformidad con la Nom1atividad Aplicable;



(j)

Suministrar a la CNH toda la infonnación sobre la existencia de

recursos mmeros, hídricos y de otros tipos que se descubran como resultado de las

Actividades Petroleras;



43



Á REA CONTRACTUAL



~



6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



(k)

Abstenerse de perforar, desde el Área Contractual, Pozo alguno que

pueda ir más allá de la proyección vertical del Área Contractual, salvo que se trate de

yacimientos unificados de confonnidad con lo instruido por la Secretaría de Energía·

(1)

Identificar cada Pozo de conformidad con la Normatividad Aplicable

e incluir esa referencia en todos los mapas, planos y otros registros similares mantenidos por

el Contratista;

(m)

Taponar debidamente los Pozos antes de abandonarlos a fin de evitar

contaminación, daño al medio ambiente o posibles daños a los depósitos de Hidrocarburos

de confonnidad con el Sistema de Administración y la Normatividad Aplicable;

(n)

Facilitar que los representantes de la Agencia, de la CNH, de la

Secretaría de Hacienda y de cualquier otra Autoridad Gubernamental, puedan realizar

inspecciones de las Actividades Petroleras y de todas las instalaciones, oficinas, registros y

libros contables, así como de toda la información relacionada con las Actividades Petroleras

y proveer a dichos representantes, sin costo alguno, las facilidades necesarias para el ejercicio

de sus facultades en virtud de este Contrato, incluyendo (tratándose de operaciones de

Campo) transporte, alojamiento, alimentación y demás servicios, en igualdad de condiciones

a aquellas que suministre el Contratista a su personal;

(o)

Cumplir con los requerimientos de información que le hagan las

Autoridades Gubernamentales competentes, incluyendo la CNH, la Agencia, la Secretaría de

Energía, la Secretaría de Hacienda y el Fondo;

(p)

Emplear personal calificado, así como Materiales y tecnología de

punta, de acuerdo con las Mejores Prácticas de la Industria;

(q)

Adoptar y asegurarse que los Sub contratistas apliquen medidas

apropiadas para proteger la vida, descubrimientos arqueológicos y medio ambiente, de

conformidad con el Sistema de Administración y la Nonnatividad Aplicable;

(r)

Ejecutar los planes de respuesta a emergencias previstos en el Sistema

de Administración en las situaciones de emergencia y de Caso Fortuito o Fuerza Mayor

(incluyendo explosiones, rupturas, fugas u otros incidentes que causen o pudieran causar

daño al ambiente o presenten o puedan presentar una amenaza a la segulidad y salud de las

Personas) con el fin de mitigar sus efectos, así como reportar a la Agencia y la CNH con el

detalle apropiado la situación de emergencia y las medidas tomadas al respecto;

(s)

Comunicar semestralmente a la CNH de cualesquiera procedimientos

judiciales o administrativos en que esté involucrado, en relación con el presente Contrato o

con las Actividades Petroleras, con excepción de aquellos procedimientos iniciados ante

juzgados Federales, los cuales deberán ser notificados inmediatamente por el Contratista;



44



ÁREA CONTRACTUAL 6



~



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



(t)

Presentar su Evaluación de Impacto Social , confonne a la

Nom1atividad Aplicable, y mantener actualizado un sistema, programa o mecanismo de

atención a reclamaciones y/o de gestión social.

(u)

Tomar las medidas pertinentes para prevenir o reducir pérdidas,

mitigar y remediar cualquier daño causado por las Actividades Petroleras, y

(v)

Mantener al menos las mismas condiciones financieras , de

experiencia, técnicas y de ejecución que fueron establecidas en las Bases de Licitación para

fines de precalificación, hasta la tenninación de este Contrato, con excepción del requisito

relativo al capital contable mínimo que en su oportunidad el Contratista acreditó en su calidad

de interesado en términos de las Bases de Licitación, para el cual se deberá mantener de

manera anual un capital contable mínimo promedio equivalente al solicitado durante la etapa

de precalificación de la Licitación.



15.2



Aprobaciones de la CNH.



El Contratista deberá entregar a la CNH la información aplicable de forma

completa, en todos los supuestos en los que conforme al presente Contrato esta última deba

revisar, proporcionar comentarios y aprobar planes, Programas de Trabajo o Presupuestos,

lo cual deberá hacer dentro del plazo previsto en la Normatividad Aplicable, en el entendido

que la afinnativa ficta operará solamente en los supuestos expresamente previstos en la

Nonnatividad Aplicable.

La CNH podrá negar la aprobación de planes, Programas de Trabajo o

Presupuestos en caso que los mismos: (i) no cumplan con el Programa Mínimo de Trabajo,

el Incremento en el Programa Mínimo o los compromisos de trabajo adquiridos para el

Primer Período Adicional de Exploración o el Segundo Período Adicional de Exploración, o

(ii) no se ajusten a las Mejores Prácticas de la Industria y a la Normatividad Aplicable. Lo

antetior, sin perjuicio de lo previsto en la Normatividad Aplicable.



15.3 Responsabilidad en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa, Protección al

Ambiente y Salud en el Trabajo.

El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones,

compromisos y condiciones de seguridad industrial, seguridad operativa y protección

ambiental y salud en el trabajo previstas en la Nonnatividad Aplicable y en las Mejores

Prácticas de la Industria, además de obtener y cumplir con las autorizaciones, permisos,

concesiones, licencias y registros ambientales obligatorios, así como responder por los Daños

Ambientales que cause con la realización de las Actividades Petroleras.

El Contratista deberá cumplir con los controles y las medidas de prevención

en materia de seguridad industrial, seguridad operativa, protección al ambiente y salud en el

trabajo requeridos por la Agencia en el Sistema de Administración o por la Normatividad

Aplicable.



45



ÁREA CONTRACTUAL



{



~



6



Contrato No. CNH-R02-LO l-A6.CS/20 17



Sin limitar la responsabilidad en seguridad industrial, seguridad operativa y

de protección ambiental del Contratista y sus Subcontratistas prevista en esta Cláusula 15.3

y en la Nonnatividad Aplicable, el Contratista y Subcontratistas deberán:

(a)

Realizar las Actividades Petroleras de conformidad con las Mejores

Prácticas de la Industria en materia de seguridad industrial y seguridad operativa, respetando

la sustentabilidad ambiental para preservar y/o conservar el medio ambiente, sin causar daño

a la propiedad pública o privada y con apego al Sistema de Administración;

(b)

Realizar todos los estudios ambientales y solicitar, obtener, mantener

vigentes y renovar todos los permisos, autorizaciones, licencias, concesiones y registros

ambientales de las Autoridades Gubernamentales competentes para la realización de las

Actividades Petroleras, de confonnidad con el Sistema de Administración y la Normatividad

Aplicable;

(e)

Cumplir con todos los términos, condicionantes y recomendaciones

establecidos en los pennisos, autorizaciones, licencias, concesiones y registros ambientales

emitidos por las Autoridades Gubernamentales competentes y mantener el Área Contractual

en las mejores condiciones que pennitan un desarrollo sustentable;

Emplear

personal

calificado,

Materiales,

procedimientos

(d)

operacionales y en general las tecnologías más actualizadas que cumplan con las Mejores

Prácticas de la Industria para la preservación de los recursos naturales, aplicando los

principios de prevención, precaución y preservación de los recursos naturales, considerando

la seguridad industrial, seguridad operativa, la salud de la población y de su personal;

(e)

Ser responsables de cualquier afectación o Daño Ambiental durante la

realización de las Actividades Petroleras de conformidad con lo establecido en el Contrato;

(f)

Efectuar las labores de remediación, restauración, compensación y

resarcimiento que correspondan;

En caso de derrames al suelo, subsuelo y cuerpos de agua causados por las

Actividades Petroleras, el Contratista y Subcontratistas deberán llevar a cabo de inmediato

las acciones e implementar medidas de seguridad y los trabajos para controlar los efectos

contaminantes, incluyendo la limpieza, neutralización, remediación, recuperación,

caracterización y restauración de las áreas afectadas en ténninos de lo dispuesto por la

Normatividad Aplicable;

(g)

Colaborar con la Agencia, Autoridades Gubernamentales y los

organismos estatales encargados de la protección al medio ambiente y el desarrollo

sustentable del Área Contractual, en el entendido que el Contratista: (i) dará acceso al

personal de la Agencia y Autoridades Gubernamentales competentes a todas las instalaciones

utilizadas en las Actividades Petroleras para su inspección; (ii) entregará a la Agencia

oportunamente toda la información y documentación que le requiera en la materia de su



46



ÁREA CoNTRACTUAL 6



--f{J

<\ ~



w



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



competencia, de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Administración, y (iii)

comparecerá ante la Agencia cuando sea requerido confonne a la Nonnatividad Aplicable;

(h)

Mantener actualizado el Sistema de Administración y apegarse a lo

establecido en el mismo para la realización de las Actividades Petroleras, en el entendido que

esta obligación también h~ será aplicable a todos los Subcontratistas, y

(i)

Como parte de las actividades de Abandono, realizar la actualización

del estudio de Línea Base Ambiental responsabilizándose de los Daños Ambientales en el

Área Contractual y cumplir con todas las obligaciones ambientales que pudieran existir como

resultado de las Actividades Petroleras de conformidad con la Nonnatividad Aplicable.

El Contratista será responsable del Dafío Ambiental en el Área Contractual

que no haya sido reportadlo en el estudio de Línea Base Ambiental conforme a lo establecido

en la Cláusula 15.4 y la Nonnatividad Aplicable.



15.4



Daños Preexistentes.



El Contratista deberá iniciar los estudios que permitan establecer la Línea

Base Ambiental durante la Etapa de Transición de Arranque de confonnidad con lo previsto

en la Cláusula 3.3 , inciso (f) y la Normatividad Aplicable. A más tardar ciento ochenta (180)

Días siguientes a la Fecha Efectiva, el Contratista deberá presentar a la CNH y a la Agencia

un infonne detallado de la Línea Base Ambiental, incluyendo la identificación de cualquier

Daño Preexistente. Dicho plazo podrá ampliarse por una sola ocasión previa autorización de

la CNH a solicitud del Contratista hasta por noventa (90) Días adicionales. La CNH y la

Agencia podrán objetar los Da.fíos Preexistentes identificados por el Contratista dentro de los

noventa (90) Días siguientes a la recepción del informe. Durante dicho periodo, la CNH y el

Contratista podrán celebrar audiencias o comparecencias para aclarar de buena fe cualquier

diferencia técnica que exista respecto a los Daños Preexistentes identificados, de

conformidad con las Mejores Prácticas de la Industria y la Nmmatividad Aplicable.

Concluido el periodo de noventa (90) Días siguientes a la recepción del

informe, en un plazo no mayor a treinta (30) Días, la CNH y la Agencia detenninarán la

existencia de los Daños Preexistentes de confonnidad a la Normatividad Aplicable y

deslindarán de toda responsabilidad ambiental al Contratista respecto de los Daños

Preexistentes, lo cual será notificado al Contratista dentro de los cinco (5) Días Hábiles

siguientes a la detenninaeión de los mismos.

En caso que las Partes no lleguen a un acuerdo respecto a los Daños

Preexistentes, las diferencias se resolverán confonne a los procesos establecidos en la

Cláusula 27.2.

El Contratista solamente podrá excusarse de su responsabilidad ambiental

respecto a los Daños Preexistentes oportunamente notificados confonne a lo establecido en

esta Cláusula 15.4 y la No1matividad Aplicable.

~.·;



-



.



'



·:t>::



1!1,



1!1



47



~



ÁREA CONTRACTUAL 6



Q



'1



Contrato No. CNH-R02-LO l-A6.CS/20 17



15.5



Derecho de Acceso de Terceros al Área Contractual.



De ser necesario, el Contratista permitirá a la CNH, a cualquier otro contratista

de actividades de Exploración y Extracción, asignatario, autorizado, o pennisionario, el uso

o paso sobre cualquier parte del Área Contractual, sin costo alguno, siempre que ello no

interfiera con las Actividades Petroleras realizadas por el Contratista, sea técnicamente

posible y no genere un inconveniente al Contratista, de conformidad con la Nonnatividad

Aplicable.



CLÁUSULA 16.

DISPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN

16.1



Hidrocarburos de Autoconsumo.



El Contratista podrá utilizar Hidrocarburos Producidos para las Actividades

Petroleras (incluyendo su uso como parte de cualquier proyecto de Recuperación Avanzada),

como combustible o para inyección o levantamiento neumático, sin costo alguno, hasta por

los niveles autorizados por la CNH en el Plan de Desarrollo aprobado. El Contratista no podrá

quemar ni ventear el Gas Natural, excepto dentro de los límites autorizados por las

Autoridades Gubernamentales competentes o en la medida en que sea necesario para prevenir

o mitigar una emergencia, sujeto a los requerimientos ambientales previstos en la

Nonnatividad Aplicable.



16.2



Comercialización de la Producción del Contratista.



Cada una de las Empresas Participantes podrá comercializar los

Hidrocarburos Netos por sí misma o a través de cualquier otro comercializador, debiendo

contar con permiso vigente expedido por la Comisión Reguladora de Energía, de

conformidad con la Normatividad Aplicable.



16.3



Comercialización de la Producción del Estado.



El Contratista deberá entregar al Comercializador, en los Puntos de Medición,

la porción de los Hidrocarburos Netos que constituya la conespondiente Contraprestación

del Estado. La CNH podrá, en cualquier momento, cambiar al Comercializador mediante

notificación por escrito enviada al Contratista.



16.4



Disposición de los Subproductos.



En caso que durante la realización de las Actividades Petroleras en el Área

Contractual y como parte del proceso de separación de los Hidrocarburos se obtengan

Subproductos éstos pennanecerán bajo la propiedad del Estado. El Contratista deberá indicar

en el Programa de Trabajo correspondiente el volumen estimado de dichos Subproductos y

la forma en que éstos serán recolectados, transportados, almacenados, desechados,

procesados y/o comercializados.



48



ÁREA CONTRACfUAL6



_p

eX



t

l~



Contrato No. CNH-R02-LO l -A6.CS/20 17



Los ingresos y costos derivados de la disposición o comercialización de los

Subproductos por parte del Contratista se sujetarán a lo establecido en los Anexos 3 y 4.

16.5



Instalaciones de Comercialización.



En caso que el Contratista construya Instalaciones de Comercialización, el

Contratista deberá ofrecer al Comercializador, a un Costo razonable, igual acceso a las

Instalaciones de Comercialización para la porción de la producción de Hidrocarburos

correspondiente a la Contraprestación del Estado, en el entendido· de que el Costo de las

Instalaciones de Comercialización no será considerado un Costo Recuperable. El diseño de

las Instalaciones de Comercialización deberá tomar en cuenta el volumen total de los

Hidrocarburos Netos, salvo pacto en contrario entre las Partes.

CLÁUSULA 17.

CONTRAPRESTACIONES

17.1



Pagos Mensuales.



A partir de que el Contratista inicie la Producción Comercial Regular y

entregue los Hidrocarburos Netos en los Puntos de Medición, el Fondo, de conformidad con

lo establecido en los Anexos 3, 4 y 8, calculará las Contraprestaciones correspondientes a

cada Mes durante la vigencia del presente Contrato, con base en la información que reciba

en ténninos de dichos Anexos, y por conducto de la CNH, llevará a cabo el pago en el mismo

Punto de Medición de aquellas Contraprestaciones del Contratista que resulten de dichos

cálculos.

17.2



Contraprestación del Estado.



De conformidad con el Anexo 3 y los ajustes que conforme a dicho Anexo 3

correspondan, las Contraprestaciones del Estado para cualquier Mes estarán integradas por:

(a)



La Cuota Contractual para la Fase Exploratoria;



(b)



Las Regalías, y



(e)

El sesenta y cinco punto diecinueve por ciento (65.19%) de la Utilidad

Operativa para el Mes de que se trate, mismo que será ajustado de conformidad con el

Mecanismo de Ajuste.

17.3



Contraprestación del Contratista.

La Contraprestación del Contratista, para el Mes de que se trate, está



compuesta de:

(a)



La Recuperación de Costos (sujeto al Límite de Recuperación de



Costos), y



11

••



·~



[!]



· . ,1

·~



[!]



49



ÁREA CONTRACTUA L 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



(b)

El porcentaje remanente de la Utilidad Operativa en dicho Mes,

después del pago del porcentaje de la Utilidad Operativa que le corresponde al Estado,

conforme el inciso (e) de la Cláusula 17.2.



17.4



Límite de Costos Recuperables.



En ningún Mes durante la vigencia del presente Contrato, la porción de la

Contraprestación del Contratista relativa a la Recuperación de los Costos Recuperables podrá

ser superior al Límite de Recuperación de Costos, determinado confmme a lo establecido en

el Anexo 3.



17.5



Valor Contractual de los Hidrocarburos.



Para efectos del cálculo de las Contraprestaciones, el Valor Contractual de los

Hidrocarburos para cada Mes se detenninará de conformidad con lo establecido en el Anexo

3.



17.6



Revisión de las Contraprestaciones.



Corresponderá a la Secretaria de Hacienda revisar el cálculo de la

Contraprestación del Estado y la Contraprestación del Contratista que corresponda para cada

Mes conforme al presente Contrato respecto de los Hidrocarburos obtenidos en la producción

de cualquier prueba para detenninar las características del yacimiento y los caudales de

producción, así como aquellos Hidrocarburos obtenidos a partir del inicio de la Producción

Comercial Regular de conformidad con lo estipulado al efecto en los Anexos 3, 4 y 8.



CLÁUSULA 18.

GARANTÍAS

18.1



Garantía de Cumplimiento.



(a)

El Contratista deberá contar con una carta de crédito incondicional e

irrevocable, emitida en favor de la CNH por una institución bancaria mexicana autmizada o

emitida por un banco extranjero y confinnada por una institución bancaria mexicana

autorizada, por un monto de EUA$23,925,000.00 (Veintitrés millones novecientos

veinticinco mil Dólares 00/100 Cy), utilizando el fonnato de carta de crédito que se adjunta

como Anexo 6 (la "Garantía de Cumplimiento Inicial"). La Garantía de Cumplimiento Inicial

deberá cubrir el total de Unidades de Trabajo correspondientes al Programa Mínimo de

Trabajo y el Incremento en el Programa Mínimo. Dicha garantía deberá mantenerse vigente

hasta sesenta (60) Días después de la fecha de terminación del Período Inicial de Exploración

previa verificación de la CNH del cumplimiento total de las obligaciones relativas a este

petiodo. En consecuencia, la CNH tendrá el derecho de hacer efectiva la Garantía de

Cumplimiento Inicial a fin de cobrar cualquier pena convencional indicada en la Cláusula 4~

y aplicable con motivo de cualquier incumplimiento conforme a dicha Cláusula y el Anexo

5 del presente Contrato.



m



50



ÁREAC0NTRACTUAL6



e\ ~

l



Contrato No . CNH-R02-LO 1-A6.CS/20 17



(b)

Al concluir el Período Inicial de Exploración, el Contratista podrá

solicitar la devolución de la Garantía de Cumplimiento Inicial una vez que la CNH emita la

constancia de cumplimiento total de las obligaciones. En caso que se hubiera aprobado el

otorgamiento del Primer Período Adicional de Exploración, ésta devolución ímicamente

podrá hacerse efectiva una vez que el Contratista presente una nueva garantía (la "Garantía

del Primer Período Adicional") de confonnidad con esta Cláusula 18.1.

La CNH emitirá la constancia de cumplimiento total en un plazo no mayor a

sesenta (60) Días posteriores a que haya concluido el Período Inicial de Exploración.

(e)

Para garantizar el debido, adecuado y pleno cumplimiento por parte

del Contratista del Incremento en el Programa Mínimo no realizado durante el Período Inicial

de Exploración y su compromiso adicional de trabajo para el Primer Período Adicional de

Exploración (de haberlo), el Contratista deberá entregar a la CNH, a más tardar diez (1 O)

Días después de que la CNH apruebe el otorgamiento al Contratista del Primer Período

Adicional de Exploración pero en todo caso antes de que inicie el Primer Período Adicional

de Exploración, una carta de crédito incondicional e irrevocable, emitida en favor de la CNH

por una institución bancaria mexicana autorizada o emitida por un banco extranjero y

confirmada por una institución bancaria mexicana autorizada, por un monto calculado de

confonnidad con la Cláusula 4.3 y el Anexo 5, utilizando el fonnato de carta de crédito que

se adjunta como Anexo 6 (la "Garantía del Primer Período Adicional"). La Garantía del

Primer Período Adicional deberá mantenerse vigente hasta sesenta (60) Días después de la

fecha de tenninación del Primer Período Adicional de Exploración previa verificación de la

CNH del cumplimiento total de las obligaciones relativas a este período. La CNH tendrá

derecho de hacer efectiva la Garantía del Primer Período Adicional a fin de cobrar cualquier

pena convencional indicada en la Cláusula 4 y aplicable con motivo del incumplimiento del

Programa Mínimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Mínimo y los compromisos

adicionales para el Primer Período Adicional de Exploración.

Al concluir el Primer Período Adicional de Exploración, el Contratista

( d)

podrá solicitar la devolución de la Garantía del Primer Período Adicional una vez que la CNH

emita la constancia de cumplimiento total de las obligaciones del Primer Período Adicional

de Exploración.

La CNH emitirá la constancia de cumplimiento total en un plazo no mayor a

sesenta (60) Días posteriores a que haya concluido el Primer Período Adicional de

Exploración.

(e)

Para garantizar el debido, adecuado y pleno cumplimiento por parte

del Contratista del compromiso adicional de trabajo para el Segundo Período Adicional de

Exploración (de haberlo), el Contratista deberá entregar a la CNH, a más tardar diez ( 1O)

Días después de que la CNH apruebe el otorgamiento al Contratista del Segundo Período

Adicional de Exploración pero en todo caso antes de que inicie el Segundo Período Adicional

de Exploración, una carta de crédito incondicional e irrevocable, emitida en favor de la CNH

. por una institución bancaria mexicana autorizada o emitida por un banco extranjero y



-f"'



confirmada por una institución bancaria mexicana autorizada, por un monto calculado d ~ '



~~

· ... ~

~

1!1, 1!1



~

51



ÁREA CONTRACTU A L 6



()

1



!<\



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



confonnidad con la Cláusula 4.3 y el Anexo 5, utilizando el fonnato de carta de crédito que

se adjunta como Anexo 6 (la "Garantía del Segundo Período Adicional"). La Garantía del

Segundo Período Adicional deberá mantenerse vigente hasta sesenta (60) Días después de la

fecha de terminación del Segundo Período Adicional de Exploración previa verificación de

la CNH del cumplimiento total de las obligaciones relativas a este período. La CNH tendrá

derecho de hacer efectiva la Garantía del Segundo Período Adicional a fin de cobrar cualquier

pena convencional indicada en la Cláusula 4 y aplicable con motivo del incumplimiento de

los compromisos adicionales para el Segundo Período Adicional de Exploración.

(f)

Al concluir el Segundo Período Adicional de Exploración, el

Contratista podrá solicitar la devolución de la Garantía del Segundo Período Adicional una

vez que la CNH emita la constancia de cumplimiento total de las obligaciones del Segundo

Período Adicional de Exploración.

La CNH emitirá la constancia de cumplimiento total en un plazo no mayor a

sesenta (60) Días posteriores a que haya concluido el Segundo Período Adicional de

Exploración.

(g)

A solicitud del Contratista los montos de las Garantías de

Cumplimiento se podrán reducir de manera anual en proporción al cumplimiento de las

obligaciones garantizadas, previa verificación y autorización de la CNH.

En caso que la Garantía de Cumplimiento que corresponda se haga efectiva,

los recursos avalados por ésta se transferirán al Fondo.



18.2



Garantía Corporativa.



Cada Empresa Participante deberá contar con una Garantía Corporativa

debidamente suscrita por su Garante, utilizando el fonnato incluido en el Anexo 2 y de

confonnidad con lo siguiente:

(a)

Cada una de las Empresas Pruiicipantes podrá presentar una Garantía

Corporativa debidamente suscrita por su empresa matriz en última instancia.

(b)

En caso que el Garante no se trate de la empresa matriz en última

instancia de la Empresa Participante, dicho Garante deberá exhibir a la CNH sus estados

financieros consolidados debidamente auditados que demuestren un capital contable mínimo

equivalente al porcentaje de Interés de Participación de la Empresa Participante de que se

trate multiplicado por un monto de dos mil quinientos (2,500) millones de Dólares.

(e)

En los casos en que la suma del capital contable de la totalidad de

Garantes de las Empresas Participantes que integran al Contratista sea igual o superior a dos

mil quinientos (2,500) millones de Dólares se podrá optar por que cada Garante ofrezca su

respectiva Garantía Corporativa hasta por el monto que aporte para sumar dichos dos mil )

quinientos (2,500) millones de Dólares. Para ello, el Contratista presentará el esquema de

montos a cubrir por cada Garante, siempre y cuando la suma total garantizada por el



52



ÁREA CONTRACfUAL 6



~~



Contrato No. CNH-R02-LO l-A6.CS/20 17



Contratista nunca disminuya de dos mil quinientos (2,500) millones de Dólares. En cualquier

caso, el Garante del Operador deberá garantizar al menos el treinta por ciento (30%) de los

dos mil quinientos (2,500) millones de Dólares requetidos. Los Garantes que opten por esta

opción suscribirán su garantía en ténninos del Anexo 2, Fom1ato A.

(d)

Durante la vigencia de la garantía, los Garantes deberán mantener un

promedio anual mínimo de capital contable igual o superior a los montos señalados en el

inciso (b) y, en su caso, el monto de capital contenido en el esquema previsto en el inciso (e).

Las Empresas Participantes exhibirán a la CNH, de fonna anual durante el tercer Trimestre

de cada año, los estados financieros consolidados debidamente auditados de su Garante que

muestren que el capital contable de dicho Garante es igual o superior al monto exhibido y

aceptado en términos de esta Cláusula.

En cualquier momento y en caso que algún Garante no mantenga el requisito

de capital contable descrito en el inciso (b) anterior, la Empresa Participante de que se trate

deberá notificar a la CNH dentro de los cinco (5) Días posteriores a que tenga conocimiento

de dicho incumplimiento y deberá presentar una nueva Garantía Corporativa suscrita por un

Garante que cumpla con dicho nivel de capitalización, o en su caso, ofrecer como Garante a

su matriz en última instancia.

En el supuesto en el que cualquier Garante presente un capital contable

inferior al monto ofrecido como garantía en el esquema de montos a cubrir presentado

conforme al inciso (e), la Empresa Participante respaldada por dicho Garante deberá notificar

dicha disminución a la CNH dentro de los quince (15) Días posteriores a que tenga

conocimiento de la misma. Se podrá continuar optando por lo establecido en dicho inciso

siempre y cuando: (i) la Empresa Participante en cuestión presente a la CNH, dentro de los

cuarenta y cinco (45) Días posteriores a dicha notificación, una nueva Garantía Corporativa

suscrita por un Garante que cumpla con el monto de capital contable asignado a la misma

empresa en el esquema de montos a cubrir presentado confonne a los términos del inciso (e);

o (ii) el Contratista presente, en el mismo plazo, un nuevo esquema de montos a cubrir por

cada Garante en apego a los ténninos establecidos en el mismo inciso. De no cumplirse con

alguno de los dos supuestos anteriores, los Garantes del Contratista, en su conjunto, no

podrán optar por dicha detenninación del monto garantizado y cada uno suscribirá su

Garantía Corporativa conforme al Anexo 2, Formato B.

(e)

La Garantía Corporativa se ejercerá de manera subsidiaria y

exclusivamente para exigir el cumplimiento puntual y oportuno de las obligaciones del

Contratista en virtud de este Contrato que no hayan sido pagadas y/o cumplidas en su

totalidad por el Contratista, según corresponda, previa ejecución de las Garantías de

Cumplimiento y, en su caso, de las pólizas de seguros a las que hace referencia la Cláusula

21.



La Garantía Corporativa estará vigente hasta el término señalado en la

Cláusula 19.7.



D

-{



53



ÁREA CONTRACTUA L



6



;/



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



CLÁUSULA 19.

ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA CONTRACTUAL

19.1



Requerimientos del Programa.



El Contratista estará obligado a llevar a cabo todas las operaciones

relacionadas con el Abandono del Área Contractual. El Plan de Desarrollo, así como cada

Programa de Trabajo y Presupuesto presentado para la aprobación de la CNH deberán

contener una sección relacionada con el Abandono, la cual deberá incluir todas las

actividades necesarias para el taponamiento definitivo de Pozos, restauración, remediación

y, en su caso: (i) compensación ambiental del Área Contractual; (ii) desinstalación de

maquinaria y equipo, y (iii) entrega ordenada y libre de escombros y desperdicios del Área

Contractual. Dichas actividades deberán realizarse conforme a las Mejores Prácticas de la

Industria, al Sistema de Administración y a la Nonnatividad Aplicable.

19.2



Notificación de Abandono.



Antes de taponar algún Pozo o desinstalar cualquier Material, el Contratista

deberá notificarlo a la Agencia y a la CNH, con cuando menos sesenta (60) Días de

anticipación.

19.3



Fideicomiso de Abandono.



Una vez aprobado el Plan de Desarrollo por la CNH, el Contratista deberá

abrir un fideicomiso de inversión (el "Fideicomiso de Abandono"), en una institución

bancaria mexicana de reconocida reputación y solvencia, elegida por el Contratista con la

opinión favorable de la CNH. El fiduciario del Fideicomiso de Abandono deberá invertir los

recursos recibidos disponibles en instrumentos financieros emitidos por instituciones

financieras, corporaciones o gobiemos con calificaciones crediticias de grado de inversión

cuya vigencia no exceda el momento en que dichos recursos sean requeridos para fondear las

. actividades de Abandono de conformidad con las políticas de inversión establecidas por el

fideicomitente. Las Partes acuerdan que el fin del Fideicomiso de Abandono es crear una

reserva para fondear las operaciones de Abandono en el Área Contractual. El Contratista no

podrá hacer uso de los fondos depositados en el Fideicomiso de Abandono para cualquier

otro propósito que no sea llevar a cabo las operaciones de Abandono en el Área Contractual,

ni tendrá derecho a dar en garantía, ceder o disponer de cualquier otra forma los recursos que

integren el Fideicomiso de Abandono. Lo anterior sin perjuicio de cualquier otro

requerimiento impuesto por la Agencia de conformidad con la Nonnatividad Aplicable.

19.4



Fondeo del Fideicomiso de Abandono.



Una vez aprobado el Plan de Desarrollo por la CNH, el Contratista deberá

depositar al Fideicomiso de Abandono un cuarto (1 /4) de la Aportación Anual al término de

cada Trimestre. La Aportación Anual para las operaciones de Abandono en el Área

Contractual será determinada con base en la siguiente fórmula:







·-;Y.:

[!)



_f~



··.



~ti

-



L:J



. ~



[!)



54



ÁREA CONTRACTUAL 6



e\



1/



Contrato No. CNH-R02-LOI-A6.CS/20 17



AAt=Máximo [O,(P AEtiRR) *CAE-IAt]

Donde:

AAt

P AE1

RR



CAE



IAt



Donde:

rt

AAAt



Aportación Anual.

Producción estimada en el Campo para el Año

del cálculo.

Reservas remanentes probadas (1 P) al inicio

del Año del cálculo, según lo determine el

Contratista, cuantificadas con base en la

metodología que establezca la CNH en la

Normatividad Aplicable. Estas reservas

remanentes deberán ser consistentes con el

volumen de Hidrocarburos a recuperar desde el

inicio del Año del cálculo y hasta lo que ocurra

primero entre: (i) la terminación natural del

Contrato, o (ii) el Año en que se estima se

tenninarán las actividades de Abandono en el

Campo.

Monto remanente de los Costos de Abandono

al inicio del Año del cálculo, estimado

confonne al Plan de Desarrollo aprobado ,

según sea modificado. Dicho monto remanente

se calculará como la diferencia entre el monto

global de los Costos de Abandono que sea

estimado sobre la base de los Costos de

Abandono futuros para el Campo desde el Año

del cálculo hasta lo que ocurra primero entre:

(i) la tenninación natural del Contrato, o (ii) el

Año en que se estima se tenninarán las

actividades de Abandono en el Campo, según

estudios técnicos realizados por el Contratista y

aprobados por la CNH, menos el saldo

acumulado en el Fideicorniso de Abandono al

iniciar el Año de Calculo (AAAt-1).

Es el interés generado en el Fideicomiso en el

Año de cálculo, siguiendo la siguiente fórmula:

IAt = rt * AAAt-1



Es la tasa de interés aplicable al saldo del

Fideicomiso de Abandono.

Es el saldo acumulado en el Fideicomiso de

Abandono al tenninar el Año de cálculo,

definido de la siguiente forma:

AAAt = AAAt-t+AAt+IAt-St-1·



55



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-LO l-A6.CS/20 17



Donde:

St-1



19.5



Es el monto total retirado del Fideicomiso de

Abandono durante el Año de cálculo para

financiar actividades de Abandono realizadas

en el mismo Año.



Fondos Insuficientes.



La responsabilidad del Contratista de cumplir con los trabajos de Abandono

es independiente a que existan o no fondos suficientes en el Fideicomiso de Abandono. En

caso que los fondos de la cuenta de Abandono sean insuficientes para cubrir todos los Costos

de Abandono, el Contratista será responsable de cubrir el monto faltante. En el contrato del

Fideicomiso de Abandono se deberá establecer que, en el caso de existir un remanente en el

fondo y una vez que se hayan cubierto los Costos de Abandono, los recursos se deberán

enterar al Fondo, previa autorización de la CNH que certifique el total cumplimiento de las

obligaciones de Abandono conforme al presente Contrato y los Planes de Desanollo

aprobados.



19.6



Sustitución Solicitada por la CNH.



Previo a la terminación del presente Contrato por cualquier motivo,

incluyendo la rescisión, la CNH podrá solicitar al Contratista que se abstenga de llevar a cabo

operaciones de Abandono específicas con respecto a determinadas instalaciones, incluyendo

Pozos. En dicho caso, el Contratista deberá entregar al tercero que la CNH determine, las

instalaciones en buen estado de funcionamiento, así como entregar al Fondo cualquier saldo

remanente en el Fideicomiso de Abandono y a partir de ese momento el Contratista será

considerado relevado de cualquier futura obligación en relación con el uso y Abandono de

dichas instalaciones.



19.7



Etapa de Transición Final.



Un (1) Año previo a la terminación del presente Contrato por motivo de la

conclusión de su vigencia, el Contratista y la CNH iniciarán la Etapa de Transición Final para

la totalidad o la parte conespondiente del Área Contractual, durante la cual se llevará a cabo

la entrega del Área Contractual del Contratista a la CNH o a un tercero designado para tal

efecto, conforme a la Normatividad Aplicable y de acuerdo con lo siguiente:

(a)

El Contratista deberá actualizar el Inventario de Activos para incluir la

totalidad de los Pozos y Materiales existentes en la totalidad o la parte conespondiente del

Área Contractual;

(b)

El Contratista deberá presentar a la CNH un infmme que señale al)

menos la identificación de los Pozos y Materiales en la totalidad o la parte conespondiente

del Área Contractual, así como la descripción de las condiciones de operación a la fecha de

inicio de la Etapa de Transición Final;



- ",

11

L:J



..



1!1







• ~



~



1!1



56



ÁREA C ONTRACTUA L 6



~



»\



Contrato No. CNH-R02-LO l-A6.CS/20 17



(e)

El Contratista deberá presentar a la CNH un informe que contenga toda

la infonnación técnica referente al estado que guardan el, o los yacimientos presentes en el

subsuelo del área (presión, características de los fluidos, volúmenes en él, o los yacimientos);

(d)

El Contratista deberá presentar a la CNH un informe que contenga toda

la información obtenida dentro de los noventa (90) Días previos a la terminación del

Contrato, relativa a la producción de Hidrocarburos en el Área Contractual y de la

infraestructura asociada a la producción;

La CNH solicitará al Contratista el Abandono de los Pozos y

(e)

Materiales que no le sean transferidos a la CNH de conformidad con lo establecido en el

presente Contrato;

(f)

El Contratista deberá presentar un reporte actualizado de su sistema,

programa o mecanismo de atención a reclamaciones y/o de gestión social para identificar los

Pasivos Sociales existentes derivados de la conducción de las Actividades Petroleras en la

totalidad o la parte correspondiente del Área Contractual;

(g)

El Contratista deberá actualizar la Línea Base Ambiental determinada

de conformidad con la Cláusula 3.3, para identificar los Daños Preexistentes derivados de la

conducción de las Actividades Petroleras en la totalidad o la pruie conespondiente del Área

Contractual, y

La CNH tendrá la facultad de acompañar al Contratista durante la

(h)

Etapa de Transición Final directrunente o a través del tercero designado y revisará y validará

que las actividades correspondientes hayan sido realizadas de acuerdo con las Mejores

Prácticas de la Industria y de confonnidad con la Nonnatividad Aplicable.

En caso que: (i) el Contratista renuncie o devuelva la totalidad o una parte del

Área Contractual de confonnidad con las Cláusulas 3.4 y 7.1; (ii) ocun·a la tenninación

anticipada del Contrato, o (iii) la CNH rescinda el Contrato, la Etapa de Transición Final

iniciará de manera simultánea a la notificación de renuncia, devolución, terminación o

rescisión, según corresponda, emitida de confonnidad con lo previsto en el presente Contrato.

En caso de renuncia, devolución, terminación ru1ticipada o rescisión, el

Contratista y la CNH deberán ejecutar las actividades necesarias de tal forma que, dentro de

los seis (6) Meses siguientes a la notificación correspondiente, se concluya con lo previsto

en el inciso (e) de esta Cláusula 19.7. El pago de las Contraprestaciones generadas durante

dichos seis (6) Meses se llevará a cabo de confonnidad con lo establecido en el Anexo 3 del

presente Contrato.

Sin perjuicio de lo establecido en el pánafo anterior, la Etapa de Transición

Final tendrá una duración de hasta ciento ochenta (180) Días, prorrogables hasta por noventa

(90) Días adicionales de oficio o a petición del Contratista. La CNH podrá objetru· dentro de

los noventa (90) Días siguientes el contenido de los incisos (a), (b), (e), (d), (f) y (g). Durante

dicho período de noventa (90) Días, las Partes podrán celebrar audiencias o comparecencias



57



'



AREA CONTRACTU A L



f



~



6



Contrato No. CNH-R02-LO l-A6.CS/20 17



para aclarar de buena fe cualquier diferencia existente, de confonnidad con las Mejores

Prácticas de la Industria, las disposiciones establecidas por la Agencia y la Normatividad

Aplicable. Una vez transcurridos los plazos previstos y concluidas las actividades a

satisfacción de la CNH, ésta emitirá una constancia de conclusión de la Etapa de Transición

Final donde se indicarán, en su caso, las acciones a realizar en temas de remediación y

Abandono. En caso que las Partes no lleguen a un acuerdo respecto a la conclusión de la

Etapa de Transición Final, las diferencias se resolverán conforme a los procesos establecidos

en la Cláusula 27.

Una vez entregada la constancia de conclusión de la Etapa de Transición Final

a la que se refiere la presente Cláusula 19.7 y, en su caso, concluido el Abandono de

confonnidad con la Cláusula 19.1, las Partes contarán con un plazo de hasta noventa (90)

Días para firmar el acta de entrega y recepción de los trabajos de Abandono. Con la finna de

dicha acta, la CNH notificará al Contratista la liberación de las Garantías Corporativas

correspondientes.

En caso de que las actividades de Abandono se hubieran concluido con

anterioridad a la Etapa de Transición Final, la CNH notificará al Contratista la liberación de

las Garantías Corporativas hasta noventa (90) Días posteriores a la suscripción del finiquito

de conformidad con lo previsto en la Cláusula 24.6.



CLÁUSULA 20.

RESPONSABILIDAD LABORAL; SUBCONTRA TISTAS Y CONTENIDO

NACIONAL

20.1



Responsabilidad Laboral.



El Contratista y cada uno de sus Subcontratistas tendrán la responsabilidad

exclusiva e independiente de todo el personal y trabajadores empleados en las Actividades

Petroleras, siendo los únicos responsables por el cumplimiento de las obligaciones laborales

o patronales que provengan o emanen de la Normatividad Aplicable o de los contratos

individuales o colectivos que hayan celebrado con su personal y trabajadores, sin perjuicio

de su contratación directa o indirecta.

20.2



Subcontratistas.



El Contratista tiene el derecho a utilizar Subcontratistas para el suministro de

equipos y servicios especializados, siempre que dichas subcontrataciones no impliquen la

sustitución de jacto del Contratista como operador. Se entenderá que hay una sustitución de

jacto cuando, entre otros supuestos, el Contratista deje de tener el control de las Actividades

Petroleras.

En todos los casos, los Subcontratistas deberán cumplir con las disposiciones ~

aplicables del presente Contrato, el Sistema de Administración y la Normatividad Aplicable.

El Contratista no podrá utilizar los servicios de empresas que estén inhabilitadas por las



- ·.

11

L:J







-~



[!]_



• ~



[!]



58



ÁREA CONTRACTUAL6



e\



~



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



Autoridades Gubernamentales de confonnidad con la Nonnatividad Aplicable. No obstante

cualquier subcontratación del Contratista, éste continuará siendo responsable de todas las

obligaciones derivadas del presente Contrato.



20.3



Contenido Nacional.



El Contratista tendrá las siguientes obligaciones:

(a)



En el Período de Exploración:

(1)



Cumplir con un porcentaje mínimo de contenido nacional de quince por ciento

(15%) del valor de los conceptos señalados en la Metodología que se hayan

adquirido o contratado para las Actividades Petroleras durante el Período de

Exploración.

El cumplimiento de los porcentajes m1rumos de contenido nacional será

verificado por la Secretaría de Economía al ténnino del Período Inicial de

Exploración, del Primer Período Adicional de Exploración y del Segundo

Período Adicional de Exploración, según corresponda, de confonnidad con la

Metodología y la Nonnatividad Aplicable.



(2)



(b)



Incluir en sus propuestas de Plan de Exploración un programa de cumplimiento

del porcenta0e de contenido nacional antes indicado, así como un programa de

transferencia de tecnología, incluyendo los plazos y las etapas aplicables a

ambos programas, los cuales deberán ser aprobados por la CNH, con opinión

de la Secretaría de Economía, de confonnidad con la Cláusula 4 de este

Contrato. Una vez aprobados, los programas se considerarán parte integrante

del presente Contrato. Las obligaciones en materia de contenido nacional,

iniciarán al momento en que el Plan de Exploración sea aprobado.



En el Período de Evaluación:

(1) Cumplir con un porcentaje mínimo de contenido nacional de: diecisiete por

ciento (17%) del valor de todos los conceptos señalados en la Metodología que

se hayan adquirido o contratado para las Actividades Petroleras durante el

Período de Evaluación.

El cumplimiento de los porcentajes mm1mos de contenido nacional será

verificado por la Secretaría de Economía al término del Período de Evaluación,

de confonnidad con la Metodología y la Normatividad Aplicable.

(2) Incluir en sus propuestas de Programa de Evaluación un programa de

cumplimiento del porcentaje de contenido nacional antes indicado, así como un

programa de transferencia de tecnología, incluyendo los plazos y las etapas

aplicables a ambos programas los cuales deberán ser aprobados por la CNH, con

opinión de la Secretaría de Economía, de conformidad con la Cláusula 5, de este



59



ÁR.EA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



Contrato. Una vez aprobados, los programas se considerarán parte integrante del

presente Contrato. Las obligaciones en materia de contenido nacional, iniciarán

en el momento en que el Programa de Evaluación sea aprobado.

(e)



En el Pedodo de Desarrollo:

(1)



Cumplir con un porcentaje mínimo de contenido nacional del valor de todos los

conceptos señalados en la Metodología que se hayan adquirido o contratado

durante el Periodo de Desarrollo para las Actividades Petroleras, el cual se

incrementará anualmente a una tasa constante a partir de veintiséis por ciento

(26%) en el primer Año del Pedodo de Desarrollo hasta que en el Año 2025

constituya cuando menos el treinta y cinco por ciento (35%).

El porcentaje mínimo requerido de contenido nacional será verificado por la

Secretaría de Economía cada tres (3) Años y comprenderá aquellos conceptos

que se hayan adquirido o contratado durante el Periodo de Desarrollo de

conformidad con la Metodología y a la Normatividad Aplicable.



(2)



Incluir en su propuesta de Plan de Desarrollo un programa de cumplimiento del

porcentaje de contenido nacional antes indicado, así como un programa de

transferencia de tecnología, incluyendo los plazos y las etapas aplicables a los

programas los cuales deberán ser aprobados por la CNH, con opinión de la

Secretada de Economía, de confonnidad con la Cláusula 6, de este Contrato. Una

vez aprobados, los programas se considerarán parte integrante del presente

Contrato. Las obligaciones en materia de contenido nacional, iniciarán en el

momento en que el Plan de Desarrollo sea aprobado, y



(3)



A partir del Año 2025, los conceptos señalados en la Metodología deberán

constituir al menos el treinta y cinco por ciento (35%) del valor de todos los

conceptos antes referidos que se hayan adquirido o contratado para las

Actividades Petroleras, sin perjuicio de que este porcentaje mínimo promedio de

contenido nacional se revise conforme al transitorio vigésimo cuarto de la Ley

de Hidrocarburos.



El Contratista deberá entregar a la Secretaría de Economía en la periodicidad

(d)

establecida por dicha Secretaría, un reporte que incluya la información sobre el contenido

nacional en la forma y conforme al procedimiento previsto en las disposiciones que emita

dicha Dependencia para llevar a cabo la verificación correspondiente. En caso de

incumplimiento del porcentaje mínimo de contenido nacional señalado en los programas de

cumplimiento referidos, el Contratista deberá pagar por concepto de pena convencional a la

Nación, por conducto del Fondo, un porcentaje del valor de los conceptos señalados en la

metodología establecida por la Secretaría de Economía para la medición de contenido

nacional que hayan sido adquiridos en incumplimiento de los porcentajes mínimos de

contenido nacional requeridos, según haya sido verificado por la Secretada de Economía, de

acuerdo a lo siguiente:



60



ÁREA CONTRACTUAL 6



1

6( ;



Contrato No. CNH-R02-LOI-A6.CS/2017



(i)



El equivalente al quince por ciento (15%) para el Periodo de Exploración;



(ii)



El equivalente al quince por ciento (15%) para el Período de Evaluación;



(iii)



El equivalente al veinte por ciento (20%) para el primer Año del Período de

Desarrollo;



(iv)



El equivalente al cuarenta por ciento (40%) para el segundo Año del Período de

Desarrollo;



(v)



El equivalente al sesenta por ciento (60%) para el tercer Año del Periodo de

Desarrollo;



(vi)



El equivalente al ochenta por ciento (80%) para el cuarto Año del Período de

Desarrollo; y



(vii)



El equivalente al cien por ciento (1 00%) a partir del quinto Año del Período de

Desarrollo.



En caso que en el Área Contractual convivan de manera simultánea Periodos

de Exploración, Períodos de Evaluación y Períodos de Desarrollo cuyos requerimientos de

contenido nacional sean diferentes y en alguno de dichos periodos el porcentaje de contenido

nacional exceda el mínüno requerido, el Contratista podrá solicitar la acreditación de dicho

excedente para aquellos períodos en los que no se haya alcanzado el porcentaje mínimo

requerido.

Respecto al incumplimiento de las demás disposiciones de contenido nacional

previstas en esta Cláusula 20.3 y en la Normatividad Aplicable, el Contratista deberá pagar

al Fondo, por concepto de pena convencional, la sanción máxima prevista en el artículo 85,

fracción II, inciso o) de la Ley de Hidrocarburos.

La CNH podrá exigir el cobro de las penas convencionales correspondientes

en caso que el Contratista no pague al Fondo dichos valores dentro de los quince (15) Días

siguientes a la instrucción de pago al Contratista por parte de la CNH.

(e)

No obstante cualquier subcontratación, el Contratista será responsable

de todas las obligaciones en materia de contenido nacional derivadas del presente Contrato.

20.4



Preferencia de Bienes y Servicios de Origen Nacional.



El Contratilsta deberá dar preferencia a la contratación de servicios ofrecidos

por compañías locales, as:í como a la adquisición de bienes de producción nacional, cuando

éstos sean ofrecidos en el mercado internacional bajo condiciones equivalentes, incluyendo

cantidad, calidad, disponibilidad y precio siempre que éste último sea detenninado con base

en Reglas de Mercado o, tratándose de transacciones con partes relacionadas, con base en las

Guías sobre Precios de Transferencia para Empresas Multinacionales y las Administraciones

Fiscales aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico.

61



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-LO l-A6.CS/20 17



20.5



Capacitación y Transferencia Tecnológica.



El Contratista deberá cumplir con los programas de capacitación y

transferencia de tecnología aprobados por la CNH en el Plan de Exploración, el Programa de

Evaluación y en el Plan de Desarrollo. Las actividades y los programas referidos incluirán,

entre otros, la adopción, innovación, asimilación, investigación y desarrollo tecnológicos, y

fonnación de recursos humanos nacionales en la investigación científica y tecnológica

aplicada a la Exploración y Extracción de Hidrocarburos en coordinación con instituciones

de educación superior.



CLÁUSULA21.

SEGUROS

21.1



Disposición General.



Las obligaciones, responsabilidades y riesgos del Contratista conforme al

presente Contrato son independientes de los seguros, garantías o cualquier otro instrumento

financiero a los que hace referencia en esta Cláusula 21 y, en consecuencia, el alcance de las

obligaciones y responsabilidades derivadas de la asunción de tales riesgos no podrán

reducirse en perjuicio de la Nación o de terceros por la contratación de seguros, garantías o

cualquier otro instrumento financiero o por la falta de contratación o cobertura suficiente de

ellos.

21.2



Cobertura de Seguros.



Con el objeto de cubrir los riesgos inherentes a las Actividades Petroleras,

previo al inicio de las mismas, el Contratista deberá obtener y mantener en pleno vigor y

efecto las coberturas financieras contingentes requeridas, conforme a la Normatividad

Aplicable, frente a daños o perjuicios que se pudieran generar como resultado de dichas

actividades; así como la cobertura de daños a los Materiales para ser utilizados en las

Actividades Petroleras conforme a las Mejores Prácticas de la Industria.

21.3



Destino de los Beneficios.



El Contratista destinará inmediatamente cualquier pago que reciba por

concepto de cobertura de seguros, garantías o cualquier otro instrumento financiero para

remediar el daño civil o ambiental, reparar o reemplazar cualquiera de los Materiales dañados

o destruidos. Si una compañía aseguradora o la emisora de cualquier otro instrumento

financiero retiene el pago correspondiente, por cualquier causa, el Contratista deberá asumir

los Costos de reparación o de reposición. Una vez que se hayan cubierto la totalidad de los

Costos de reparación o de reposición, el Contratista podrá emplear el excedente de los montos

recibidos por concepto de cobertura de seguros, garantías o cualquier otro instrumento

financiero, para recuperar los Costos en los que haya incurrido con anterioridad a dicha

recepción.

·



62



ÁREA CONTRACTUAL 6



-f



~~



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/20 17



CLÁUSULA 22.

OBLIGACIONES DE CARÁCTER FISCAL

22.1



Obligaciones de Carácter Fiscal.



Cada Empresa Participante será responsable de cubrir las Obligaciones de

Carácter Fiscal que de forma individual le correspondan de confonnidad con la Normatividad

Aplicable. Lo anterior, sin perjuicio de aquellas Obligaciones de Carácter Fiscal que

correspondan al Contratista y que por su naturaleza, de acuerdo con la Normatividad

Aplicable sean responsabilidad del Operador en nombre del Contratista.



22.2



Derechos y Aprovechamientos.



El Contratista estará obligado a pagar oportunamente los derechos y

aprovechamientos que establezca la Nonnatividad Aplicable por la administración y

supervisión que del presente Contrato realicen la CNH y la Agencia.



CLÁUSULA 23.

CASO FORTIDTO O FUERZA MAYOR

23.1



Caso Fortuito o Fuerza Mayor.



Ninguna de las Partes responderá por el incumplimiento, suspensión o retraso

en la ejecución de las obligaciones del presente Contrato si dicho incumplimiento, suspensión

o retraso ha sido causado por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.



23.2



Carga de la Prueba.



La prueba de Caso Fortuito o Fuerza Mayor corresponderá a cualquiera de las

Partes que la alegue.



23.3



Notificación de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.



Si el Contratista no puede cumplir con cualquier obligación prevista en el

presente Contrato como resultado de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, deberá notificar por

escrito a la CNH las causas que originaron el incumplimiento incluyendo, hasta donde sea

posible, una explicación y, en su caso, la documentación de la eventualidad que le impide

cumplir con dichas obligaciones a más tardar quince (15) Días después que tenga o debiera

de tener conocimiento de la ocurrencia del Caso Fortuito o Fuerza Mayor de que se trate,

salvo lo previsto en el Anexo 1O. La CNH deberá informarle al Contratista si se reconoce o

no el Caso Fortuito o la Fuerza Mayor en un plazo no mayor a treinta (30) Días contados a

partir de que haya recibido la notificación de Caso Fortuito o Fuerza Mayor con información

completa. Salvo por lo previsto en el presente Contrato, el Contratista deberá asumir de nuevo

el cumplimiento de sus obligaciones tan pronto como el Caso Fortuito o Fuerza Mayor cese.



63



Á REA C ONTRACTUA L



6



f



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/20 17



Una vez que la CNH reconozca el Caso Fortuito o Fuerza Mayor los Períodos

de Exploración y los Períodos de Evaluación serán prorrogados confonne a esta Cláusula

23.3 solamente cuando el Caso Fortuito o Fuerza Mayor de que se trate tenga un impacto en

las actividades de Exploración y Evaluación, según sea el caso, de más de treinta (30) Días

sobre dichos períodos. Los períodos de Exploración, Evaluación o Desarrollo, según

corresponda, se prorrogarán por el mismo tiempo que dure el Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

En ningún caso la prórroga a que se refiere esta Cláusula 23.3 tendrá como consecuencia que

la vigencia del contrato supere los cuarenta (40) años.

El Contratista deberá presentar la solicitud de prórroga correspondiente a más

tardar el último Día Hábil del Trimestre siguiente a partir de que se cumpla un (1) Año de la

fecha de notificación de Caso Fortuito o Fuerza Mayor a la que se refiere esta Cláusula 23 .3

o de los tres (3) Trimestres sucesivos, únicamente en caso que el Caso Fortuito o Fuerza

Mayor no haya cesado, con la documentación que soporte su solicitud. La CNH resolverá

sobre la solicitud de prórroga en un plazo que no excederá los quince (15) Días Hábiles

siguientes a pruiir de la recepción de dicha solicitud en términos de lo establecido en el

presente Contrato y, en su caso, podrá solicitar infonnación o documentación soporte

adicional, suspendiendo el plazo para emitir la resolución hasta en tanto la CNH reciba la

información o documentación soporte adicional por pa1ie del Contratista. En caso que la

CNH no emita una resolución dentro del plazo establecido, ésta se entenderá en sentido

favorable.

El Contratista podrá someter a la aprobación de la CNH modificaciones a los

planes de conformidad con lo previsto en el Contrato, siempre que el Caso Fortuito o Fuerza

Mayor tenga un impacto en las Actividades Petroleras realizadas en una porción del Área

Contractual.



23.4



Derecho de Terminación.



Si dado un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, la realización de las Actividades

Petroleras se interrumpieran por un período continuo de dos (2) Años o más, la CNH y el

Contratista podrán de mutuo acuerdo formalizado por escrito, dar por tem1inado el presente

Contrato. Este derecho estará vigente hasta tres (3) Meses posteriores a la finalización del

Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Si la otra Parte rechazare la solicitud de dar por terminado el

presente Contrato, las Partes se sujetarán a lo previsto en las Cláusulas 27.2 y/o 27.5.



23.5



Situaciones de Emergencia o Siniestro.



En casos de emergencia o siniestros que requieran acción inmediata, el

Contratista deberá informar inmediatamente a la CNH, a la Agencia y a la Secretaría de

Energía, y tomar todas las acciones adecuadas confonne al plan de atención a emergencias

del Sistema de Administración para controlar la situación lo más pronto posible, a fin de

preservar la integridad física de las Personas y proteger el medio ambiente, los Hidrocarburos

y los Materiales. El Contratista notificará a la Agencia y a la CNH las acciones tomadas y

setenta y dos (72) horas después remitirá el reporte correspondiente por escrito, en el ~

entendido que en caso que la Agencia o la CNH no estén satisfechas con las acciones tomadas

por el Contratista, éstas podrán requerirle al Contratista que emprenda acciones adicionales



64



Á REA CONTRACT UA L 6



~



Contrato No. CNH-R02-LOI-A6.CS/2017



para mitigar o controlar la emergencia o para reparar los daños. Lo anterior sin perjuicio de

cualquier otra atribución o facultad de la Agencia o cualquier Autoridad Gubernamental

confonne a la Normatividad Aplicable.



CLÁUSULA 24.

RESCISIÓN ADMINISTRATIVA Y RESCISIÓN CONTRACTUAL

24.1



Rescisión Administrativa.



En caso de ocurrir cualquiera de las causas graves de rescisión administrativa

previstas en el artículo 20 de la Ley de Hidrocarburos y que se enlistan a continuación, y una

vez que concluya el período de investigación previa referido en la Cláusula 24.2, la CNH

podrá rescindir administrativamente este Contrato previa instauración del procedimiento de

rescisión administrativa previsto en la Cláusula 24.3 y la Normatividad Aplicable:

(a)

Transcurran más de ciento ochenta (180) Días continuos sin que el

Contratista inicie las actividades previstas en el Plan de Exploración, Evaluación o en el Plan

de Desarrollo aprobados, o que el Contratista suspenda por más de ciento ochenta (180) Días

continuos dichas actividades, en ambos casos Sin Causa Justificada ni autorización de la

CNH;

(b)

El Contratista no cumpla el Programa Mínimo de Trabajo, Sin Causa

Justificada, siempre que la Garantía de Cumplimiento correspondiente no sea suficiente para

cubrir dicho incumplimiento;

(e)

El Contratista ceda parcial o totalmente la operación o los derechos

conferidos conforme al presente Contrato, sin contar con autorización previa en los términos

y condiciones previstos en las Cláusulas 25.1 y 25.2;

(d)

Se presente un Accidente Grave causado por Dolo o Culpa del

Operador o una Empresa Participante, que ocasione daño a instalaciones, fatalidad y pérdida

de producción;

(e)

El Contratista, por más de una ocasión, remita de Forma Dolosa o Sin

Causa Justificada Información o Reportes Falsos o Incompletos, o los oculte a la Secretaría

de Energía, a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Economía, a la CNH, al Fondo o

a la Agencia, respecto de la producción, Costos o cualquier otro aspecto relevante del

Contrato;

(f)

El Contratista incumpla una resolución definitiva de órganos

jmisdiccionales federales relacionada con el Contrato o con las Actividades Petroleras, que

constituya cosa juzgada, o

(g)

El Contratista omita, Sin Causa Justificada, algún pago al Estado o

entrega de Hidrocarburos a éste, confonne a los plazos y términos previstos en el presente

Contrato.



' . . . ··.1



~-~



[!]' ·.[!]



65



ÁREA CONTRACTUAL 6



O

1



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



Para efectos de esta Cláusula 24.1 se entenderá por:

(i)

Accidente Grave: cualquier accidente en el cual concunan las

siguientes circunstancias:

(1)



Daño a las Instalaciones que implique la pérdida total o parcial

de las mismas de forma que, impida al Contratista llevar a cabo

las Actividades Petroleras en el Área Contractual durante un

período mayor a noventa (90) Días continuos contados a partir

de que ocutTa el accidente. Para efectos de esta definición

Instalación( es) se entenderá como el conjunto de Materiales

que confmman unidades productivas cuyo propósito es el

descubrimiento, producción, almacenamiento, procesamiento

o desplazamiento de Hidrocarburos;



(2)



Fatalidad, y



(3)



Cuando la pérdida de la producción en el evento implique

cualquier destrucción o derrame de Hidrocarburos sin control,

igual o mayor a diez mil (1 0,000) barriles de petróleo crudo

equivalente, distinto del venteado, quemado y vertido, en su

caso, que se lleva a cabo en condiciones normales de operación

durante el desarrollo de las Actividades Petroleras realizadas

conforme las Mejores Prácticas de la Industria y la

Normatividad Aplicable. Para efectos de esta definición

cuando el accidente ocuna durante el Período de Exploración,

Pérdida de Producción se entenderá como un derrame de

Petróleo o Condensados o fuga de Gas Natural.



(ii)

Sin Causa Justificada: cualquier causa imputable de manera

indubitable al Contratista y en la cual éste haya omitido llevar a cabo los esfuerzos razonables

a su alcance para evitar caer en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas

en el Contrato que implique la posible actualización de alguna de las causales de rescisión

administrativa previstas en esta Cláusula 24.1;

(iii)

Culpa: cualquier acción u omisión del Contratista que produzca un

resultado que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría y que

derive en la violación a la Normatividad Aplicable o a un deber que objetivamente era

necesario observar en materia de seguridad industrial;

(iv)

Dolo o de Fonna Dolosa: cualquier acción u omisión del Contratista o

Empresa Participante con la intención de perseguir directamente un resultado, e

(v)

Información o Reportes Falsos o Incompletos: aquella información o

reportes relativos a registros de precios, Costos, producción de Hidrocarburos y demás

información necesaria para calcular y revisar las Contraprestaciones en favor del Estado; que



66



ÁREA CONTRACTUAL 6



-(

~



(X ~



Contrato No. CNH-R02-L01-A6 .CS/20 17



sean contrarios a la verdad o que deliberadamente resulten insuficientes en grado tal que de

los mismos no se puedan desprender los elementos mínimos necesarios que debieran

contener, según su naturaleza y propósito, y que sean presentados con la intención deliberada

de engañar a la CNH o a cualquier otra Autoridad Gubernamental con el objeto de obtener

un beneficio que no le correspondiere de haber presentado la infonnación verdadera y/o

completa.



24.2



Investigación Previa.



En caso que la CNH conozca algún indicio de incumplimiento de cualquiera

de las obligaciones derivadas del presente Contrato que pudieran implicar una posible causal

de rescisión administrativa en términos de lo previsto en la Cláusula 24.1 , la CNH dará aviso

al Contratista y se allegará de todos los elementos y pruebas necesarias para detenninar si la

razón por la cual se originó la investigación previa constituye una causal para iniciar el

procedimiento de rescisión, en términos de lo previsto en la Cláusula 24.3. En el caso de lo

previsto en la Cláusula 24.1 , inciso d), la investigación previa se llevará a cabo para

determinar la posible existencia de Dolo o Culpa por parte del Contratista.

Este período de análisis no podrá ser menor a treinta (30) Días y no tendrá una

duración mayor a dos (2) Años. Durante este período el Contratista deberá garantizar la

continuidad de las Actividades Petroleras, siempre y cuando sea seguro y técnicamente

posible.

Lo ante1ior sin perJUlClO de que el Contratista pueda notificar a la CNH

indicios de incumplimiento de alguna de las obligaciones derivadas del presente Contrato

que pudieran implicar una posible causal de rescisión administrativa eri ténninos de lo

previsto en la Cláusula 24.1 a excepción de su inciso (d), así como presentar una propuesta

de remediación del potencial incumplimiento para la aprobación de la CNH.

Para efectos de lo previsto en esta Cláusula 24.2, el Contratista y la CNH

deberán nombrar de mutuo acuerdo, o en su caso, recurrir a la asistencia de una institución

para el nombramiento de un experto independiente que deberá cumplir con los requisitos

previstos en la Cláusula 27.3. Las opiniones de dicho experto independiente no serán

vinculantes para las Partes ni para alguna otra Autoridad Gubernamental.

Durante la etapa de investigación previa el Contratista y el experto

independiente podrán preparar y presentar reportes relacionados con la posible causal de

rescisión administrativa. Las Partes deberán acordar el plazo en el que el experto

independiente deberá emitir sus reportes . Atendiendo a las complejidades del caso, las Partes

podrán de mutuo acuerdo y por escrito prorrogar dicho plazo respetando el máximo previsto

en esta Cláusula 24.2.

La CNH comunicará la intención de finalizar la etapa de investigación con

una anticipación no menor a treinta (30) Días a efecto de que el Contratista manifieste lo que

a su derecho convenga.



67



ÁREA C ONTRACTUAL 6



-f



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



24.3



Procedimiento de Rescisión Administrativa.



Una vez que se determine la existencia de una causal de resc1s10n

administrativa de conformidad con la Cláusula 24.1, la CNH deberá notificar al Contratista

por escrito la causal o causales que se invoquen para dar inicio al procedimiento de rescisión

administrativa; de manera que el Contratista manifieste lo que a su derecho convenga dentro

de los treinta (30) Días posteriores a la notificación del inicio del procedimiento de rescisión

administrativa. Transcurrido dicho plazo, la CNH contará con un plazo de hasta noventa (90)

Días para valorar los argumentos y pruebas que, en su caso, haga valer el Contratista. La

resolución de rescindir el Contrato deberá estar aprobada por el pleno del órgano de gobierno

de la CNH, fundada, motivada y notificada oficialmente al Contratista.

Si el Contratista o cualquier Empresa Participante solventa la causal de

rescisión en que haya incun-ido antes de que la CNH emita la resolución respectiva, el

procedimiento de rescisión administrativa quedará sin efecto, previa aceptación y

verificación de la CNH y aplicando, en su caso, las sanciones con-espondientes conforme a

lo dispuesto en el presente Contrato y la Nonnatividad Aplicable.

La resolución que rescinda el presente Contrato tendrá efectos inmediatos y

no requerirá declaración judicial. Declarada la rescisión administrativa, las Partes celebrarán

el finiquito con-espondiente para efectuar lo previsto en las Cláusulas 24.5 y 24.6.

La CNH deberá notificar a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de

Hacienda, a la Agencia y al Fondo sobre la declaración de rescisión administrativa el Día

Hábil siguiente a que se haya emitido la resolución correspondiente.

Las controversias relativas a la rescisión administrativa se solventarán en

términos de la Cláusula 27.4.



24.4



Rescisión Contractual.



Además de las causales de rescisión administrativa previstas en la Cláusula

24.1, y de terminación anticipada previstas en la Cláusula 3 .4, la CNH tendrá derecho a

rescindir este Contrato en los siguientes supuestos, siempre que el Contratista omita sanear

o llevar a cabo una acción directa y continua para remediar el incumplimiento

correspondiente dentro de los treinta (30) Días de haber recibido la notificación de dicho

incumplimiento por parte de la CNH:

(a)

El Contratista no presente las Garantías de Cumplimiento o no las

mantenga en vigor de conformidad con lo previsto en la Cláusula 18.1, o no mantenga en

vigor las Garantías Corporativas de conformidad con lo previsto en la Cláusula 18.2 y sus

propios términos Sin Causa Justificada;

(b)

Cualquier Empresa Participante o Garante: (i) se liquide o de cualquier

otra forma cese su existencia legal o corporativa, u (ii) ocurra cualquier acontecimiento que



68



ÁREA CONTRACTUAL6



Contrato No. CNH-R02-LO l-A6.CS/20 17



confonne a las leyes aplicables a cualquier Empresa Participante o Garante tenga un efecto

análogo a los mencionados Sin Causa Justificada;

(e)

Cualquier Empresa Participante o Garante: (i) caiga en insolvencia; (ii)

sea incapaz de pagar sus deudas al vencimiento de las mismas; (iii) solicite o acepte la

imposición de un administrador, liquidador o síndico respecto a sus propiedades o sus

ingresos; (iv) inicie cualquier procedimiento confonne a cualquier legislación para el reajuste

o diferimiento de sus obligaciones o de cualquier parte de las mismas; (v) solicite la quiebra,

reorganización, suspensión de pagos, disolución o liquidación, o (vi) realice o pennita una

cesión general o un arreglo con o para el beneficio de sus acreedores;

(d)

Cualquiera de las Empresas Participantes

disposición contenida en la Cláusula 33 .2 Sin Causa Justificada, o



infiinja cualquier



(e)

Cualquier otro incumplimiento sustancial Sin Causa Justificada de las

obligaciones del Contratista conforme al presente Contrato.

Declarada la rescisión contractual, las Partes podrán sujetarse a lo previsto en

la Cláusula 27, con excepción de lo previsto en la Cláusula 27.4.

La CNH no ejercerá su derecho a rescindir el Contrato bajo los supuestos

previstos en los incisos (b) al (e) de esta Cláusula 24.4, en el caso que alguna o el resto de las

Empresas Participantes que conforman al Contratista:

(i)

Manifiesten por escrito a la CNH su interés irrevocable de adquirir los

Intereses de Participación bajo el presente Contrato de la(s) Empresa(s) Participante(s) en

incumplimiento, dentro de los treinta (30) primeros Días siguientes a haber recibido la

notificación del mismo por parte de la CNH. Dicha manifestación deberá tener la

confirmación de la salida de la(s) Empresa(s) Participante(s) de que se trate;

(ii)

Adquieran posteriormente los Intereses de Participación de la(s)

Empresa(s) Participante(s) en incumplimiento, de conformidad con lo establecido en la

Cláusula 25 y en la Normatividad Aplicable, y

(iii)

Presenten y mantengan en vigor las Garantías de Cumplimiento de

confonnidad con la Cláusula 18.1 y las Garantías Corporativas de acuerdo a los nuevos

Intereses de Participación y de confonnidad con lo previsto en la Cláusula 18.2 y sus propios

términos.

Para efectos de esta Cláusula 24.4 se entenderá por:

Sin Causa Justificada: cualquier causa imputable de manera indubitable al

Contratista y en la cual éste haya omitido llevar a cabo los esfuerzos razonables a su alcance ~

para evitar caer en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el

Contrato que implique la posible actualización de alguna de las causales de rescisión

contractual previstas en esta Cláusula 24.4.



~~-.·~

~

[!]_

[!]



69



ÁREA C ONTRACTUAL



6



Contrato No . CNH-R02-LO l-A6.CS/20 17



24.5



Efectos de la Rescisión Administrativa o Rescisión Contractual.



En caso que la CNH rescinda este Contrato confonne a lo establecido en las

Cláusulas 24.1 o 24.4, se estará a lo siguiente:

(a)

El Contratista deberá pagar a la Nación, a través del Fondo, cuando

con·esponda las penas convencionales a que se refieren las Cláusulas 4.5 y 4.6 o, en su caso,

los daños y perjuicios que la Nación sufra como resultado directo e irunediato del

incumplimiento que dé lugar a la rescisión en ténninos de la Normatividad Aplicable,

computados a partir de que se notifique la misma, según sea el caso;

(b)

El Contratista cesará todas las Actividades Petroleras en el Área

Contractual, excepto aquellas que sean necesatias para preservar y proteger los Materiales en

proceso de fabricación o tenninados, y devolverá al Estado, a través de la CNH, el Área

Contractual en términos de lo establecido en este Contrato. Con la tenninación de este

Contrato la propiedad de los Materiales construidos o adquiridos para ser utilizados en las

Actividades Petroleras pasará de forma automática a la Nación libre de gravatnen sin cargo,

pago ni indemnización alguna conforme a lo establecido en las Cláusulas 14.1 y 14.2;

(e)

Las Partes suscribirán el finiquito al que se refiere la Cláusula 24.6. El

Contratista únicatnente tendrá derecho a recibir como pago por parte de la Nación el finiquito

establecido en dicha Cláusula 24.6, en caso que éste genere un saldo en favor del Contratista,

y

(d)

El Contratista deberá cumplir con todas las obligaciones relativas a la

devolución del Área Contractual, incluyendo, sin limitar, las relacionadas con el Abandono

y entrega del Área Contractual conforme a lo previsto en la Cláusula 19.



24.6



Finiquito.



Sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 24.5, a más tardar seis (6) Meses

después de la terminación del presente Contrato por cualquier motivo, o en caso que la CNH

rescinda el Contrato, las Partes deberán suscribir un finiquito en el cual se harán constar:

(a)

Los saldos a favor y en contra respecto de las Contraprestaciones

devengadas hasta la fecha de terminación o rescisión del Contrato, y

(b)

En los casos en los que el valor de los Materiales Muebles cuya

propiedad no se transfiera a la Nación de conforinidad con la Cláusula 14.2 sea mayor que el

saldo remanente no pagado de los Costos Recuperables que resulte una vez determinados los

saldos a que se refiere el inciso (a) anterior, se incluirá como saldo a favor del Estado el valor

que resulte de restar al monto de los Materiales Muebles a que se refiere este inciso, el saldo

remanente no pagado de los Costos Recuperables que resulte una vez determinados los saldos

a que se refiere el inciso (a). Los valores a los que se refiere el inciso (b) deberán corresponder

con los montos registrados de acuerdo con lo establecido en el Anexo 4.



70



ÁREA CONTRACTUAL 6



f



()



e\ ~



w



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



Cuando las Paties no lleguen a un acuerdo sobre lo anterior, podrán dirimir

sus diferencias en términos de la Cláusula 27.5. En caso de ser necesario, el finiquito

considerará los ajustes o transacciones que se pacten para finalizar las controversias que se

hayan presentado durante la vigencia del Contrato.



CLÁUSULA 25.

CESIÓN Y CAMBIO DE CONTROL

25.1



Cesión.



Para poder vender, ceder, transferir, trasmitir o de cualquier otra forma

disponer de todo o cualquier patie de sus derechos (incluyendo la totalidad o parte de su

Interés de Participación) u obligaciones de conformidad con este Contrato, el Contratista

deberá contar con la autorización previa y por escrito de la CNH en términos de la

Normatividad Aplicable, la cual tomará en consideración, entre otros, los ctiterios de

precalificación establecidos durante el proceso de Licitación que podrán acreditarse a través

de la presentación de los documentos complementarios correspondientes.

25.2



Transferencias Indirectas; Cambio de Control.



El Contratista se asegurará de no sufrir directa o indirectamente cambio de

Control alguno durante la vigencia de este Contrato sin el consentimiento de la CNH. La o

las Empresas Participantes correspondientes deberán notificar a la CNH de cualquier cambio

en la estructura de capital de dichas Empresas Paliicipantes que no resulte en un cambio de

Control del Contratista de confonnidad con esta Cláusula 25.2 dentro de los treinta (30) Días

siguientes a que dicho cambio suceda, salvo que la Empresa Participante esté listada en la

Bolsa Mexicana de Valores, en cuyo caso será suficiente la notificación proporcionada por

la Empresa Participante a sus inversionistas de conformidad con las leyes bursátiles

aplicables.

25.3



Solicitud a la CNH.



El Contratista deberá proporcionar a la CNH toda la infonnación (incluyendo

la relativa al cesionatio o a la Persona que ejercerá el Control sobre la o las Empresas

Participantes correspondientes) que ésta requiera de conformidad con la Normatividad

Aplicable respecto de cualquier solicitud de aprobación de una propuesta de cesión de

conformidad con la Cláusula 25 .1 o de un cambio de Control del Contratista de confonnidad

con la Cláusula 25.2.

25.4 Efectos de la Cesión o el Cambio de Control.

En caso que ocurra una cesión de conformidad con la Cláusula 25.1:

(a)

Si la cesión es por la totalidad del Interés de Participación del

Contratista cedente en virtud del presente Contrato:



71



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-LOI-A6.CS/2017



(i)

La o las Empresas Pruticipantes cedentes continuru·án siendo

solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones del Contratista conforme

al presente Contrato que sean incurridas o que se generen hasta la fecha de la cesión (pero

quedarán relevadas de cualquier responsabilidad de las obligaciones del Contratista que sean

incunidas o que se generen después de dicha fecha), y

(ii)

El o los cesionarios serán solidariamente responsables del

cumplimiento de todas las obligaciones del Contratista conforme a este Contrato, de mru1era

independiente a que dichas obligaciones hayan sido incurridas o generadas con anterioridad

a la fecha de la cesión o posteriormente.

Si la cesión es por solo una parte del Interés de Participación del

(b)

Contratista cedente en virtud del presente Contrato, tanto la o las Empresas Participantes

cedentes como el o los cesionarios serán solidarirunente responsables del cumplimiento de

las obligaciones del Contratista en virtud del presente Contrato, de manera independiente a

que dichas obligaciones hayan sido incurridas o se generen con anterioridad a la fecha de la

cesión o posteriormente.

Como condición para obtener la aprobación de la CNH de confonnidad con

esta Cláusula 25, el Contratista cedente deberá entregar a la CNH, en caso de una cesión

conforme a la Cláusula 25.1, el compromiso del cesionario en la forma y sustancia aceptable

a la CNH, de que el cesionario asume, sin ninguna condición y de manera solidaria, todas las

obligaciones del Contratista en virtud del presente Contrato, independientemente de que

hayan sido incurridas o generadas con anterioridad a la fecha de la Cesión o posteriormente.

La Garantía Corporativa presentada por el cedente deberá permanecer en

pleno vigor y efecto hasta treinta (30) Días Hábiles a partir de que la CNH apruebe la Garantía

Corporativa del cesionario de conformidad con la Normatividad Aplicable.

25.5



Prohibición de Gravámenes.



Ninguna Empresa Pruticipante impondrá o permitirá que se imponga ningún

gravrunen o restricción de dominio sobre los derechos derivados de este Contrato o sobre los

Materiales sin el consentimiento previo y por escrito de la CNH.

25.6



Invalidez.



Cualquier cesión o cambio de Control de cualquier Empresa Participante que

se lleve a cabo en contravención de las disposiciones de esta Cláusula 25 no tendrá validez

y, por lo tanto, no surtirá efectos entre las Partes.



CLÁUSULA 26.

INDEMNIZACIÓN



~



El Contratista indemnizará y mantendrá libre de toda responsabilidad a la

CNH y cualquier otra Autoridad Gubernamental, incluido el Fondo, así como a sus

empleados, representantes, asesores, directores, sucesores o cesionarios (y dicha obligación



72



ÁREA CONTRACTUAL 6



-1



e\



Contrato No. CNH-R02-LO l-A6.CS/20 17



sobrevivirá a la terminación por cualquier motivo del presente Contrato o en caso que la CNH

rescinda el Contrato) con motivo de cualquier acción, reclamo, juicio, demanda, pérdida,

Costos, daños, perjuicios, procedimientos, impuestos y gastos, incluyendo honorarios de

abogados y costas de juicio, que surjan de o se relacionen con cualquiera de los siguientes:

(a)

El incumplimiento de sus obligaciones confonne al presente Contrato,

en el entendido que en aquellos casos que exista una pena convencional, el monto de los

daños y pe1juicios estará limitado al monto de la pena convencional de que se trate;

(b)

Cualquier daño o lesión (incluyendo mue1ie) causada por el Operador,

una Empresa Participante o cualquier Subcontratista (incluyendo el daño o la lesión causada

por sus representantes, oficiales, directores, empleados, sucesores o cesionarios) a cualquier

Persona (incluyendo, sin limitación, a la CNH) o a la propiedad de cualquiera de dichas

Personas que surja como consecuencia de la realización de las Actividades Petroleras;

(e)

Cualquier lesión o daño causado por cualquier Persona, que sufran los

empleados, representantes o invitados del Operador, de una Empresa Participante o de

cualquier Subcontratista, o a la propiedad de dichas Personas;

(d)

Cualquier daño o perjuicio sufrido por pérdidas o contaminación

causada por el Operador, una Empresa Participante o cualquier Subcontratista a los

hidrocarburos o cualquier daño causado a los recursos naturales y medio ambiente,

incluyendo pero no limitado a: daño o destrucción de los recursos hídricos, vida silvestre,

océanos o a la atmósfera y cualesquiera daños que puedan ser reconocibles y pagaderos

conforme a la Normatividad Aplicable;

(e)

Cualquier daño o perjuicio causado con motivo de alguna violación del

Operador, de una Empresa Participante o cualquier Subcontratista a cualquier derecho de

propiedad intelectual, marca o patente;

(f)

Cualquier incumplimiento a la Nonnatividad Aplicable por parte del

Operador, de una Empresa Participante o cualquier Subcontratista, y

(g)

Cualquier reclamo de cualquier empleado del Operador, de una

Empresa Participante o de cualquier Subcontratista con base en leyes en materia laboral o de

seguridad social.

Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso las Partes serán responsables del

lucro cesante a partir de que la CNH notifique la resolución de la rescisión del Contrato.



CLÁUSULA 27.

LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

27.1



Normatividad Aplicable.

El presente Contrato se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de



México.

''.·~



o



·-



~



[!],



'



1!1



73



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-LO l-A6.CS/20 17



27.2



Conciliación.



En cualquier momento las Partes podrán optar por alcanzar un acuerdo

respecto a las controversias relacionadas con el presente Contrato mediante un procedimiento

de conciliación ante un conciliador. El inicio de este procedimiento será pre-requisito para

que las Partes puedan acudir ante arbitraje de confonnidad con la Cláusula 27.5 e iniciará

cuando una de las Partes invite a la otra y ésta acepte o rechace la invitación a la conciliación

dentro de los quince (15) Días siguientes al envío de la invitación. En caso que la Parte que

pretenda iniciar la conciliación no reciba respuesta, se considerará que ésta fue rechazada.

Las Partes acordarán el nombramiento del conciliador, o en su caso, podrán recurrir a la

asistencia de una institución para su nombramiento. El procedimiento de conciliación se

seguirá confonne al Reglamento de Conciliación de la Comisión de las Naciones Unidas para

el Derecho Mercantil Internacional, debiendo el conciliador ayudar a las Partes en sus

esfuerzos por lograr un arreglo de buena fe respecto a la controversia. En caso que

transcurridos tres (3) Meses de haber iniciado el procedimiento de conciliación no se haya

alcanzado un acuerdo, se considerará que las Partes acuerdan resolver las diferencias o

controversias en apego a la Cláusula 27.5 del presente Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de

que cualquiera de las Partes pueda dar por tenninada la conciliación y acudir al arbitraje en

cualquier momento.

El procedimiento establecido en esta Cláusula 27.2 no aplicará para la

rescisión administrativa de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la

Normatividad Aplicable.



27.3



Requisitos del Conciliador y del Experto Independiente.



La persona física que sea nombrada como conciliador de conformidad con lo

establecido en la Cláusula 27.2 o que sea nombrada como experto independiente de

conformidad con lo establecido en la Cláusula 24.2 deberá cumplir con los siguientes

requisitos:

El conciliador deberá tener por lo menos diez (1 O) Años de experiencia en

conciliación con los conocimientos, experiencia y pericia para facilitar la comunicación entre

las Partes con respecto de la controversia. En tanto que el experto independiente deberá tener

por lo menos cinco (5) Años de experiencia en la materia objeto de la posible causal de

rescisión administrativa que corresponda.

En ambos casos, el conciliador o el experto independiente deberán: (i) ser

independientes, imparciales y neutrales; (ii) divulgar cualquier interés u obligación que esté

sustancialmente en conflicto con su designación y/o pueda perjudicar su actuación con

respecto a la controversia, y (iii) finnar un acuerdo de confidencialidad sobre cualquier

infonnación provista por las Partes con relación a la controversia entre las mismas, de manera - 1

previa a su nombramiento.

Ninguna persona física podrá ser nombrada como conciliador o expe1io

independiente si ésta: (i) es o ha sido en cualquier momento dentro de los cinco (5) Años

previos a su designación, un empleado de cualquiera de las Partes o de sus Filiales; (ii) es o

, ··.



L:J



.



. ~



·~

[!]_

(!]



74



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



ha sido en cualquier momento dentro de los tres (3) Años previos a su nombramiento, un

consultor o contratista de cualesquiera de las Partes o de sus Filiales, o bien (iii) mantenga

cualquier interés financiero significativo con cualquiera de las Partes.

Los honorarios del conciliador o del experto independiente deberán ser

cubiertos por igual entre las Partes.

Lo anterior sin perjuicio que cualquier persona física que cumpla todos los

requisitos previstos en esta Cláusula 27.3 pueda ser nombrada como conciliador o experto

independiente en más de una ocasión.



27.4



Tribunales Federales.



Todas las controversias entre las Partes que de cualquier forma surjan o se

relacionen con las causales de rescisión administrativa previstas en la Cláusula 24.1, sin

perjuicio de lo previsto en la Cláusula 24.6 primer párrafo, deberán ser resueltas

exclusivamente ante los Tribunales Federales de México.

El Contratista podrá iniciar un procedimiento ante un tribunal arbitral, en

términos de la Cláusula 27.5, únicamente para que se determine la existencia de daños y

perjuicios y, en su caso, su cuantificación, que resulten de una causal o causales de rescisión

administrativa consideradas infundadas por los Tribunales Federales de forma definitiva.



27.5



Arbitraje.



Sin perjuicio de lo previsto en la Cláusula 27.4, cualquier otra controversia

que surja del presente Contrato o que se relacione con el mismo y que no haya podido ser

superada después de tres (3) Meses de haber iniciado el procedimiento de conciliación o que

éste hubiera sido rechazado por cualquiera de las Partes confonne a la Cláusula 27.2 deberá

ser resuelta mediante arbitraje conforme al Reglamento de Arbitraje de las Naciones Unidas

para el Derecho Mercantil Internacional. La ley sustantiva aplicable será la estipulada en la

Cláusula 27.1 y las controversias deberán resolverse conforme a estricto derecho. El tribunal

arbitral se integrará por tres miembros, uno nombrado por la CNH, otro nombrado

conjuntamente por el Operador y todas las Empresas Participantes, y el tercero (quien será el

presidente) nombrado de confonnidad con el Reglamento de Arbitraje de las Naciones

Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, en el entendido que: (i) la Parte demandante

deberá nombrar a su árbitro en la notificación de arbitraje y la Parte demandada tendrá hasta

treinta (30) Días contados a partir de que reciba personalmente la notificación de arbitraje

para nombrar a su árbitro, y (ii) los dos árbitros nombrados por las Partes tendrán no menos

de treinta (30) Días contados a partir de la aceptación del nombramiento del árbitro designado

por el demandado, para designar, en consultas con las Partes, al árbitro que actuará como

Presidente del tribunal. Las Partes acuerdan que en caso de que (i) la Parte demandada no

designe árbitro dentro del plazo señalado; (ii) alguna de las Partes omita designar árbitro en

los casos en los que resulte necesario sustituir al árbitro designado en términos del

Reglamento de Arbitraje de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, o

(iii) en caso de haber desacuerdo en la designación del Presidente del tribunal, el Secretario



75



ÁREA CONTRACTU A L



6



{



~ ~



Contrato No . CNH-R02-LO 1-A6.CS/20 17



General de la Corte Pennanente de Arbitraje de La Haya será la autoridad que los detennine

y resuelva lo conducente. El procedimiento arbitral se conducirá en español, tendrá como

sede la Ciudad de La Haya en el Reino de los Países Bajos y será administrado por la Corte

Pennanente de Arbitraje de La Haya. Cada tma de las Partes asumirá sus propios gastos y

costos que deriven del arbitraje.

La ejecución del laudo o sentencia en materia de arbitraje deberá llevarse a

cabo en cumplimiento a lo dispuesto en la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución

de las Sentencias Arbitrales Extranjeras y será obligatoria y firme para las Partes.

Salvo pacto en contrario, las Partes acuerdan que el carácter del arbitraje será

confidencial, con excepción de aquellos aspectos que de confonnidad con la Nonnatividad

Aplicable deban mantenerse públicos.

27.6



Consolidación.



En caso que un arbitraje iniciado conforme a la Cláusula 27.5 y un arbitraje

iniciado confonne a lo previsto en el Anexo 2 involucren hechos o aspectos legales en común,

dichos arbitrajes serán, a solicitud de las Partes, consolidados y tratados como un solo

arbitraje. Dicha consolidación deberá ser solicitada al panel arbitral que se hubiera

constituido primero de conformidad con la Cláusula 27.5. En dicho caso se considerará que

el árbitro designado por el Contratista y las Empresas Participantes fue también designado

por los Garantes, o viceversa, y el árbitro seleccionado por la CNH para cualquiera de los

paneles que hubiera sido constituido primero, será considerado por la CNH para el arbitraje

consolidado.

27.7



No Suspensión de Actividades Petroleras.



Salvo que la CNH rescinda el Contrato o por acuerdo entre las Partes, el

Contratista no podrá suspender las Actividades Petroleras mientras se resuelve cualquier

controversia derivada del presente Contrato.

27.8



Renuncia Vía Diplomática.



Cada una de las Empresas Participantes renuncia expresamente, en nombre

propio y de todas sus Filiales, a formular cualquier reclamo por la vía diplomática respecto a

cualquier asunto relacionado con el presente Contrato.

27.9



Tratados Internacionales.



El Contratista gozará de los derechos reconocidos en los tratados

internacionales de los que el Estado sea parte.



~



,··.



L:J







.

1!1



·~



.



1



1!1



76



ÁREA C ONTRACTUAL 6



o\



tRJ



Contrato No. CNH-R02-L01-A6 .CS/201 7



CLÁUSULA 28.

MODIFICACIONES Y RENUNCIAS

Cualquier modificación a este Contrato deberá hacerse mediante el acuerdo

por escrito de la CNH y el Contratista, y toda renuncia a cualquier disposición del Contrato

hecha por la CNH o el Contratista deberá ser expresa y constar por escrito.



CLÁUSULA 29.

CAPACIDAD Y DECLARACIONES DE LAS PARTES

29.1



Declaraciones y Garantías.



Cada Parte celebra este Contrato en nombre propio y en su capacidad de

entidad legal facultada para contratar por sí misma, y reconoce que ninguna Persona tendrá

responsabilidad u obligación del cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente

Contrato, excepto por la responsabilidad solidaria de las Empresas Participantes, la

obligación solidaria prevista en el numeral 22.3 de la Sección III de las Bases de Licitación

y la responsabilidad de cada uno de los Garantes en virtud de su Garantía Corporativa.

Igualmente, cada Parie declara y garantiza a la otra Parte que: (i) tiene plena capacidad

jurídica para la celebración y cumplimiento del presente Contrato; (ii) ha cumplido con todos

los requerimientos y obtenido todas las autorizaciones gubernamentales, corporativas y de

cualquier otra naturaleza necesarias para la celebración y cumplimiento del presente

Contrato; (iii) este Contrato constituye una obligación legal, válida y vinculante la cual puede

hacerse valer en su contra de acuerdo con los términos del mismo, y (iv) sus declaraciones

en el preámbulo de este Contrato son verdaderas.



29.2



Relación de las Partes.



Ninguna de las Partes tendrá la autoridad o el derecho para asumir, crear o

comprometer alguna obligación de cualquier clase expresa o implícita en representación o en

nombre de la otra Parte, salvo el Operador, que actuará en nombre de todas las Empresas

Participantes. Ninguna disposición en este Contrato implicaráque una Empresa Participante,

sus empleados, agentes, representantes o Subcontratistas son representantes de la CNH.

Salvo por lo previsto en la Cláusula 2.4, las Empresas Pariicipantes serán consideradas en

todo momento como contratistas independientes y serán responsables de sus propias

acciones, las cuales estarán sujetas en todo momento a lo previsto en el presente Contrato y

la Normatividad Aplicable.



CLÁUSULA 30.

DATOS Y CONFIDENCIALIDAD

Propiedad de la Información.



30.1



El Contratista deberá proporcionar a la CNH, sin costo alguno, la Infonnación

Técnica que es propiedad de la Nación. La Nación también será propietaria de cualquier

muestra geológica, mineral o de cualquier otra naturaleza, obtenida por el Contratista en las



;- ,·;

11



)x



. .•



·-



~



[!]_



1!1



~



77



Á REA CONTRACTUA L 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6 .CS/2017



Actividades Petroleras, las cuales deberán ser entregadas por el Contratista a la CNH con la

Información Técnica, inmediatamente después de que el Contratista haya concluido los

estudios y evaluaciones que haga al respecto. El original de dicha infonnación deberá ser

entregado a la CNH. Lo anterior de conformidad con la Nonnatividad Aplicable. El

Contratista podrá mantener copia únicamente para efectos del cumplimiento de sus

obligaciones conforme al presente Contrato.

No serán propiedad de la Nación los procesos por medio de los cuales el

Contratista hubiese generado la Información Técnica.

El Contratista podrá usar la Información Técnica, sin costo alguno y sin

restricción, para el procesamiento, evaluación, análisis y cualquier otro propósito relacionado

con las Actividades Petroleras (pero no para otro uso ni para su venta), en el entendido que

el Contratista deberá también entregar cualquier reporte de los resultados de dicho

procesamiento, evaluación o análisis.

Nada de lo previsto en el presente Contrato limitará el derecho de la CNH de

usar, vender o de cualquier otra forma disponer de la Información Técnica, en el entendido

que la CNH no podrá vender ni hacer del conocimiento de terceras Personas ninguna

información que implique secreto industrial; una marca registrada, o cualquier otro derecho

de propiedad intelectual del Contratista regulado por la Ley Federal de Derechos de Autor,

la Ley de la Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales de los cuales México sea

parte.



30.2



Posesión y Uso de la Información Técnica.



El Contratista tendrá el derecho de poseer y utilizar la Información Técnica y

sus derivados por el término de la vigencia del presente Contrato con base en la licencia de

uso previamente otorgada por la CNH de conformidad con la Nortnatividad Aplicable.



30.3 Aprovechamiento de la Información Técnica resultado de las Actividades de

Reconocimiento y Exploración Superficial.

Previo cumplimiento de los requisitos y términos y condiciones previstos en

la Normatividad Aplicable, el Contratista tendrá derecho al aprovechamiento comercial de la

información adquirida o interpretaciones derivadas de las actividades de Reconocimiento y

Exploración Superficial, así como cualquier producto intermedio o final generado o creado a

partir del uso, análisis o transformación de la Información Técnica de la cual no sea posible

inferir o recuperar directa o indirectamente la misma, la cual podrá incluir, de manera

enunciativa y no limitativa, procesados, reprocesados, interpretaciones y mapas.

De conformidad con la Normatividad Aplicable, el derecho al

aprovechamiento comercial exclusivo subsistirá por un plazo máximo de doce (12) Años.

Concluido el plazo anterior, el Contratista podrá continuar comercializando

los datos obtenidos por las actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial, sin

exclusividad alguna e informando de ello a la CNH de conformidad con la Normatividad

Aplicable.



78



ÁREA CONT RACTUA L



6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6 .CS/2017



30.4



Información Pública.



Sin pe1juicio de lo previsto en la Normatividad Aplicable, salvo por la

Infonnación Técnica y la propiedad intelectual , toda la demás información y documentación

derivada del presente Contrato, incluyendo sus términos y condiciones, así como toda la

información relativa a los volúmenes de Hidrocarburos Producidos, pagos y

Contraprestaciones realizadas conforme al mismo, serán considerados información pública.

Asimismo, la información que sea registrada por el Contratista en el sistema informático que

ponga a disposición el Fondo para la determinación de Contraprestaciones, podrá ser

utilizada para cumplir con las obligaciones de transparencia existentes en la N01matividad

Aplicable siempre que no vulnere la confidencialidad de la Información Técnica ni la

propiedad intelectual.



30.5



Confidencialidad.



El Contratista no podrá divulgar Información Técnica a algún tercero sin el

previo consentimiento de la CNH. El Contratista tomará todas las acciones necesarias o

apropiadas para asegw·ar que sus trabajadores, agentes, asesores, representantes, abogados,

Filiales y Subcontratistas, así como los trabajadores, agentes, representantes, asesores y

abogados de dichos Subcontratistas y de las Filiales del Contratista cumplan con la misma

obligación de confidencialidad prevista en el Contrato y la N01matividad Aplicable. Las

disposiciones de esta Cláusula 30.5 continuarán vigentes aún después de la terminación por

cualquier motivo del presente Contrato, o en caso que la CNH rescinda el Contrato, ya que

constituyen obligaciones continuas y pennanentes.

La CNH y el Contratista darán a la Información Técnica el tratamiento

correspondiente conforme a la N01matividad Aplicable.



30.6



Excepción a la Confidencialidad.



Sin perjuicio de lo previsto en la Cláusula 30.3 , la obligación de

confidencialidad no será aplicable a la información que:

(i) Sea de dominio público y no haya sido hecha pública a través del

incumplimiento del presente Contrato;

(ii) Haya sido obtenida con anterioridad a su divulgación sin violar alguna

obligación de confidencialidad;

(iii) Sea obtenida de terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una

obligación de confidencialidad;

(iv) Deba ser divulgada por requerimiento de leyes o requerimiento

Autoridades Gubemamentales;



d~



(v) Tenga que ser presentada para alegar lo que convenga a los intereses de

las partes durante un procedimiento arbitral de conformidad con lo dispuesto por la Cláusula

27.5, siempre que la divulgación quede sujeta a las reglas de confidencialidad de dicho

procedimiento, y



-



79



ÁREA CONTRACn!A L



~



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



(vi) El Contratista suministre a sus Filiales, subsidiarias, auditores, asesores

legales, empleados o a las instituciones fmancieras involucradas en el presente Contrato en

la medida que sea necesaria para las Actividades Petroleras en el Área Contractual, en el

entendido que el Contratista será responsable de mantener la confidencialidad de tal

información y asegurarse que dichas Personas mantengan la misma de conformidad con lo

dispuesto en este Contrato y en la Nonnatividad Aplicable.

Siempre que: (a) el hecho de no divulgarla sujetaría al Contratista a sanciones

civiles, penales o administrativas, y (b) el Contratista notifique a la CNH con toda prontitud

la solicitud de dicha divulgación. En el caso a que se refiere el inciso (iv) anterior, la CNH

podrá solicitar al Contratista que impugne ante los tribunales competentes la orden de

divulgación , en cuyo caso la CNH deberá cubrir cualquier Costo generado por la

impugnación .

Los subincisos (a) y (b) de la presente Cláusula no serán aplicables a lo

dispuesto en el inciso (v) anterior.



CLÁUSULA31.

NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones y demás comunicaciones hechas en virtud de este

Contrato deberán ser por escrito y serán efectivas desde la fecha en que el destinatario las

reciba:



A la CNH:

Av. Patriotismo No. 580, piso 2,

Colonia Nonoalco,

Benito Juárez, Ciudad de México,

C.P. 03700



A PC CARIGALI:

Av. Ejército Nacional No. 769, Int. 209,

Colonia Ampliación Granada,

Miguel Hidalgo, Ciudad de México,

C.P. 11520



AECP:

Av. Paseo de la Reforma No. 404, Piso 13 , Int. 101 ,

Colonia Juárez,

Cuauhtémoc, Ciudad de México,

C.P. 06600.



80



ÁREA CONTRACTUAL 6



~~



!JI



Contrato No. CNH-R02-LO l-A6.CS/20 17



o en cualesquiera otras direcciones, según cada Parte notifique a la otra en la manera que se

indica anterionnente. Queda entendido que cualquier notificación realizada por la CNH al

Operador se considerará realizada a cada una de las Empresas Participantes para todos los

efectos de este Contrato.



CLÁUSULA 32.

TOTALIDAD DEL CONTRATO

Este Contrato es una compilación completa y exclusiva de todos los términos

y condiciones que rigen el acuerdo entre las Partes con respecto al objeto del mismo y

reemplaza cualquier negociación, discusión, convenio o entendimiento sobre dicho objeto.

Sin perjuicio de lo establecido en el numeral 8.6 de la Sección III de las Bases de Licitación,

ninguna declaración de agentes, empleados o representantes de las Partes que pudiera haberse

hecho antes de la celebración del presente Contrato tendrá validez en cuanto a la

interpretación de sus propios términos. Quedan incorporados formando parte indivisible e

integrante del presente Contrato, los siguientes Anexos:

Anexo 1:

Anexo 2:

Anexo 3:

Anexo 4:

Anexo

Anexo

Anexo

Anexo



5:

6:

7:

8:



Anexo 9:

Anexo 10:

Anexo 11:



Coordenadas y Especificaciones del Área Contractual

Modelo de Garantía Corporativa

Procedimientos para Detenninar las Contraprestaciones del

Estado y del Contratista

Procedimientos Contables, Registro de Costos, Gastos e

Inversiones

Programa Mínimo de Trabajo

Modelo de Garantía de Cumplimiento

Procedimientos de Procura de Bienes y Servicios

Procedimientos de Entrega de Infonnación y Pago de

Contraprestaciones del Fondo Mexicano del Petróleo para la

Estabilización y el DesaiTollo

Inventario de Activos

Uso Compartido de Infraestructura

Convenio Privado de Propuesta Conjunta



CLÁUSULA 33.

DISPOSICIONES DE TRANSPARENCIA

33.1



Acceso a la Información.



El Contratista estará obligado a entregar la información que la CNH requiera

con el fin de que ésta cumpla con lo previsto en el artículo 89 de la Ley de Hidrocarburos,

incluyendo aquella información a la que se refiere la Cláusula 30.2, a través de los medios

que para tal efect.o establezca la CNH. El Contratista deberá cooperar con las Autoridades

Gubernamentales competentes en caso que se requiera divulgar dicha información en

ténninos de la Normatividad Aplicable.



81



ÁREA CONTRACTU AL 6



~



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/20 17



33.2



Conducta del Contratista v Filiales.



Cada una de las Empresas Participantes, en lo individual, y de manera

independiente a cada integrante del Contratista, así como sus Filiales, declaran y garantizan

que los directores, funcionarios, asesores, empleados y su personal y el de sus Filiales se

sujetarán a las disposiciones aplicables en materia de combate a la corrupción.

Cada una de las Empresas Participantes, declara y garantiza que no han

ofrecido o entregado dinero o cualquier otro beneficio a un servidor público o a un tercero

que de cualquier fonna intervenga en alguno o algunos de los actos dentro de este

procedimiento de contratación, a cambio de que dicho servidor público realice o se abstenga

de realizar un acto relacionado con sus funciones o con las de otro servidor público, con el

propósito de obtener o mantener una ventaja, con independencia de la recepción de dinero o

un beneficio obtenido.

Asimismo, se abstendrán de realizar las siguientes conductas, de manera

general, ya sea directamente o a través de un tercero:

(a)

Realizar cualquier acción u omisión que tenga por objeto o efecto

evadir los requisitos o reglas establecidos para obtener cualquier tipo de contratación o simule

el cumplimiento de éstos;

(b)

Intervenir en nombre propio pero en interés de otra u otras personas

que se encuentren impedidas para participar en contrataciones públicas, con la finalidad de

obtener, total o parcialmente, los beneficios derivados de la contratación, o



(e)

Ostentar influencia o poder político sobre cualquier servidor público,

con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio o ventaja, con

independencia de la aceptación del servidor o de los servidores públicos o del resultado

obtenido.

Asimismo, cada una de las Empresas Participantes, en lo individual y de

manera independiente a cada integrante del Contratista, se asegurará que tanto ella como sus

Filiales: (i) se apegarán y cumplirán en todo momento con cualesquiera leyes y regulaciones

anticorrupción que sean aplicables, y (ii) crearán y mantendrán controles internos adecuados

para el cumplimiento de lo previsto en esta Cláusula.

33.3



Notificación de la Investigación.



Cada una de las Empresas Participantes deberá notificar a la CNH y a

cualquier otra Autoridad Gubernamental competente: (i) de manera inmediata a que tenga

conocimiento, o que tenga motivos suficientes para presumir, que ha ocurrido cualquier acto

contrario a lo previsto en la Cláusula 33.2, y (ii) dentro de los cinco (5) Días siguientes a que

tenga conocimiento de cualquier investigación o proceso iniciado por cualquier autoridad, )

mexicana o extranjera, relacionado con cualquier supuesta infracción a lo dispuesto en esta

Cláusula 33. Asimismo, cada una de las Empresas Participantes deberá mantener informada

a la CNH sobre el avance de la investigación y proceso hasta su conclusión.



~

~



'



82



AREA CO TRACTUAL 6



t! \ ~



~ ~



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



33.4



Conflicto de Interés.



Cada una de las Empresas Participantes se compromete a no incurrir en ningún

conflicto de interés entre sus propios intereses (incluyendo los de sus accionistas, Filiales y

accionistas de sus Filiales) y los intereses del Estado en el trato con los Subcontratistas,

clientes y cualquier otra organización o individuo que realice negocios con cualquiera de las

Empresas Participantes (sus accionistas, Filiales y accionistas de sus Filiales) con respecto a

las obligaciones del Contratista conforme al presente Contrato.



CLÁUSULA 34.

COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL

Con el objeto de administrar los riesgos relacionados con la seguridad

nacional o derivados de emergencias, siniestros o alteración del orden público, el Contratista

deberá brindar las facilidades que le sean requeridas por las autoridades federales

competentes.



CLÁUSULA 35.

IDIOMA

El idioma del presente Contrato es el español. Todas las notificaciones,

renuncias y otras comunicaciones hechas por escrito o de otra forma entre las Partes en

relación con este Contrato deberán hacerse en español. Cualquier traducción del presente

Contrato no será considerada oficial.



CLÁUSULA 36.

EJEMPLARES

Este Contrato se firma en cuatro (4) ejemplares equivalentes con el mismo

significado y efecto, y cada uno será considerado como un original.



EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las Partes finnan este Contrato en la fecha mencionada

al principio del mismo.

POR "EL CONTRATISTA"



POR LA "COMISIÓN NACIONAL DE



V



EMELIANA DALLAN RICE OXLEY

REPRESENTANTE LEGAL

PC CARIGALI MEXICO

OPERATIONS, S.A. DE C.V.



C. JUAN CARL S ZEPEDA MOLINA

COMISION DO PRESIDENTE



83



ÁREA C ONTRACTUA L



6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



POR LA "COMISIÓN NACIONAL DE

HIDROCARBUROS"



POR "EL CONTRATISTA"



C. MARTÍN ÁLV AREZ MAGAÑA

TITULAR DE LA UN AD JURÍDICA



REPRESENTANTE LEGAL

ECP HIDROCARBUROS

MEXICO, S.A. DE C.V.



HERNÁNDEZ

TITULAR DE A

IDAD DE

ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE

ASIGNACIONES Y CONTRA TOS



POR "LOS OBLIGADOS SOLIDARIOS"



,.



.



84



ÁREA CONTRACTUAL



6



~



Contrato No. CNH-R02-L0 1-A6.CS/20 17



ANEXO 1

COORDENADAS Y ESPECIFICACIONES DEL ÁREA

CONTRACTUAL



~~--·.·~



~



[!],



[!]



ÁREA



CO TRACTUAL 6



~



Contrato No. CNH-R02-LOI-A6.CS/2017



COORDENADAS Y ESPECIFICACIONES DEL ÁREA CONTRACTUAL

l.



Coordenadas:



Área Contractual



6



2.



Provincia

petrolera



Cuencas del

Sureste



Vértice

1

2

3

4

5



7

8

9

10



Oeste (Longitud)

94° 21' 30"

94° 21' 30"

94° 20' 00"

94° 20' 00"

94° 32' 00"

94° 32' 00"

94° 36' 00"

94° 36' 00"

94° 30' 00"

94° 30' 00"



Norte (Latitud)

18° 33' 30"

18° 30' 00"

18° 30' 00"

18° 21' 00"

18° 21' 00"

18° 22' 00"

18° 22' 00"

18° 30' 30"

18° 30' 30"

18° 33' 30"



Mapa:

94'22"0"W



94 •29'Q"W



N



A



10



1



Golfo de México



. .. ,

.,

D

~~~~~94=.~~~=·w~~~~~--------94-·2·~-~---------------9-4'°2 2"0-.W---------------94-.',s·o_j~ ~

3.



Profundidad: Sin restricciones de profundidad.



4.



Superficie aproximada en km2 : 559.284 km 2



2



.



AREA CONTRACTUAL 6



O(~

(j/



Contrato No. CNH-R02-L0 1-A6 .CS/20 17



ANEX02

MODELO DE GARANTÍA CORPORATIVA



ÁR.EA CONTRACTUAL 6



\ tA

u!



Contrato No. CNH-R02-L0 1-A6.CS/20 17



GARANTÍA CORPORATIVA

SUSCRITA POR



[_]

ENFAVORDE

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS



2



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



CONTRATO DE GARANTÍA

Formato A

El presente Contrato de Garantía (la "Garantía") se suscribe el _ de _ _ de

_ __ por _ _ , una empresa organizada y existente confonne a las leyes de

en

calidad de garante (el "Garante"), en favor de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto

de la Comisión Nacional de Hidrocarburos de México, en calidad de beneficiario (en

adelante, el "Beneficiario"), en relación con el Contrato para la Exploración y Extracción de

Hidrocarburos bajo la Modalidad de Producción Compartida, de fecha_ de

de

suscrito entre el Beneficiario por una parte, y

(la "Empresa

Participante") por la otra, (según el mismo vaya a ser modificado de acuerdo con sus

tém1inos, el "Contrato"). Todos los ténninos escritos con mayúscula inicial pero no definidos

de otra forma en esta Garantía tendrán el significado que se les da a los mismos en el

Contrato.



CLÁUSULA 1

GARANTÍA

(a)

El Garante, en este acto de manera subsidiaria e irrevocable, garantiza al

Beneficiario, el pago puntual de cualesquiera cantidades que la Empresa Participante deba

pagar al Beneficiario en viltud del Contrato, así como el cumplllniento puntual y oportuno de

todas y cada una de las obligaciones de la Empresa Participante, de confonnidad ·con el

Contrato, hasta por el monto de XXXXXX (XXXXXX) millones de dólares, de confonnidad

con el esquema de montos a cubrir presentado en términos del inciso (e), de la Cláusula 18.2

del Contrato. Esta Garantía constituye una garantía de pago y de cumplimiento y no meramente

de cobranza, la cual deberá permanecer en pleno vigor y efecto hasta que todas las obligaciones

de la Empresa Participante garantizadas por la misma, sean pagadas o cumplidas en su

totalidad, sujeto a lo dispuesto en la Cláusula 19.7 del Contrato y la cláusula 2 de esta Garantía.

(b)

La garantía de pago y cumplllniento dispuesta en esta Garantía

constituye una garantía contmua y absoluta y deberá aplicarse a todas las obligaciones en viltud

del Contrato cuando éstas se originen. Sin lilnitar la generalidad de lo anterior, la garantía del

Garante no será liberada, extinguida o de otra fonna afectada por: (i) cualesquiera cambios en

el nombre, actividades autorizadas, existencia legal, estructura, personal o propiedad directa o

indirecta de la Empresa Participante; (ii) insolvencia, quiebra, reorganización o cualquier otro

procedllniento similar que afecte a la Empresa Participante o a sus respectivos activos, o (iii)

cualquier otro acto u omisión o retraso de cualquier tipo de la Empresa Participante, el

Beneficiario o cualquier otra Persona. La garantía cubrirá específicamente obligaciones

contenidas dentro del Contrato y por ningún motivo será ejecutada por aquellas que deriven de

responsabilidad extracontractual de cualquier índole a las que le será aplicable la Normatividad

Aplicable independientemente del contenido del Contr·ato y de la Garantía.



Garante ~



(e)

En la medida pennitida por la Normatividad Aplicable, el

conviene que, sm la notificación y sin la necesidad de una continuación, consenti1niento o

garantía adicional de su parte, las obligaciones de la Empresa Participante aquí garantizadas



~

3



ÁREA CONTRACT UA L



6



lA



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



podrán ser en ocasiones, de conformidad con el Contrato, renovadas, ampliadas, incrementadas,

aceleradas, modificadas, reformadas, transigidas, renunciadas, liberadas o rescindidas, todo lo

anterior sin impedir o afectar la obligación del Garante conforme a esta Garantía.

(d)

La Garantía aquí celebrada responde, como elemento determinante de la

voluntad del Beneficiario, al hecho de que la Empresa Participante respaldada aquí por el

Garante, estuvo incluida dentro del esquema de montos a cubrir entregado por el Contratista

y éste cumplió con los requisitos contenidos en el inciso (e) de la Cláusula 18.2 del Contrato a

entera satisfacción del Beneficiario y optó por determinar el monto garantizado en términos del

inciso (a) de la presente Cláusula.



CLÁUSULA2

RESTITUCIÓN

Las responsabilidades del Garante en virtud de esta Garantía deberán ser

automáticamente restituidas en caso de y hasta el punto en que, por cualquier razón, cualquier

pago o cumplimiento hecho por o en nombre de la Empresa Participante en relación con las

obligaciones aquí garantizadas, se recupere de o se reembolse por el Beneficiario o cualquier

otra parte como resultado de cualquier procedimiento de quiebra, insolvencia, reorganización

o cualquier otro.



CLÁUSULA3

DECLARACIONES Y GARANTÍAS

El Garante en este acto declara y garantiza que: (i) tiene plena capacidad

jurídica para la celebración y cumplimiento de esta Garantía; (ii) ha cumplido con todos los

requerimientos corporativos y de otra naturaleza necesarios para la celebración y

cumplimiento de esta Garantía; (iii) ha obtenido todas las autorizaciones corporativas y de

otra naturaleza necesarias para la celebración y cumplimiento de esta Garantía, y (iv) esta

Garantía constituye una obligación legal, válida y vinculante de dicho Garante la cual puede

hacerse valer en su contra de acuerdo con sus términos.



CLÁUSULA4

VALIDEZ

Si cualquier disposición de esta Garantía o la aplicación de la misma a

cualquier circunstancia se declara por cualquier motivo nula o no exigible, el resto de esta

Garantía y la aplicación de dicha disposición a otras circunstancias no deberá verse afectada

por tal circunstancia.



CLÁUSULAS

LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS



~

-{



(a)

Esta Garantía se regirá e interpretará de confonnidad con la legislación

federal de los Estados Unidos Mexicanos.



4



~



ÁREA CONTRACTUAL 6



lA



Contrato No. CNH-R02-LO l-A6.CS/20 17



(b)

El Garante y el Beneficiario convienen que lo establecido en la

Cláusula 27 le será aplicable a cualquier controversia derivada o relacionada con esta

Garantía. El Garante acepta que, a solicitud del Beneficiario, cualquier procedimiento arbitral

en virtud de esta Garantía podrá consolidarse con cualquier otro que involucre hechos o

aspectos legales en común que hubiera sido iniciado en virtud del Contrato. Cuando haya

necesidad de que las partes del arbitraje nombren a algún miembro del tribunal, el Garante

y, en su caso el Contratista y cualquier otro garante, nombrarán a uno en forma conjunta.

(e)

El Garante conviene en pagar todos los Costos, gastos y honorarios razonables

y documentados, incluyendo honorarios de abogados, en que el Beneficiario pueda incurrir

en la ejecución de esta Garantía.



CLÁUSULA6

NOTIFICACIONES

Cualquier notificación u otra comunicación relacionada con esta Garantía deberá de

hacerse por escrito y entregarse personalmente, por mensajería, por correo certificado o

registrado (o en una fonna sustancialmente similar al correo) en la fonna siguiente:

Si a la CNH:



Si a la Empresa Participante:



Si al Garante:



Cualquiera de las partes de esta Garantía podrá, mediante una notificación por escrito

a las otras partes, cambiar la dirección a la cual deberán de estar dirigidas las notificaciones.

Cualquier notificación u otra comunicación, deberá de considerarse que ha sido realizada al ~

momento de recepción por el destinatario. Todas las comunicaciones en relación con esta

Garantía deberán ser en español.



5



Á REA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-LOI-A6.CS/2017



CLÁUSULA 7

IDIOMA



Esta Garantía se celebra en el idioma español. Cualquier h·aducción de esta Garantía

será únicamente para efectos de conveniencia y no será considerada para la interpretación de

la misma.

CLÁUSULAS

EJEMPLARES



Esta Garantía podrá ser firmada por las partes de la misma en ejemplares separados,

cada uno de las cuales cuando sea firmado y entregado se considerará un original, pero todos

los ejemplares en su conjunto deberán constituir uno solo y el mismo instrumento.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes firman esta Garantía en la fecha

mencionada al principio de la misma .



___,],



.__



como Garante



Por: - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nombre:

Título:



CONVIENE Y ACEPTA:

COMISIÓN NACIONAL DE IDDROCARBUROS

Como Beneficiario



Por: - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nombre:

Título:



6



~



ÁREA CONTRACTUAL 6



~



Contrato No . CNH-R02-LOI-A6.CS/2017



CONTRATO DE GARANTÍA

Formato B

El presente Contrato de Garantía (la "Garantía") se suscribe el _ de _ _ de

___ por _ _, una empresa organizada y existente conforme a las leyes de

en

calidad de garante (el "Garante"), en favor de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto

de la Comisión Nacional de Hidrocarburos de México, en calidad de beneficiario (en

adelante, el "Beneficiario"), en relación con el Contrato para la Exploración y Extracción de

Hidrocarburos bajo la Modalidad de Producción Compartida, de fecha_ de

de

suscrito entre el Beneficiario por una pmie, y

(la "Empresa

Participante") por la otra, (según el mismo vaya a ser modificado de acuerdo con sus

ténninos, el "Contrato"). Todos los ténninos escritos con mayúscula inicial pero no definidos

de otra forma en esta Garantía tendrán el significado que se les da a los mismos en el

Contrato.



CLÁUSULA 1

GARANTÍA

(a)

El Garante, en este acto de manera subsidiaria e irrevocable, garantiza

al Beneficiario, el pago total, puntual y completo de cualesquiera cantidades que la Empresa

Participante deba pagar al Beneficiario en virtud del Contrato, así como el cumplimiento

puntual y oportuno de todas y cada una de las obligaciones de la Empresa Participante, de

confonnidad con el Contrato. Esta Garm1tía constituye una garantía de pago y de

cumplimiento y no meramente de cobranza, la cual deberá permanecer en pleno vigor y

efecto hasta que todas las obligaciones de la Empresa Participante garantizadas por la misma,

sem1 pagadas o cumplidas en su totalidad, sujeto a lo dispuesto en la Cláusula 19.7 del

Contrato y la cláusula 2 de esta Garantía.

(b)

La garantía de pago y cumplimiento dispuesta en esta Garantía

constituye tma garantía continua y ab~oluta y deberá aplicarse a todas las obligaciones en

virtud del Contrato cuando éstas se originen. Sin limitar la generalidad de lo anterior, la

garantía del Garante no será liberada, extinguida o de otra fonna afectada por: (i)

cualesquiera cambios en el nombre, actividades autorizadas, existencia legal, estructura,

personal o propiedad directa o indirecta de la Empresa Participante; (ii) insolvencia, quiebra,

reorganización o cualquier otro procedimiento similar que afecte a la Empresa Participante

o a sus respectivos activos, o (iii) cualquier otro acto u omisión o retraso de cualquier tipo de

la Empresa Participante, el Beneficiario o cualquier otra Persona. La garantía cubrirá

específicamente obligaciones contenidas dentro del Contrato y por ningún motivo será

ejecutada por aquellas que deriven de responsabilidad extracontractual de cualquier índole a

las que le será aplicable el marco normativo correspondiente independientemente de lo ()

contenido en el Contrato y en la Garantía.



1





1.:.1



'







",



1



.r": . •



. :.;;t~



(!]~(!]



7



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



(e)

En la medida pennitida por la Nonnatividad Aplicable, el Garante

conviene que, sin la notificación y sin la necesidad de una confirmación, consentimiento o

garantía adicional de su parte, las obligaciones de la Empresa Participante aquí garantizadas

podrán ser en ocasiones, de conformidad con el Contrato, renovadas, ampliadas,

incrementadas, aceleradas, modificadas, reformadas, transigidas, renunciadas, liberadas o

rescindidas, todo lo anterior sin impedir o afectar la obligación del Garante conforme a esta

Garantía.



CLÁUSULA2

RESTITUCIÓN

Las responsabilidades del Garante en virtud de esta Garantía deberán ser

automáticamente restituidas en caso de y hasta el punto en que, por cualquier razón, cualquier

pago o cumplimiento hecho por o en nombre de la Empresa Participante en relaCión con las

obligaciones aquí garantizadas, se recupere de o se reembolse por el Beneficiario o cualquier

otra parte como resultado de cualquier procedimiento de quiebra, insolvencia, reorganización

o cualquier otro.



CLÁUSULA3

DECLARACIONES Y GARANTÍAS

El Garante en este acto declara y garantiza que: (i) tiene plena capacidad

jurídica para la celebración y cumplimiento de esta Garantía; (ii) ha cumplido con todos los

requerimientos corporativos y de otra naturaleza necesarios para la celebración y

cumplimiento de esta Garantía; (iii) ha obtenido todas las autorizaciones corporativas y de

otra naturaleza necesarias para la celebración y cumplimiento de esta Garantía, y (iv) esta

Garantía constituye una obligación legal, válida y vinculante de dicho Garante la cual puede

hacerse valer en su contra de acuerdo con sus ténninos.



CLÁUSULA4

VALIDEZ

Si cualquier disposición de esta Garantía o la aplicación de la misma a

cualquier circunstancia se declara por cualquier motivo nula o no exigible, el resto de esta

Garantía y la aplicación de dicha disposición a otras circunstancias no deberá verse afectada

por tal circunstancia.



CLÁUSULAS

LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS



n



(a)

Esta Garantía se regirá e interpretará de confonnidad con la legislación

federal de los Estados Unidos Mexicanos.

--{

(b)

El Garante y el Beneficiario convienen que lo establecido en la

Cláusula 27 le será aplicable a cualquier controversia derivada o relacionada con esta

Garantía. El Garante acepta que, a solicitud del Beneficiario, cualquier procedimiento arbitral





L:J



-







",







1



1.,



. :;;t",ztot



1!1~1!1



8



ÁREA CoNTRACTUAL 6



Ó(~

~



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



en virtud de esta Garantía podrá consolidarse con cualquier otro que involucre hechos o

aspectos legales en común que hubiera sido iniciado en virtud del Contrato. Cuando haya

necesidad de que las partes del arbitraje nombren a algún miembro del tribunal, el Garante

y, en su caso el Contratista y cualquier otro garante, nombrarán a uno en fonna conjunta.

(e)

El Garante conviene en pagar todos los Costos, gastos y honorarios

razonables y documentados, incluyendo honorarios de abogados, en que el Beneficiario

pueda incunir en la ejecución de esta Garantía.



CLÁUSULA6

NOTIFICACIONES

Cualquier notificación u otra comunicación relacionada con esta Garantía

deberá de hacerse por escrito y entregarse personalmente, por mensajería, por coneo

certificado o registrado (o en una forma sustancialmente similar al con·eo) en la fonna

siguiente:

Si a la CNH:



Si a la Empresa Participante:



Si al Garante:



Cualquiera de las partes de esta Garantía podrá, mediante una notificación por

escrito a las otras partes, cambiar la dirección a la cual deberán de estar dirigidas las

notificaciones. Cualquier notificación u otra comunicación, deberá de considerarse que ha

sido realizada al momento de recepción por el destinatario. Todas las comunicaciones en

relación con esta Garantía deberán ser en español.





!=-'



1": .



.



-







··.



.1



~ft"..tot

[!)~[!)



9



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



CLÁUSULA 7

IDIOMA



Esta Garantía se celebra en el idioma español. Cualquier traducción de esta

Garantía será únicamente para efectos de conveniencia y no será considerada para la

interpretación de la misma.

CLÁUSULAS

EJEMPLARES



Esta Garantía podrá ser firmada por las partes de la misma en ejemplares

separados, cada uno de las cuales cuando sea firmado y entregado se considerará un original,

pero todos los ejemplares en su conjunto deberán constituir uno solo y el mismo instrumento.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes firman esta Garantía en la

fecha mencionada al principio de la misma .



__



_.],

como Garante

.__



Por: ___________ _______________

Nombre:

Título:



CONVIENE Y ACEPTA:

COMISIÓN NACIONAL DE IDDROCARBUROS

Como Beneficiario



Por: ----------------------------------Nombre:

Título:



10



ÁREA CONTRACTUAL



6 \



~



Contrato No . CNH-R02-LO l-A6.CS/20 17



ANEX03

PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LAS

CONTRAPRESTACIONES DEL ESTADO Y DEL )

CONTRATISTA



ÁREA



CO



~



TRACTUAL



6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LAS CONTRAPRESTACIONES DEL

ESTADO Y DEL CONTRATISTA



El presente Anexo establece los términos y condiciones bajo los cuales deberá realizarse el

cálculo y pago de las Contraprestaciones aplicables a este Contrato para cualquier Mes

durante la vigencia del mismo, de conformidad con lo previsto en la Ley de Ingresos sobre

Hidrocarburos vigente al momento del fallo por el que se adjudicó el Contrato.

l. Precio Contractual



1.1.



El Precio Contractual para cada tipo de Hidrocarburo será determinado con base

en lo previsto en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, conforme al

procedimiento establecido en este Anexo 3.



1.2.



Para cada Período se calcularán las Contraprestaciones considerando el Precio

Contractual de cada tipo de Hidrocarburo, que se determinará de acuerdo con los

criterios establecidos en este Anexo 3.



1.3 .



Para los efectos de este Anexo 3 se entenderá por t el subíndice correspondiente

al Período. En el caso que las Actividades Petroleras se realicen en un Período

que no comprenda el Mes completo, el Período será el número de Días que

efectivamente operó este Contrato.



1.4.



El Precio Contractual del Petróleo se determinará por Barril conforme a lo

siguiente:



(a)



En caso que, durante el Período, el Contratista comercialice al menos el

cincuenta por ciento (50%) del volumen de Petróleo que le sea entregado en

el Período, con base en Reglas de Mercado o exista el compromiso de dicha

comercialización (incluyendo contratos de venta de largo plazo en los que el

precio se determine por Reglas de Mercado), el Precio Contractual del

Petróleo en el Período en el que se registre la comercialización será igual al

precio de venta promedio observado, ponderado por el volumen que en cada

caso corresponda, al que el Contratista haya realizado o comprometido la

comercialización.

En el caso de cualquier volumen que el Contratista venda o entregue a una

Filial o parte relacionada, que sea a su vez comercializado a un tercero sin

algún tratamiento o procesamiento intermedio, el precio de venta y el volumen

correspondientes a la transacción de la Filial o parte relacionada con el tercero

podrán ser considerados en el cálculo del Precio Contractual del Petróleo en

el Período.



(b)



e~



En caso que, durante el Período, el Contratista no comercialice con base

Reglas de Mercado al menos el cincuenta por ciento (50%) del volumen d

Petróleo que le sea entregado en el Período, pero sí exista comercialización



2



ÁREA C ONTRACTUAL 6



~



~



¿¡



Contrato No. CNH-R02-LOI-A6.CS/2017



del Petróleo correspondiente al Área Contractual por parte del

Comercializador con base en Reglas de Mercado, el Precio Contractual del

Petróleo en el Petíodo será el precio promedio, ponderado por el volumen

correspondiente, que reporte el Comercializador.

(e)



Si al finalizar el Petíodo correspondiente no se ha registrado comercialización

bajo Reglas de Mercado por parte del Contratista, de al menos el cincuenta

por ciento (50%) del volumen de Petróleo que le sea entregado en el Petíodo,

o por parte del Comercializador, el Precio Contractual del Petróleo se

calculará a través del uso de la fómmla correspondiente, en función del grado

API y contenido de azufre correspondiente al Petróleo extraído en el Área

Contractual en el Petíodo . Lo anterior considerando los precios para los crudos

marcadores Light Louisiana Sweet (LLS) y Brent, publicados en el Petíodo

por una compañía intemacional especializada en la publicación de

infonnación de referencia sobre precios, de acuerdo a lo siguiente:

1.



Si el Contratista comercializó menos del cincuenta por ciento (50%) del

volumen de Petróleo que le fue entregado en el Petíodo, el Precio

Contractual del Petróleo será el promedio de los precios calculados a

través del uso de la fónnula correspondiente a la fecha de cada operación

de comercialización, utilizando los precios de los marcadores de dicha

fecha o, en caso de no existir, el último valor publicado anterior a la fecha

de la transacción, ponderado de acuerdo con el volumen involucrado en

cada transacción realizada en el Período.



11.



Si no se realizó comercialización, debido a que el volumen de Petróleo

producido en el Petíodo y registrado en el Punto de Medición se mantuvo

almacenado bajo la propiedad o custodia del Contratista o del

Comercializador, el Precio Contractual del Petróleo se calculará a través

del uso de la fórmula correspondiente, considerando el promedio simple

de los precios de los marcadores durante el Período.



Las fónnulas para calcular el Precio Contractual del Petróleo referidas son:

Grado

API del Petróleo crudo

extraído en el Área

Contractual



API



~



21 .0°



21.0° < API



~



31.1 o



31.1° < API < 39.0°

39.0°



~



API



Fórmula aplicable para la

determinación del Precio Contractual del Petróleo



= 0.468 · LLSc + 0.524 · Brentc- 4.630 · S

PCP,t = 0.387 · LLSt + 0.57 0 · Brentc- 1.625 · S

PCp.t = 0.263 · LLSt + 0.709 · Brentc- 1.574 · S

D

0'

PCP,t = 0.227 · LLSc + 0.749 · Brentc



PCP,t



\



3



ÁREA C ONTRACTUA L



6



Contrato No . CNH-R02-LO l-A6 .CS/20 17



Donde:



PCP,t = Precio Contractual del Petróleo en el Período t.

API= Parámetro de ajuste por calidad, utilizando el promedio ponderado de

Grados API del Petróleo producido en el Área Contractual en el Período t.

LLSc= Precio promedio de mercado del Crudo Light Louisiana Sweet (LLS)

en el Período t.

Brentc= Precio promedio de mercado del Crudo Brent en el Período t.

S= Parámetro de ajuste por calidad, utilizando el valor del porcentaje

promedio ponderado de azufre en el Petróleo producido en el Área Contractual

considerando dos decimales (por ejemplo, si es 3% se utiliza 3.00).

Las fónnulas para detenninar el Precio Contractual podrán ser actualizadas en

este Contrato para reflejar los ajustes estructurales en el mercado de los

Hidrocarburos, con base en la infonnación que la Secretaría de Hacienda

publique en el reporte ~nual al que se refiere el artículo 5 de la Ley de Ingresos

sobre Hidrocarburos. En dicho reporte se establecerán las claves de

identificación de los precios de los crudos marcadores LLS y Brent.

En caso que los precios de los crudos marcadores LLS y Brent dejen de ser

publicados, la Secretaría de Hacienda establecerá una nueva fórmula

considerando otros crudos marcadores que sean comercializados con liquidez

y que sean representativos de las condiciones de mercado.

En caso que la comercialización se realice con partes relacionadas o que el

precio de venta del Petróleo se determine con base en un precio regulado, se

podrá utilizar el precio de dicha transacción para la detem1inación del Precio

Contractual sujeto a las reglas aplicables a los precios de transferencia

establecidas en el Anexo 4.

En caso que en el mercado exista un tipo de Petróleo que presente las mismas

características de calidad (mismos grados API y mismo contenido de azufre)

que el Petróleo producido en el Área Contractual durante el Período

correspondiente, el Precio Contractual del Petróleo a emplear conforme este

inciso (e), podrá ser calculado considerando el precio de mercado del Petróleo

referido que sea libre a bordo (Free on boardi"FOB "), en sustitución del valor

estimado a través de la fónnula correspondiente.

Para efectos del párrafo anterior, el Contratista deberá presentar la

documentación con infonnación verificable, publicada en el Período por una

compañía intemacional especializada en la publicación de infonnación de

referencia sobre precios, que demuestre que el tipo de Petróleo propuestL f"'

posee los mismos grados API y mismo contenido de azufre que el Petróleo

producido en el Área Contractual, conforme las mediciones que realice 1

CNH en el Período.



4



ÁREA CONTRACTUA L 6



~



Contrato No. CNH-R02-LO 1-A6.CS/20 17



(d)



En caso que el Precio Contractual del Petróleo en el Período inmediato

anterior o en los dos Períodos inmediatos anteriores haya sido determinado a

través de las fónnulas establecidas en el inciso (e) de este numeral, y que

durante el Período de que se trate exista comercialización de Petróleo con base

en Reglas de Mercado por parte del Contratista o del Comercializador

confonne los incisos (a) y (b) de este numeral, el Precio Contractual del

Petróleo en el Período se detenninará confonne a la siguiente fórmula,

siempre que la diferencia entre el precio estimado por la fónnula y el precio

observado en la comercialización de Petróleo con base en Reglas de Mercado

en el Período t sea menor o igual al cincuenta por ciento (50%) del precio

observado:

"1óz VP

"1óz ve

.

PreCWcomercializacióntX

L..i=O

P,t-i- L...j=l

P,t-j



PCP,t



=



VP



P,t



Donde:

PCP,t =Precio Contractual del Petróleo en el Período t.

Preciocomercializaciónc = Precio observado en la comercialización de

Petróleo con base en Reglas de Mercado en el Período t.

L: [~6 V PP ,t-i =Sumatoria del volumen de producción del Petróleo registrado

en el Punto de Medición en los Períodos t, t- 1 y en su caso, t- 2.

L:j~~ VCP.t-j=Sumatoria del Valor Contractual del Petróleo en el Período t 1, y en su caso, t - 2.

V Pp,c= Volumen de producción de Petróleo registrado en el Punto de

Medición en el Período t.

En caso que la diferencia entre el precio estimado por la fórmula y el precio

observado en la comercialización de Petróleo con base en Reglas de Mercado

en el Período t sea superior al cincuenta por ciento (50%) del precio

observado, el Precio Contractual del Petróleo en el Período se determinará de

la siguiente forma:

1.



Si el precio estimado por la fórmula es mayor al precio observado, el

Precio Contractual será:

PCP ,t



11.



= PreciDcomercializacióncXl.5



Si el precio estimado por la fónnula es menor al precio observado, el

Precio Contractual será:

PCP,t = PreciOcomercializacióntXO.S



n



Cualquier variación en el Valor Contractual del Petróleo producido en el - {

Período irnnediato anterior o en los dos Períodos inmediatos anteriores, que



~ >A

5



ÁREA



CO TRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



persista considerando la detenninación del Precio Contractual conforme lo

establecido en este inciso (d) y el precio observado bajo Reglas de Mercado,

podrá ser solventada dentro de los tres (3) Períodos subsecuentes a través de

ajustes que detennine la Secretaría de Hacienda, como parte de sus

atribuciones de verificación, conforme lo establecido en el numeral 8.4 de este

Anexo 3.

(e)



1.5.



(a)



Para que el precio que resulte de la comercialización realizada por parte del

Contratista sea considerado en la determinación del Precio Contractual del

Petróleo, el Contratista deberá haber comunicado previamente al cierre del

Período, las características relevantes de la comercialización realizada,

incluyendo los aspectos para determinar el precio aplicable con base en Reglas

de Mercado. Independientemente de lo anterior, el Contratista deberá reportar

los ingresos totales, el volumen de Petróleo y el precio promedio ponderado

que obtenga, derivados de la comercialización del Petróleo que le corresponda

como Contraprestaciones.

El Precio Contractual de los Condensados se detenninará por Barril conforme a

lo siguiente:

En caso que, durante el Período, el Contratista comercialice al menos el

cincuenta por ciento (50%) del volumen de Condensados que le sea entregado

en el Período, con base en Reglas de Mercado o exista el compromiso de dicha

comercialización, incluyendo contratos de venta de largo plazo en los que el

precio se detennine por Reglas de Mercado, el Precio Contractual de los

Condensados en el Período en el que se registre la comercialización será igual

al precio de venta promedio observado, ponderado por el volumen que en cada

caso corresponda, al que el Contratista haya realizado o comprometido la

comercialización.

En el caso de cualquier volumen que el Contratista venda o entregue a una

Filial o parte relacionada, que sea a su vez comercializado a un tercero sin

algún tratamiento o procesamiento intermedio, el precio de venta y el volumen

correspondientes a la transacción de la Filial o parte relacionada con el tercero

podrán ser considerados en el cálculo del Precio Contractual de los

Condensados en el Período.



-



(b)



En caso que, durante el Período, el Contratista no comercialice con base en

Reglas de Mercado al menos el cincuenta por ciento (50%) del volumen de

Condensados que le sea entregado en el Período, pero sí exista

comercialización de los Condensados correspondientes al Área Contractual

por parte del Comercializador con base en Reglas de Mercado, el Precio~

Contractual de los Condensados en el Período será el precio promedio,

ponderado por el volumen correspondiente, que reporte el Comercializador.



(e)



Si al finalizar el Período correspondiente, no se ha registrado comercialización



.



:t'!







6



ÁREA CONTRACfUA}



\



~



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



bajo Reglas de Mercado por parte del Contratista, de al menos el cincuenta

por ciento (50%) del volumen de Condensados que le sea entregado en el

Período, o por parte del Comercializador, el Precio Contractual de los

Condensados se calculará considerando el precio promedio para el crudo

marcador Brent publicado en el Período t por una compañía internacional

especializada en la publicación de información de referencia sobre precios, de

acuerdo a lo siguiente:

1.



Si el Contratista comercializó menos del cincuenta por ciento (50%) del

volumen de Condensados que le sea entregado en el Período y el

Comercializador no realizó transacción alguna, el Precio Contractual de

los Condensados será el promedio de los precios calculados mediante

fónnula a la fecha de cada operación de comercialización o, en caso de no

existir, el último valor publicado anterior a la fecha de la transacción,

utilizando los precios del crudo marcador de dicha fecha, ponderado de

acuerdo al volumen involucrado en cada transacción realizada en el

Período.



u . Si no se realizó comercialización debido a que el volumen de

Condensados producido en el Período y registrado en el Punto de

Medición se mantuvo almacenado bajo la propiedad o custodia del

Contratista o Comercializador, el Precio Contractual de los Condensados

se calculará a través del uso de la fórmula correspondiente, considerando

el promedio simple del precio del marcador durante el Período.

La fórmula para calcular el Precio Contractual de los Condensados es:

PCc,t = 0.815BrentP,t- 1.965



Donde:

PCc,t = Precio Contractual de los Condensados en el Período t.

Brentp,t = Precio del Crudo Brent en el Período t .



La fónnula para detenninar el Precio Contractual podrá ser actualizada en este

Contrato para reflejar los ajustes estructurales en el mercado de los

Hidrocarburos, con base en la infonnación que la Secretaría de Hacienda

publique en el reporte anual al que se refiere el artículo 5 de la Ley de Ingresos

sobre Hidrocarburos. En dicho reporte se establecerán las claves de

identificación del precio del crudo marcador Brent.

En caso que el precio del crudo marcador Brent deje de ser publicado, la

Secretaría de Hacienda establecerá una nueva fónnula considerando otro u

otros marcadores que sean comercializados con liquidez y que sean

representativos de las condiciones de mercado.



7



ÁREA CONT RACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



En caso que la comercialización se realice con partes relacionadas o que el

precio de venta de los Condensados se detennine con base en un precio

regulado, se podrá utilizar el precio de dicha transacción para la detenninación

del Precio Contractual sujeto a las reglas aplicables a los precios de

transferencia establecidas en el Anexo 4.

(d)



En caso que el Precio Contractual de los Condensados en el Período inmediato

anterior o en los dos Períodos imnediatos anteriores haya sido determinado a

través de la fórmula establecida en el inciso (e) de este numeral, y que durante

el Período de que se trate exista comercialización de Condensados con base

en Reglas de Mercado por parte del Contratista o del Comercializador

confonne los incisos (a) y (b) de este numeral, el Precio Contractual de los

Condensados en el Período se determinará confonne a la siguiente fónnula,

siempre que la diferencia entre el precio estimado por la fórmula y el precio

observado en la comercialización de los Condensados con base en Reglas de

Mercado en el Período t sea menor o igual al cincuenta por ciento (50%) del

precio observado:

P~t=



.

"'1óz VP

"'1óz

P reCLOcomercializacióntX

L...i=O

C,t-i - L...j=l



~



veC,t-j



C,t



Donde:

PCc,t =Precio Contractual de los Condensados en el Período t.

PreciOcomercializaciónt = Precio observado en la comercialización de

Condensados con base en Reglas de Mercado en el Período t.

2: [~~ V Pc,t-i = Sumatoria del Volumen de Producción de Condensados

registrado en el Punto de Medición en los Períodos t, t - 1 y en su caso, t 2.

2:}~~ VCc,t-j = Sumatoria del Valor Contractual de los Condensados en el

Período t - 1, y en su caso, t - 2.

VPc,t= Volumen de Producción de Condensados registrado en el Punto de

Medición en el Período t .

En caso que la diferencia entre el precio estimado por la fórmula y el precio

observado en la comercialización de Condensados con base en Reglas de

Mercado en el Período t sea superior al cincuenta por ciento (50%) del precio

observado, el Precio Contractual de los Condensados en el Período se

determinará de la siguiente forma:

l.



O



-1



Si el precio estimado por la fórmula es mayor al precio observado, el

Precio Contractual será:

PCc,t



= PreciOcomercializacióntX1 .5



8



ÁREA CONTRACTUAL 6



~



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



11.



Si el precio estimado por la fórmula es menor al precio observado, el

Precio Contractual será:

PCc,t = PreciocomercializacióncxO.S



Cualquier vmiación en el Valor Contractual de los Condensados producidos

en el Período inmediato anterior o en los dos Períodos imnediatos anteriores,

que persista considerando la determinación del Precio Contractual confonne

lo establecido en este inciso (d) y el precio observado bajo Reglas de Mercado,

podrá ser solventada dentro de los tres (3) Períodos subsecuentes a través de

ajustes que detennine la Secretaría de Hacienda, como parte de sus

atribuciones de verificación, confom1e lo establecido en el numeral 8.4 de este

Anexo 3.

(e)



1.6.



Para que el precio que resulte de la comercialización realizada por parte del

Contratista sea considerado en la detenninación del Precio Contractual de los

Condensados, el Contratista deberá haber comunicado previamente al cierre

del Período las características relevantes de la comercialización realizada,

incluyendo los aspectos para detenninar el precio aplicable con base en Reglas

de Mercado. Independientemente de lo anterior, el Contratista deberá repmiar

los ingresos totales, el volumen de Condensados y el precio promedio

ponderado que obtenga, derivados de la comercialización de los Condensados

que le correspondan como Contraprestaciones.

El Precio Contractual del Gas Natural y de sus componentes se detenninará, por

separado, por unidad calórica (millón de BTU) confonne a lo siguiente:



(a)



El Precio Contractual del Gas Natural considerará, en la proporción que

corresponda, el valor unitario y el volumen que corresponda a la

comercialización del Gas Natural (metano) y de cada uno de sus otros

componentes (etano, propano y butano).



(b)



En caso que, durante el Período, el Contratista comercialice al menos el

cincuenta por ciento (50%) del volumen de Gas Natural que le sea entregado

en el Período, con base en Reglas de Mercado o exista el compromiso de dicha

comercialización (incluyendo contratos de venta de largo plazo en los que el

precio se detem1ine por Reglas de Mercado), el Precio Contractual del Gas

Natural en el Período en el que se registre la comercialización será igual al

precio de venta promedio observado, ponderado por la equivalencia calórica

en millones de BTU del volumen que en cada caso corresponda, al que el

Contratista haya realizado o comprometido la comercialización.

En el caso de cualquier volumen que el Contratista venda a una Filial o parte

relacionada, que sea a su vez comercializado a un tercero sin algún tratamiento

o procesamiento intermedio, el precio de venta y el volumen correspondientes

a la transacción de la Filial o parte relacionada con el tercero podrán ser



9



ÁREA CONTRACTUA L 6



1



Contrato No. CNH-R02-LO 1-A6.CS/20 17



considerados en el cálculo del Precio Contractual del Gas Natural en el

Período.

(e)



En caso que, durante el Período, el Contratista no comercialice al menos el

cincuenta por ciento (50%) del volumen de Gas Natural que le sea entregado

en el Período con base en Reglas de Mercado, pero sí exista comercialización

del Gas Natural por parte del Comercializador con base en Reglas de Mercado,

el Precio Contractual del Gas Natural en el Período será el precio promedio,

ponderado por la equivalencia calórica en millones de BTU del volumen

correspondiente, que reporte el Comercializador.



(d)



Si al finalizar el Período correspondiente el Contratista comercializó menos

del cincuenta por ciento (50%) del volumen de Gas Natural que le sea

entregado en el Período con base en Reglas de Mercado y el Comercializador

no realizó transacción alguna, el Precio Contractual del Gas Natural será el

promedio de los precios que fije la Comisión Reguladora de Energía para el

punto en el que el Gas Natural producido al amparo de este Contrato ingrese

en el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado a la fecha

de cada operación de comercialización o, en caso de no existir, el último valor

publicado anterior a la fecha de la transacción, ponderado por la equivalencia

calórica en millones de BTU del volumen involucrado en cada transacción

realizada en el Período.

En caso que la comercialización se realice con partes relacionadas o que el

precio de venta del Gas Natural o de alguno de sus componentes se determine

con base en un precio regulado, se podrá utilizar el precio de dicha transacción

para la determinación del Precio Contractual sujeto a las reglas aplicables a

los precios de transferencia establecidas en el Anexo 4.



(e)



En caso que el Precio Contractual del Gas Natural en el Período inmediato

anterior o en los dos Períodos inmediatos anteriores hayan sido determinados

a través de la fórmula establecida en el inciso (d) de este numeral, y que

durante el Período de que se trate exista comercialización del Gas Natural con

base en Reglas de Mercado por parte del Contratista o del Comercializador

conforme los incisos (b) y (e) de este numeral, el Precio Contractual del Gas

Natural en el Período se determinará conforme a la siguiente fórmula, siempre

que la diferencia entre el precio estimado por la fónnula y el precio observado

en la comercialización de Gas Natural con base en Reglas de Mercado en el

Período t sea menor o igual al cincuenta por ciento (50%) del preciO

observado:



PC



.

"1óz VP

"1óz ve

- PreClOcomercializacióntX

L..i=O

G,t-i- L..j=l

G,t-j

VP



G,t-



G,t



Donde:



10



ÁREA CONTRACTUAL 6



~



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



PCc,t =Precio Contractual del Gas Natural en el Período



t.



Precíocomercializaciónt = Precio observado en la comercialización de Gas

Natural con base en Reglas de Mercado en el Período t.

2:[~~ VPc ,t-i =Sumatoria del Volumen de Producción de Gas Natural

registrado en el Punto de Medición en los Períodos t, t - 1 y en su caso, t 2.

2:}~~ VCc,t-J=Sumatoria del Valor Contractual de Gas Natural en el Período

t - 1, y en su caso, t - 2.

VPc ,t= Volumen de Producción de Gas Natural registrado en el Punto de

Medición en el Periodo t y expresado en su equivalencia calótica en millones

de BTU, según se trate de Gas Natural (metano) o de cada uno de los

componentes que lo constituyen (etano, propano y butano) en la proporción

que corresponda.



En caso que la diferencia entre el precio estimado por la fórmula y el precio

observado en la comercialización de Gas Natural con base en Reglas de

Mercado en el Peliodo t sea superior al cincuenta por ciento (50%) del precio

observado, el Precio Contractual del Gas Natural en el Peliodo se determinará

de la siguiente forma:

1.



Si el precio estimado por la fórmula es mayor al precio observado, el

Precio Contractual será:

PCc,t



11.



= PreciOcomercializacióntXl.S



Si el precio estimado por la fórmula es menor al precio observado, el

Precio Contractual será:

PCc,t = PreciOcomercializacióntXO.S



Cualquier variación en el Valor Contractual del Gas Natural producido en el

Período inmediato anterior o en los dos Períodos inmediatos anteriores, que

persista considerando la detenninación del Precio Contractual conforme lo

establecido en este inciso (e) y el precio observado bajo Reglas de Mercado,

podrá ser solventada dentro de los tres (3) Períodos subsecuentes a través de

ajustes que determine la Secretaría de Hacienda, como parte de sus

atribuciones de verificación, conforme lo establecido en el numeral 8.4 de este

Anexo 3.

(f)



Para que el precio que resulte de la comercialización realizada por parte del

Contratista sea considerado en la determinación del Precio Contractual del ~

Gas Natural , el Contratista deberá haber comunicado previamente al cierre del

Período las características relevantes de la comercialización realizada

incluyendo los aspectos para determinar el precio aplicable con base en Reglas

de Mercado. Independientemente de lo anterior, el Contratista deberá reportar



~



11



ÁREA CONTRACTUAL



6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



los ingresos totales, el volumen de Gas Natural y el precio promedio

ponderado que obtenga, derivados de la comercialización del Gas Natural que

le correspondan como Contraprestaciones.

1.7.



En cada Período, en el caso de ventas de Hidrocarburos por parte del Contratista

o del Comercializador, que no sean libres a bordo (Free on boardi"FOB ") en el

Punto de Medición, el Precio Contractual en el Punto de Medición será el

equivalente, en Dólares por unidad de medida respectiva, de los ingresos netos

observados recibidos por la comercialización de cada tipo de Hidrocarburo,

considerando los costos necesarios observados de transporte, Almacenamiento,

logística y todos los demás costos incurridos para el traslado y comercialización

de Hidrocarburos entre el Punto de Medición y el punto de venta, dividido entre

el volumen de Petróleo crudo, Condensados y Gas Natural, según sea el caso,

medido en el Punto de Medición.

En estos casos, el Precio Contractual del Período se ajustará considerando una

reducción al valor establecido conforme los numerales 1.4 a 1.6 de este Anexo 3.

Dicha reducción será igual al resultado de dividir el costo total de transporte,

Almacenamiento y logística incurrido para cada tipo de Hidrocarburo y reportado

durante el Período entre el volumen de Hidrocarburos medido y el registrado en

el Período.



1.8.



Para lo establecido en el numeral 1.7 anterior se considerarán únicamente los

costos que sean justificadamente necesarios, incluyendo la contratación de

servicios e infraestructura de transporte, Almacenamiento, tratamiento,

acondicionamiento, procesamiento, licuefacción (en el caso del Gas Natural),

comercialización y seguros.

En caso que el precio observado en la comercialización corresponda a un

producto que resulte de acondicionar los Hidrocarburos Netos producidos en el

Área Contractual con otros Hidrocarburos mediante la mezcla de ambas

corrientes de Hidrocarburos, el Precio Contractual deberá reflejar el valor que

corresponda al volwnen de Hidrocarburos Netos producidos en el Área

Contractual, considerando el costo de los otros Hidrocarburos que se adquieran

para dicho acondicionamiento. El registro de infonnación relativa al Precio

Contractual deberá acompañarse de la documentación soporte relacionada con la

comercialización y con la adquisición de dichos otros Hidrocarburos, así como

la documentación correspondiente a la metodología para distribuir el valor entre

los Hidrocarburos utilizados para componer el producto comercializado.

En cualquier caso, los costos a que se refiere este numeral deberán ajustarse a las

Reglas de Mercado. En caso que los costos mencionados resulten de acuerdos

con partes relacionadas, se deberán seguir las reglas relativas a los precios de¡_p

transferencia establecidas en el Anexo 4. Los costos a que hace referencia este

numeral serán sujetos de las actividades de verificación que corresponden a la

Secretaría de Hacienda.



12



ÁREA CONTRACTUAL 6



~

Ó(



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



1.9.



(a)

(b)

(e)



(d)

(e)

(f)



1.1 O



No se incluirán entre los costos necesarios de transporte, Almacenamiento y

logística a que hace referencia el numeral l. 7 de este Anexo, los siguientes:

Los costos por el servicio de comercialización o costos financieros asociados

a la cobe1tura de dichos Hidrocarburos;

Intereses u otros costos asociados al financiamiento de las actividades;

Los costos que resulten de negligencias o conductas dolosas por parte del

Contratista o que resulten de acciones del mismo que transgredan la

Nonnatividad Aplicable;

Los costos asociados a la atención de derrames o emergencias ambientales que

sean resultado de acciones negligentes o dolosas del Contratista;

Las Obligaciones de Carácter Fiscal que resulten aplicables, y

Las sanciones o penalizaciones.

La información y documentación relativa a la determinación de los Precios

Contractuales deberá ser presentada y registrada, mediante el sistema informático

que el Fondo ponga a disposición del Contratista.



2. Valor Contractual de los Hidrocarburos en el Período t:

2.1.



El Valor Contractual de los Hidrocarburos será detenninado con base en el

volumen de Hidrocarburos Netos por tipo de Hidrocarburo usando la siguiente

fónnula:



VCHc = VCP,t



+ VCc,t + VCc,t



Donde:



V CHe= Valor Contractual de los Hidrocarburos en el Período t.

VCp,t= Valor Contractual del Petróleo en el Periodo t .

VCc,c= Valor Contractual del Gas Natural en el Periodo t.

VCc ,c= Valor Contractual de los Condensados en el Periodo t.

En caso que, derivado de situaciones de emergencia o siniestro ocurran derrames

de Hidrocarburos, para el cálculo del Valor Contractual de cada uno de los

Hidrocarburos se considerarán los volúmenes de Hidrocarburos que sean

recuperados en las actividades de respuesta a dichas situaciones de emergencia o

siniestro.

2.2.



Para calcular el valor contractual de cada tipo de Hidrocarburo se usarán las

siguientes fórmulas:

(a)



Valor Contractual del Petróleo en el Periodo t:

VCP,t = PCP,t * VPP ,t



13



ÁREA CONTRACTUAL 6



O



__.,f



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



Donde:



VCp t= Valor Contractual del Petróleo en el Período t.

PCp t= El Precio Contractual del Petróleo en el Período t: El



precio del Petróle~ producido en el Área Contractual, en Dólares por Barril,

que se detennina cada Período en el Punto de Medición, confonne al numeral

1.4 de este Anexo 3.

V Pp,t= Volumen neto de producción de Petróleo registrado en

el Punto de Medición en el Período t.

(b)



Valor Contractual de los Condensados en el Período t:

VCc,t = PCc,t * VPc,t

Donde:



VCc,t= Valor Contractual de los Condensados en el Período t.

PCc t= El Precio Contractual de los Condensados en el Período t: El precio de

los Condensados producidos en el Área Contractual, en Dólares por Banil,

que se detetmina cada Período en el Punto de Medición, confonne al numeral

1.5 de este Anexo 3.

VPc,t= Volumen neto de Producción de Condensados registrado en el Punto

de Medición en el Período t.

(e)



Valor Contractual de Gas Natural en el Período t:



VCc ,t = LtCc,t,i



* VPc ,t,i



Donde:



VCc,t= Valor Contractual del Gas Natural en el Período t.

i = Cada uno de los productos que constituyen el Gas Natural y sus líquidos,

según se trate de metano, etano, propano o butano.

PCc,t,i= El Precio Contractual de cada componente que constituye el Gas

Nah1ral y sus líquidos en el Período t , en Dólares por millón de BTU, que se

determina cada Período en el Punto de Medición, conforme al numeral 1.6 de

este Anexo 3.

VPc ,t,i= Volumen neto de Producción registrado en el Punto de Medición en

el Período t y expresado en su equivalencia calórica en millones de BTU,

según se trate de Gas Natural (metano) o de cada uno de sus líquidos (etano,

propano y butano).



4



3. Recuperación de Costos

3.1.



()



El Porcentaje de Recuperación de Costos aplicable en cada Período a este



14



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



Contrato durante su vigencia será de sesenta por ciento (60%).



3.2.



En caso que en el Área Contractual únicamente se realicen Descubrimientos de

Gas Natural No Asociado el Porcentaje de Recuperación de Costos será de

ochenta por ciento (80%).

El Límite de Recuperación de Costos será el resultado de multiplicar el

Porcentaje de Recuperación de Costos por la suma del Valor Contractual de los

Hidrocarburos y los otros ingresos a que se refiere el numeral 8.5 de este Anexo

3, en el Mes de que se trate.



3.3.



La Contraprestación referente a la Recuperación de Costos será el monto que

resulte menor entre el Límite de Recuperación de Costos aplicable en el Pedodo

y el monto equivalente a los Costos reconocidos que sean Costos Recuperables

en el Pedodo confonne al Anexo 4 de este Contrato y a los lineamientos emitidos

a este respecto por la Secretaría de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicación

del Contrato. El monto resultante serán los Costos Recuperables reconocidos

recuperados por el Contratista en el Período.



3.4.



En caso que en cualquier Mes, el monto acumulado de todos los Costos

Recuperables insolutos sea superior al Límite de Recuperación de Costos, el

Contratista sólo tendrá derecho a recibir en dicho Mes el valor equivalente al

Límite de Recuperación de Costos para ese Mes. La porción de los Costos

Recuperables reconocidos no recuperados en un Período específico se acreditará

como Costo Recuperable en Períodos subsecuentes, sin devengar ningún tipo de

interés.



3.5.



Cualquier saldo remanente no pagado de los Costos Recuperables al término de

la vigencia del presente Contrato se entenderá extinguido, por lo que el

Contratista no tendrá derecho a recibir, reclamar o solicitar el pago de cualquier

saldo insoluto.



3.6.



El Fondo detenninará los Costos reconocidos que sean Costos Recuperables en

el Período con base en la información referente a los Costos que el Contratista,

por conducto del Operador, registre en el sistema que el Fondo establezca para

tal fin, así como en la infonnación de los Presupuestos y Programas de Trabajo

aprobados por la CNH. Entre la Fecha Efectiva y la aprobación del primer

Programa de Trabajo y el Presupuesto respectivo, el Fondo podrá determinar los

Costos Recuperables con base en la infonnación que reciba conforme lo

establecido en los Anexos 3, 4 y 7.



4. Utilidad Operativa



4.1 .



La Utilidad Operativa se detenninará para cada Período, siendo el resultado de

restar al valor que resulte de la suma del Valor Contractual de los Hidrocarburo0

y los otros ingresos a que se refiere el numeral 8.5 de este Anexo 3, la

Recuperación de Costos y las Regalías efectivamente pagadas al Estado, de



D

, \~



~ ·J (\

15



ÁREA CONTRACTUAL 6



...



/



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



conformidad con la siguiente fónnula:



Donde:

UOt= Utilidad Operativa en el Período t.

! At= Los ingresos adicionales a que se refiere el numeral 8.5 de este Anexo 3.

VCHt= Valor Contractual de los Hidrocarburos en el Período t .



CRt=

Recuperación

de

Costos

en

el

Rt= Regalías efectivamente pagadas al Estado en el Período t.



Período



t.



5. Contraprestación como porcentaje de la Utilidad Operativa



5.1.

5.2.



5.3 .



El Estado recibirá el sesenta y cinco punto diecinueve por ciento (65.19%) de la

Utilidad Operativa para el Mes de que se trate.

El Contratista recibirá el porcentaje remanente de la Utilidad Operativa en dicho

Mes, después del pago del porcentaje de la Utilidad Operativa en especie que le

corresponde al Estado y que se entrega al Comercializador.

Los porcentajes establecidos en los numerales 5.1 y 5.2 serán ajustados de

confotmidad con el Me~anismo de Ajuste establecido en el numeral 8.3 de este

Anexo 3.



6. Resultado Operativo del Contratista



6.1.



6.2.



6.3.



El resultado operativo del Contratista para cada Período consistirá en la suma de

las Contraprestaciones que le correspondan al Contratista conforme a este

Contrato en el Período, incluyendo aquellas que se deriven de los ingresos a que

se refiere el numeral 8.5 de este Anexo 3, menos el monto equivalente de los

Costos Elegibles registrados en el mismo Período confonne al Anexo 4.

Para calcular el resultado operativo del Contratista, los Costos contemplados en

el Programa Mínimo de Trabajo y en el Incremento en el Programa Mínimo se

multiplicarán por un factor igual a 4 de conformidad con la fórmula indicada en

el numeral 6.3 de este Anexo 3.

El cálculo del resultado operativo del Contratista se hará de acuerdo a la siguiente

fórmula:



Donde:

ROCt= Resultado operativo del Contratista en el Período t.

UOt= Utilidad Operativa en el Período t.

SCAt= Participación del Contratista en el Período t detenninada



-f



con base en el Mecanismo de Ajuste.

...



,



J.:J



'



..



.



!!1







o



~



;r.:



[!]



16



ÁREA CONTRACTUAL 6



~



Contrato No. CNH-R02-L01-A6 .CS/2017



CRt= Costos Reconocidos como recuperados en el Período t.

Ct= Costos Elegibles registrados en el mismo Pedodo confonne

al Anexo 4.



PMt= Costos Elegibles registrados en el mismo Pedodo conforme

al Anexo 4, y que son contemplados en el Programa Mínimo de Trabajo y en el

Incremento en el Programa Mínimo.



7. Métrica del Resultado Operativo antes de Impuestos del Contratista (MRO)

7.1.



El índice mensual del resultado operativo antes de impuestos para el Período t

Crt) será calculado de acuerdo a la siguiente expresión:

t



O="' ROCi

Li = l (1 + r t )i-l

Donde:



rt = Índice mensual del resultado operativo antes de impuestos del Contratista

para el Período t.

i= Índice de la sumatmia que indica el Período que va del Mes inicial de la Fecha

Efectiva hasta el último Período en el que haya referencia.

ROCi= Resultado operativo del Contratista para el Período i.

I = Indica la suma de los elementos indizados i.

7.2.



La métrica del resultado operativo del Contratista antes de impuestos para el

Periodo t (M ROt) se calculará como la tasa anualizada del índice mensual del

resultado operativo antes de impuestos para el Período t , de acuerdo con la

siguiente expresión:



MROt = (1 +rt) 12



-



1



Donde:



MROt = Métrica del resultado operativo antes de impuestos del Contratista para

el Periodo t .

rt = Índice mensual del resultado operativo antes de impuestos del Contratista

para el Período t.

7.3.



En caso que en uno o más Períodos existan múltiples resultados para la MRO , se

tomará el valor que represente la menor variación con respecto al valor asignado

a la M RO durante el Período inmediato anterior. En caso que en uno o más~

Períodos no sea posible definir un valor para la M RO , se tomará cero como el

valor aplicable.



8. Procedimientos para calcular las Contraprestaciones



17



ÁREA C ONTRACTUAL 6



Contrato No . CNH-R02-LOI-A6.CS/2017



8.l.



Regalías

El monto de las Regalías se detenninará para cada tipo de Hidrocarburo mediante

la aplicación de la tasa correspondiente al Valor Contractual del Petróleo, al

Valor Contractual del Gas Natural y al Valor Contractual de los Condensados

producidos en el Período. En el caso del Gas Natural , el monto de Regalías se

determinará por separado según se trate de Gas Natural (metano) o de cada uno

de sus líquidos (etano, propano y butano) considerando la tasa y el Valor

Contractual que a cada uno corresponda, determinados con base en el Precio

Contractual y el volumen de cada uno de los productos mencionados.

El mecanismo para la determinación de las Regalías será ajustado cada Año en

el Mes de enero considerando la primera publicación de variación anual

observada en el Mes de diciembre del Año previo (en adelante rrn_ 1 ) del Índice

de Precios al Productor de los Estados Unidos de América o el que lo sustituya,

tomando el año 2017 como Afio base.

El proceso para determinar los montos a pagar será el siguiente:



(a)

1.



Al Valor Contractual del Petróleo, se le aplicará la siguiente tasa:

Cuando el Precio Contractual del Petróleo sea inferior a An , se aplicará la

siguiente:

Tasa= 7.5%

Para ajustar por inflación, la actualización del parámetro An se realizará

anualmente de acuerdo con la siguiente fónnula:



Donde An toma valores desde el Año base hasta el último Año en el que haya

referencia, A2 = 45.95 ~~~en el Año base yn indica el Año correspondiente.

11.



Cuando el Precio Contractual del Petróleo sea mayor o igual a An:

Tasa= [(Bn * Precio Contractual del Petróleo)+ 1.5] %



Para ajustar por inflación, la actualización del parámetro Bn se realizará

anualmente de acuerdo a la siguiente fórmula:

B --Bn-1n-



(1 +



7rn-1)



-f



Donde Bn toma valores desde el Año base hasta el último Año en el que haya



18



ÁREA C ONTRACTUAL 6



~



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



referencia, B2 = 0.131 en el Año base y n indica el Año correspondiente.

(b)



Al valor Contractual del Gas Natural Asociado, se le aplicará la siguiente tasa:

Precio Contractual del Gas Natural

Tasa=------------Cn



Para ajustar por inflación, la actualización del parámetro Cn se realizará

anualmente de acuerdo a la siguiente fónnula:



Donde Cn toma valores desde el Año base hasta el último Año en el que haya

referencia, C2 = 95 .74 en el Año base y n indica el Año correspondiente.

(e)



Al Valor Contractual del Gas Natural No Asociado, se le aplicará la siguiente

tasa:

1.



Cuando el Precio Contractual del Gas Natural No Asociado sea menor o igual

a Dn , la Tasa será de 0%.

Para ajustar por inflación, la actualización del parámetro Dn se realizará

anualmente de acuerdo a la siguiente fónnula:



Donde Dn toma valores desde el Año base hasta el último Año en el que haya

e

·

D2 = 4 .79 USD

· d"1ca e1 Aí-10

re1erenc1a,

en e1 A-no b ase y n m

MMBTU

correspondiente.

11. Cuando el Precio Contractual del Gas Natural sea mayor a Dn y menor a En ,

la tasa se calculará de acuerdo a la siguiente fónnula:

T~a=



(Precio Contractual del Gas Natural- Dn)x60.5]

%

[

Precio Contractual del Gas Natural



Para ajustar por inflación, la actualización del parámetro En se realizará

anualmente de acuerdo a la siguiente fórmula:



Donde En toma valores desde el Af'í.o base hasta el último Afí.o en el que haya

referencia,

E2 = 5.26 __!:!!!!__ en el Año base y n indica el Añ

MMBtu

correspondiente.



19



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



m. Cuando el Precio Contractual del Gas Natural sea mayor o igual a En:

Precio Contractual del Gas Natural

Tasa=------------Fn



Para ajustar por inflación, la actualización del parámetro Fn se realizará

anualmente de acuerdo con la siguiente fórmula:



Donde Fn toma valores desde el Año base hasta el último Año en el que haya

referencia, F2 = 95.74 en el Año base y n indica el Año correspondiente.

(d)

1.



Al Valor Contractual de los Condensados se le aplicará la siguiente tasa:

Cuando el Precio Contractual de los Condensados sea inferior a Gn, se aplicará

la siguiente:

Tasa= 5%

Para ajustar por inflación, la actualización del parámetro Gn se realizará

anualmente de acuerdo con la siguiente fórmula:



Donde Gn toma valores desde el Ari.o base hasta el último Año en el que haya

referencia, G2 = 57.44 uso en el Año base y n indica el Año correspondiente.

bbl



n.



Cuando el Precio Contractual de los Condensados sea mayor o igual a Gn:

Tasa= [(Hn *Precio Contractual de los Condensados)- 2.5]%



Para ajustar por inflación, la actualización del parámetro Hn se realizará

anualmente de acuerdo con la siguiente fórmula:



Donde Hn toma valores desde el Año base hasta el último Año en el que haya

referencia, con H2 = 0.131 en el Año base y n indica el Año correspondiente.

El índice de precios al productor de los Estados Unidos de América a que se

refiere esta sección corresponderá al primer índice publicado para el Mes de

diciembre del Año inmediato anterior por el Bureau of Labor Statistics de los

Estados Unidos de América, con identificación WPUOOOOOOOO sin ajust~r

estacional, que corresponde al índice de todas las mercancías, o en su caso, el que

lo sustituya por decisión de la institución emisora. En caso de ajustes o revisiones

a dicho índice de precios, prevalecerá la primera versión publicada. En caso de



20



ÁREA CoNTRACTUAL 6



Ó(



~



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



modificación a la referencia de índice, la Secretaría de Hacienda deberá dar a

conocer la nueva referencia.

8.2.



Cuota Contractual para la Fase Exploratmia

El pago mensual de la Cuota Contractual para la Fase Exploratoria en favor del

Estado Mexicano por la parte del Área Contractual que no cuente con un Plan de

Desarrollo aprobado por la CNH, se realizará en efectivo de conformidad con las

siguientes cuotas:



(a)



Durante los primeros 60 Meses de vigencia del Contrato:

1,214.21 pesos mexicanos por kilómetro cuadrado.



(b)



A partir del Mes 61 de vigencia del Contrato y hasta la tenninación de su

vigencia:

2,903.54 pesos mexicanos por kilómetro cuadrado.

Los valores para las cuotas mensuales se actualizarán cada Año, de conformidad

con la Nonnatividad Aplicable, el primero de enero de cada Año, considerando

el Período comprendido desde el décimo tercer Mes inmediato anterior y hasta el

último Mes anterior a aquél en que se efectúa la actualización, aplicándoles el

factor de actualización que resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al

Consumidor del Mes inmediato anterior al más reciente del Período, entre el

Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al Mes anterior al más

antiguo del Período, publicado por el Instituto N acional de Estadística y

Geografia o en su caso el que lo sustituya.



8.3.



Mecanismo de Ajuste

La Contraprestación como porcentaje de la Utilidad Operativa que reciba el

Estado se ajustará confonne a la siguiente fónnula:



SGt = 100%- SCAt

Donde:

SGt= Porcentaje de Utilidad Operativa que reciba del Estado para el Período t.

SCAt= Porcentaje ajustado de Utilidad Operativa que reciba el Contratista para

el Período t.

El porcentaje ajustado de Utilidad Operativa que reciba el Contratista para el

Período t (SCAt) se calculará de la siguiente fonna:

~

(a)



Cuando la métrica del resultado operativo antes de impuestos del Contratista

para el Período inmediato anterior al que se trate (M ROt_1 ) sea menor al valor

U1 , el porcentaje de Utilidad Operativa que reciba será SC1 .



21



ÁREA CONTRACT UA L



6



Contrato No. CNH-R02-LO 1-A6.CS/20 17



(b)



Cuando el valor de la métrica del resultado operativo antes de impuestos del

Contratista para el Período inmediato anterior al que se trate (M ROt_ 1 ) se

encuentre entre U1 y U2 , el porcentaje de Utilidad Operativa que reciba el

Contratista, SCAt, se dete1minará conforme a la siguiente fórmula:



SCAt = SC1



-



(SC1



-



SC2 ) (



MROt- 1 Uz _ U



U1)



1



Donde:

SCAt= Porcentaje ajustado de Utilidad Operativa que recibe el Contratista en

el Período t.

SC 1 =Porcentaje de Utilidad Operativa que recibe el Contratista al inicio de la

vigencia del Contrato = treinta y cuatro punto ochenta y uno por ciento

(34.81 %).

SC 2 = Porcentaje mínimo de Utilidad Operativa que recibe el Contratista

equivalente a multiplicar sc1 por un factor de 0.25.

MROt_ 1 =Métrica del resultado operativo antes de impuestos del Contratista

en el Período t - 1.

U1 =25%

U2 =40%

(e)



8.4.



Cuando la métrica del resultado operativo antes de impuestos del Contratista

para el Período inmediato anterior al que se trate (M ROt_ 1 ) sea mayor al valor

U2 , el porcentaje de Utilidad Operativa que reciba el Contratista será SC2 .

Otros ajustes a las Contraprestaciones

De conformidad con el Capítulo III del Título Segundo de la Ley de Ingresos

sobre Hidrocarburos, la Secretaría de Hacienda cuenta con atribuciones de

verificación de las cuales se podrán derivar ajustes a las Contraprestaciones del

Período de que se trate en caso de variaciones, durante el Período o Períodos

anteriores, en la detenninación de Precios Contractuales o la medición del

volumen neto producido, o como resultado de los procedimientos de registro y

reconocimiento de costos y de auditoría estipulados en este Contrato.



8.5.



Otros Ingresos



(a)



(b)



Los ingresos adicionales que el Contratista reciba por la prestación de

servicios a terceros conforme lo dispuesto en el Anexo 1O o por la venta o

disposición de Subproductos, se considerarán como ingresos del Contrato.

El Contratista será responsable de registrar la infmmación y documentación

relativa a los ingresos adicionales a que se refiere este numeral.



9. Procedimientos para el pago de Contraprestaciones



-·a·.

L:J



.



·f?.:



[!]



• ~



[!]



22



~



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No . CNH-R02-L01 -A6.CS/2017



9 .l.



Las Contraprestaciones establecidas en este Contrato se pagarán en especie al

Estado y al Contratista en el Punto de Medición o se pagarán en efectivo al Estado

según corresponda, a más tardar el décimo quinto (15) Día Hábil del Período

subsecuente.



9.2.



Los Hidrocarburos dentro del Área Contractual y hasta el Punto de Medición son

propiedad del Estado, respecto de aquellos Hidrocarburos que, conforme al

presente Contrato, corresponda entregarse al Contratista como pago de la

Contraprestación del Contratista. El Estado mantendrá dicha propiedad hasta su

entrega al Contratista como pago de las Contraprestaciones que realice el Fondo

por conducto de la CNH, en el Punto de Medición. Para estos efectos, la entrega

de los Hidrocarburos registrados en el Punto de Medición dará lugar a la entrega

jurídica inmediata al Fondo para que se entreguen al Contratista, por conducto de

la CNH, en ese mismo momento, sin que el Fondo deba realizar alguna

verificación adicional. Por su parte, los Hidrocarburos que la CNH entregue al

Comercializador serán propiedad del Estado hasta su enajenación, sin que el

Fondo deba de realizar verificación alguna.



9.3 .



Para que el Fondo pueda realizar el cálculo de las Contraprestaciones, el

Contratista deberá, por conducto del Operador, haber registrado, dentro de los

p1imeros diez (1 O) Días Hábiles del Mes, la infonnación y documentación

relativa a los Precios Contractuales, al volumen de producción correspondiente,

el Valor Contractual de los Hidrocarburos, los Costos y demás elementos

necesatios para la detenninación de las Contraprestaciones en el sistema que el

Fondo establezca para tal fin.

El Contratista podrá registrar la infonnación contenida en el párrafo anterior sin

acompañar dicho registro de la documentación soporte correspondiente. En tales

casos contará con un plazo para presentar dicha documentación de hasta sesenta

(60) Días Hábiles después de haber hecho el registro correspondiente.



9.4.



El volumen de cada Hidrocarburo producido en el Período se determinará al

finalizar el mismo, conforme a la medición que se realice en el Punto de Medición

y que el Contratista reporte dentro de los primeros diez (1 O) Días Hábiles del

Mes. Asimismo, la CNH deberá presentar al Fondo, dentro de los primeros diez

(10) Días Hábiles de cada Mes, la información relativa a la producción del

Contrato del Mes inmediato anterior, incluyendo la información sobre los

volúmenes entregados al Contratista y al Comercializador siguiendo la

distribución provisional establecida en el numeral 9.7, así como la infonnación

sobre los Hildrocarburos entregados durante el Período, en términos del

certificado de pago emitido por el Fondo confonne al numeral 9.8 de este Anexo

3.



plaz~



En caso que el Operador no reporte la medición correspondiente en el

señalado en el párrafo anterior o que existan discrepancias entre la informació

presentada por el Contratista y por CNH, el Fondo calculará las



23



ÁREA C ONTRACTUA L 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



Contraprestaciones con base en la medición registrada por la CNH.

9.5.



El volumen neto de cada Hidrocarburo producido en el Área Contractual se

distribuirá entre las Partes como pago de las Contraprestaciones que a cada uno

de ellos corresponda en ténninos del presente Contrato, como resultado de la

medición realizada y los Precios Contractuales detenninados conforme el

numeral 1 de este Anexo 3 y en las condiciones de calidad requeridas para su

comercialización en el mercado, contemplando lo siguiente:

(a)

1.



11.



111 .



El Estado recibirá:

El volumen de cada tipo de Hidrocarburo equivalente al monto total de

Regalías del Periodo.

El volumen de cada tipo de Hidrocarburo que corresponda al porcentaje

de la Utilidad Operativa para el Estado, que se determine considerando

los ajustes establecidos en los numerales 8.3 y 8.4 de este Anexo 3 que

resulten aplicables.

El pago en efectivo de la Cuota Contractual para la Fase Exploratoria

que se deberá realizar a más tardar el Día 17 del Período subsecuente.

En caso que fuera un Día inhábil, el pago se efectuará el Día Hábil

siguiente.

Como caso excepcional, si el primer Período no comprende un Mes

completo, el pago de la Cuota Contractual para la Fase Exploratoria que

corresponda a dicho Período se podrá realizar junto con el pago que

corresponda al segundo Período.

En caso de que el Contratista no realice el pago de la Cuota Contractual

para la Fase Exploratoria en los plazos descritos anterimmente, el

Contratista será acreedor a una penalización por mora determinada a

través de una tasa diaria, equivalente en ténninos anuales a la Tasa de

Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días vigente al vencimiento del

plazo referido en el numeral 9.5, inciso (a), fracción iii, de este Anexo

3, más veinte puntos porcentuales (T ll E + 20%), capitalizable

diariamente sobre el monto total en efectivo en favor del Estado.

La proporción del volumen neto de cada Hidrocarburo que reciba el

Estado será igual al porcentaje que resulte de dividir la suma del valor

monetario de las Regalías y del porcentaje de la Utilidad Operativa que

correspondan al Estado entre el Valor Contractual de los Hidrocarburos

en el Período (VCHt)· El volumen de cada Hidrocarburo que corresponda

al Estado será entregado al Comercializador.



(b)

l.



El Contratista recibirá:

El volumen de cada tipo de Hidrocarburo que sea destinado a la {)

Recuperación de Costos del Periodo, así como aquellos cuya~

recuperación estuviere pendiente de Periodos previos.



24



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No . CNH-R02-L01-A6.CS/2017



11.



El volumen de cada tipo de Hidrocarburo que con·esponda al porcentaje

de la Utilidad Operativa para el Contratista que se determine

considerando los ajustes establecidos en los numerales 8.3 y 8.4 que

resulten aplicables.

Como pago de Contraprestaciones, al Contratista le corresponderá el

volumen neto remanente de cada Hidrocarburo producido en el Período

una vez cubiertas las Contraprestaciones que correspondan al Estado.

Cuandlo existan otros ingresos a los que se refiere el numeral 8.5 de este

Anexo 3, el volumen que corresponda al Contratista deberá considerar

como descuento, el volumen equivalente al monto de ingresos adicionales

percibidos en el Período tomando en cuenta la proporción y el Precio

Contractual de cada tipo de Hidrocarburo registrado en el Período.

En caso que el volumen que corresponda al Estado sea mayor al volumen

producido en el Período, el Contratista deberá transferir al Fondo, dentro

de los: cinco (5) Días Hábiles posteriores a ·la determinación de las

Contraprestaciones, el monto en efectivo equivalente a la diferencia

observada.



9.6.



Los volúmenes de Hidrocarburos que correspondan al Contratista como pago de

Contraprestaciones a que tenga derecho conforme al presente Contrato se le

entregarán en el Punto de Medición, lugar en el que se trasferirá al Contratista la

propiedad de los Hidrocarburos que le cotTespondan, sin perjuicio de los ajustes

y liquidación del pago que realice el Fondo en ténninos del numeral 9.8 del

presente Anexo 3.



9.7.



La distribucibn de los Hidrocarburos Netos entre las Partes será continua

considerando las necesidades de acondicionamiento y tratamiento respectivas, y

se realizarán registros diarios en el Punto de Medición, de acuerdo a los

procedimientos establecidos en este Contrato. Para lo anterior, durante el plazo

que exista entre la determinación final de las Contraprestaciones para cada Mes

y la correspondiente al Mes anterior, el volumen neto de cada Hidrocarburo se

distribuirá como pago provisional entre las Partes considerando la distribución

que resulte del más reciente cálculo de Contraprestaciones que haya realizado el

Fondo.

Desde el trucw de la Producción Comercial Regular y hasta la primera

determinación de las Contraprestaciones con·espondientes al Período üúcial, la

distribución provisional se detenninará considerando las condiciones

establecidas para el cálculo de las Contraprestaciones en favor del Estado y del

Contratista a la firma del presente Contrato, incluyendo la detenninación del

Precio Contractual a través de las fórmulas establecidas en los numerales 1.4,

y 1.6, considerando, en su caso, el promedio simple de los precios de referencia

observados en los veinte (20) Días Hábiles previos al inicio de la Producción ~



1.51



25



ÁREA CONTRACTUAL 6



~







Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



Comercial Regular. En todo caso, la distribución al Contratista de los

Hidrocarburos a que se refiere este numeral implica su entrega material y juridica

al Contratista en el momento inmediato posterior en que se lleve a cabo el

correspondiente registro en el Punto de Medición, sin perjuicio de que el pago

definitivo se lleve a cabo mediante el otorgamiento al Contratista, del certificado

de pago correspondiente expedido por el Fondo en términos del numeral 9.8. El

Contratista podrá comercializar el volumen neto de cada Hidrocarburo que reciba

durante el Mes conforme lo establecido en este numeral. El pago de las

Contraprestaciones respectivas mediante la entrega de los Hidrocarburos

producidos se realizará de conformidad con el numeral 9.8 de este Anexo 3.

9.8.



Al finalizar un Periodo, una vez realizada la determinación de las

Contraprestaciones correspondientes al Mes en cuestión y con base en los

registros en los Puntos de Medición de los volúmenes de Hidrocarburos

distribuidos entre las Partes:

(a)



(b)



(e)



Se establecerán las compensaciones volumétricas que apliquen en caso de

existir diferencias con la distribución provisional del volumen de

Hidrocarburos Netos del Periodo y la distribución que corresponda a las

Contraprestaciones del Periodo.

Con base en los cálculos que realice el Fondo, la CNH y el Contratista

finnarán un acta de distribución final de la producción que deberá

establecer el volumen de los Hidrocarburos Netos del Periodo por tipo de

Hidrocarburo, la titularidad bajo la cual se ha distribuido el volumen de

los Hidrocarburos Netos del Periodo entre las Partes confonne el registro

establecido en el numeral 9.7 de este Anexo 3 y las compensaciones

volumétricas que resulten aplicables. Dna copia del acta deberá ser

entregada al Fondo para sus registros.

El Fondo emitirá el certificado de pago correspondiente y lo enviará a la

CNH, con copia al Contratista. La CNH entregará el certificado de pago

al Contratista dentro de los.cuarenta (40) Días Hábiles posteriores a que

haya recibido el mismo.



9.9.



Las compensaciones volumétricas que apliquen conforme lo señalado en el

numeral 9.8 de este Anexo 3 se realizarán a partir del Periodo siguiente a aquel

para el que se haya determinado el ajuste. En dicho Periodo, la distribución del

volumen de Hidrocarburos Netos se destinará en primer lugar a cubrir la

compensación respectiva hasta que esta sea completada. Posteriormente, la

distribución se reanudará confonne al numeral9.7 de este Anexo 3.



9.10.



Las Contraprestaciones a favor del Contratista se pagarán una vez que el

Contratista inicie la producción de Hidrocarburos al amparo de este Contrato, por

lo que en tanto no exista producción, bajo ninguna circunstancia serán exigib~s

las Contraprestaciones a favor del Contratista, ni se le otorgará anticipo algun~



o



9.11.



En cualquier caso, el procedimiento de recepción establecido en la Cláusula 13.2



26



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



del presente Contrato deberá contener Jos mecanismos para garantizar que cada

una de las Partes reciba en el Punto de Medición los Hidrocarburos que confo1me

a este Contrato les corresponden.

9.12.



Sin pe1juicio del derecho de las Partes a recibir las Contraprestaciones

establecidas en el Contrato, la salida de la producción de Hidrocarburos más allá

del Punto de Medición, y en su caso, el uso de infraestructura de transporte y

Almacenamiento, podrán ser objeto de acuerdos con el Comercializador, con la

finalidad de establecer los c1iterios a seguir para establecer la logística de salida

de la producción de Hidrocarburos del Área Contractual de manera que cada una

de las Partes reciba los Hidrocarburos que conforme a este Contrato les

corresponden, siguiendo los usos y costumbres de la industria para este tipo de

operacwnes.



9.13.



En cualquier Periodo el Contratista podrá presentar al Estado su interés por

adquirir el porcentaje de los hidrocarburos que al amparo del presente Contrato

correspondan al Estado en el Periodo correspondiente, en cuyo caso la CNH la

remitirá al Comercializador para que, respecto de los hidrocarburos que

correspondan al Estado, reciba por parte del Contratista la oferta formal de

compra del hidrocarburo. Si la propuesta del Contratista ofrece mejores

condiciones de precio neto de venta respecto de aquéllas que el Comercializador

pudiera obtener de otro probable comprador, el Comercializador llevará a cabo

la compraventa correspondiente con el Contratista y entregará al Estado, por

conducto del Fondo Mexicano del Petróleo, el monto total pagado por el

Contratista.



9.1 4.



Pago de Contraprestaciones dentro de un consorcio :



(a)



(b)



El pago de Contraprestaciones que resulten del presente Contrato a un

consorcio :se realizará en los ténninos que establezca el acuerdo de operación

conjunta que se celebre entre las Empresas Participantes que se agrupen en

consorc10.

En dicho acuerdo, las Empresas Participantes podrán elegir que las

Contraprestaciones sean entregadas al Operador para que éste las distribuya

entre las Empresas Participantes en las proporciones respectivas.



10. Procedimientos para la verificación de Contraprestaciones

10.1 .



(a)



(b)



El Fondo:

Tendrá a su cargo la administración de los aspectos financieros del Contrato

y el cálculo de las Contraprestaciones y demás elementos previstos en la Ley

del Fondo Mexicano del Petróleo, sin perjuicio de las atribuciones que

correspondan a la CNH.

Recibirá las Regalías, la Cuota Contractual para la Fase Exploratoria y demás

Contraprestaciones a favor del Estado establecidas en los Contratos. Para el



27



f



ÁREA Co TRACTIJAL6 ) (



~

~



Contrato No. CNH-R02-LOI-A6.CS/2017



(e)



(d)



(e)



(f)



10.2.



(a)



(b)



(e)

(d)



(e)



caso de las Contraprestaciones que se reciban en especie, el Fondo recibirá el

producto de la venta que realice el Comercializador.

Llevará los registros de información que se requieran para calcular y

dete1minar las Contraprestaciones establecidas en este Contrato y para realizar

las demás funciones a su cargo.

Realizará el cálculo, con base en la información que haya sido registrada en

el sistema, y el pago de las Contraprestaciones que, en su caso y confonne a

este Contrato, corresponda a los Contratistas.

Avisará a la Secretaría de Hacienda y a la CNH sobre irregularidades que

detecte en el ejercicio de sus funciones a efecto de hacer valer los derechos

que correspondan al Estado confmme al Contrato, o se apliquen las penas o

sanciones correspondientes, sin perjuicio de otras acciones legales, judiciales

o penales que resulten aplicables.

Recibirá del Operador la información y documentación relacionada con los

Costos, así como con la deducción de dichas inversiones, requeridos para la

ejecución del presente Contrato, y llevará un registro de dichos conceptos y,

en su caso, de su reconocimiento.

La Secretaría de Hacienda:

Realizará la verificación de los aspectos financieros del Contrato relacionados

con las Contraprestaciones y demás elementos previstos en la Ley de Ingresos

sobre Hidrocarburos.

Verificará el correcto pago de las Regalías, la Cuota Contractual para la Fase

Exploratoria y demás Contraprestaciones que le correspondan al Estado y al

Contratista.

Deberá notificar al Fondo respecto de cualquier ajuste a las

Contraprestaciones que detetmine confonne lo dispuesto en este Anexo 3.

Podrá solicitar al Contratista y a los terceros la información que requiera para

el con·ecto ejercicio de sus funciones, conforme a lo establecido en este

Contrato.

Verificará las operaciones y registros contables derivados de este Contrato,

incluso mediante la realización de auditorías o visitas a los Contratistas por sí

misma, o a través del Servicio de Administración Tributaria, confonne al

Anexo 4 del presente Contrato.



28



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-LOJ-A6.CS/2017



ANEX04

PROCEDIMIENTOS CONTABLES, REGISTRO DE

COSTOS, GASTOS E INVERSIONES



ÁREA CONTRACTUAL6



~



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



PROCEDIMIENTOS CONTABLES, REGISTRO DE COSTOS, GASTOS E

INVERSIONES



l. Procedimientos de Contabilidad, de Registro y Recuperación de Costos



Sección l. De la contabilidad.

1.1



Estos Procedimientos de Contabilidad, de Registro y Recuperación de Costos tienen

por objeto definir la manera en la que el Operador registrará e informará las

operaciones que se deriven del objeto del Contrato.

Para efectos de este Anexo 4, en adición a las definiciones establecidas en el Contrato,

se considerarán las definiciones incluidas en los lineamientos aplicables que emita la

Secretaría de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicación del Contrato.



1.2



El Operador deberá llevar su contabilidad conforme a lo establecido en el Código

Fiscal de la Federación, su Reglamento y las Normas de Información Financiera

vigentes en México; misma que deberá plasmarse en idioma español y consignar los

valores en la Moneda de Registro, en pesos mexicanos, independientemente de la

Moneda Funcional y Moneda de Informe utilizada por el Operador que será en

Dólares.



1.3



Independientemente de lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, el

Operador deberá mantener la contabilidad, información y documentación relacionada

con los Costos en su domicilio fiscal por un plazo de cinco (5) Años después de que

haya concluido el Contrato.



1.4



El Contratista deberá registrar los ingresos por la venta de los Hidrocarburos y los

que reciba por la prestación de servicios a terceros a que se refiere el Anexo 1Oo por

la venta o disposición de Subproductos en el sistema informático que el Fondo ponga

a su disposición.



Sección 11. De la Cuenta Operativa.

1.5



Los Costos relacionados con el objeto del Contrato, serán registrados dentro de la

Cuenta Operativa en el Período que se realicen de acuerdo al catálogo de cuentas

contables publicado por el Fondo y conforme a lo señalado en el numeral 1.8 del

presente Anexo 4.



1.6



Para el propósito del pago de las Contraprestaciones, los montos de los conceptos a

los que hace referencia el numeral anterior no sufrirán ajuste inflacionario para

efectos de la recuperación de los mismos.



1.7



El Operador no podrá duplicar Costos que ya hubieren sido registrados en la Cuenta

Operativa. En el caso en que el Contratista participe en más de un Contrato, solo



2



ÁREA C ONTRACTUAL 6



eX



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/20 17



podrá registrar las cantidades amparadas y/o desglosadas por los Comprobantes

Fiscales Digitales por Intemet y/o comprobantes de residente en el extranjero

conespondientes a los Costos, efectivan1ente pagados para la ejecución de las

actividades incurridas al amparo de este Contrato.

1.8



El Operador deberá registrar los Costos por rubro de Actividad Petrolera, Subactividad Petrolera y Tarea; Centro de Costos, categoría de Costo y cuenta contable

que para tal efecto se establezca en el sistema informático del Fondo, conforme al

Programa de Trabajo y Presupuesto autorizados por la CNH. Los Costos en que el

Contratista incurra entre la Fecha Efectiva y la aprobación del primer Programa de

Trabajo podrán registrarse en el sistema informático del Fondo de acuerdo a lo

establecido en este numeral posterior a la aprobación del primer Programa de Trabajo.

Respecto a las Actividades Petroleras, Sub-actividades y Tareas se deberá incluir, en

su caso los siguientes rubros:



3



ÁR EA CONTRACTUA L



6



Contrato No. CNH-R 02-L01-A6.CS/20 17



Actividad

Petrolera



Subactividad

Petrolera



Tarea



General



Geofísica



Geo logía



Exp loración

Perforación

Pozos



de



Ingeniería

Yacimientos



de



Otras Ingenierías



Seguridad, Salud

Medio

y

Ambiente



Evaluaciones técnico económicas.

Recopilación de información.

Adm inistración, gestión de actividades y gastos del proyecto.

Revisión y evaluación de información.

Adquisición sísm ica, 2D, 3D, 4D, multicomponente.

Pre-procesado, procesado, interpretación y re-procesado de datos

sísmicos.

magneto métricos,

adquisición,

procesado

Levantamientos

e

interpretación.

Levantamientos gravimétricos, adquisición, procesado e interpretación.

Aná li sis geoq uími cos de muestras.

Estudios estratigráficos.

Análi sis de Hidrocarburos.

Estudios geo lóg icos regionales.

Estudios geo lóg icos de detalle.

Estudios petrofisicos.

Preparación de áreas y/o vías de acceso a la localización.

Transporte maríti mo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos.

Servicios de soporte.

Servicios de perforación de Pozos.

Realización de pruebas de formación.

Suministros y Materiales.

Terminación de Pozos.

Esti mació n de recursos prospectivos y estimaciones de producción.

Delimitación de yacim ientos.

Caracterización de yacimientos.

Ingeniería conceptual.

Diseño de instalaciones de superficie.

Estudi os del fondo marino.

Di seño de duetos.

Estudios de impacto ambiental.

Prevención y detección de incendio y fugas de gas.

Auditorías de seguridad.

Tratamiento y eliminación de residuos.

Restauración ambiental.

Auditoría ambiental.



4



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-L01 -A6.CS/20 17



Actividad

Petrolera



S u b-actividad

Petrolera

Gene ral



Geotisica



Geollogía



Evaluac ión



Pruebas

Producción



de



Ingeniería

Yaci mi en tos



de



Otras Ingenierías



Perf
Pozos



de



Seguridad, Salud y

Medio Ambiente



,···.

11

1.!!.1







·it!:



00



Tarea

Eva luacio nes técnico económicas.

Plan de desarrollo con ingeniería básica.

Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto.

Adquisición sísmica, 20, 30, 4D, multicomponente.

Pre-proce ado procesado, interpretación y re-procesado de datos

sísmicos.

Levantamientos

magnetométricos,

adquisición ,

procesado

e

interpretación.

Levantamientos grav im étricos, adquisición, procesado e interpretación.

Análisis geoquímicos de muestras.

Estudios estratigráficos

Aná li sis de Hidrocarburos.

Estudios geológicos regionales.

Estudios geo lógicos de detalle.

Estudios petrofisicos.

Equipamiento de Pozos.

Reali zación de pruebas de producción.

Cá lcu lo de Reservas y estimaciones de producción.

Modelado y simu lación de Yacimientos.

Estudios presión, vo lumen y temperatura (PVT) .

Caracterización de Yacimi entos.

Di seño de terminacio nes de Pozos.

Ingeniería conceptual.

Di seño de instalaciones de superficie.

Estudios del fondo marino.

Diseño de duetos.

Preparación de áreas y/o vías de acceso a la locali zación .

Transporte marítimo y/o aéreo de personal , Materiales y/o eq uipos.

Servicios de soporte.

Servicios de perforación de Pozos.

Rea li zac ión de pruebas de formación.

Sumini stros y Materiales.

Terminación de Pozos.

Estudios de impacto ambiental.

Prevención y detección de incendio y fugas de gas.

A uditorías de seguridad.

Tratamiento y eliminación de residuos.

Restauración amb iental.

Auditoría ambiental.



• ~



00



5



ÁREA CONTRACTU A L 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



Actividad

Petrolera



Sub-actividad



General



Geofisica



Geo logía



Perforación

Pozos



de



Prueba

Producción



de



Desarrollo

Ingeniería

de

Yaci mi en tos



Intervención de

Pozos

Otras

Ingenierías



Construcción de

instalaciones



Seguridad,

Salud y Medio

Ambiente



- ·.

11

1,:1



Evaluaciones técni co económicas.

Administración de contratos.

Plan de Desarrollo con ingeniería de detalle.

Admi ni stración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto.

Reinterpretación sísmica de detalle.

Procesamiento y reprocesamiento de datos sísmicos.

Caracterización geológica- petrofisica de Yacimientos

Análisis geoquímicos de muestras.

Estudi os estratigráficos

Análi sis de Hidrocarburos.

Estud ios petrofisicos.

Preparación de áreas y/o vías de acceso a la loca lización.

Transporte marítimo y/o aéreo de personal , Materiales y/o eq uipos .

Servicios de sopotie.

Servic ios de perforación de Pozos.

Suministros y Materiales.

Terminación de Pozos.

Equipamiento de Pozos.

Realización de pruebas de producción .

Cá lcu lo de Reservas y estimaciones de producción.

Modelado y s imulación de yac imi entos.

Estudios de presión vo lumen temperatura (PVT).

Caracterización de Yacimientos.

Diseño de terminaciones de Pozos.

Intervención de Pozos para restaurac ión.

Otras interve nciones específicas en Pozos.

In geni ería de detalle.

Ingeniería conceptual.

Diseño de in stalaciones de superfi cie.

Estudios de fondo marino.

Diseño de duetos .

Construcción de instalaciones terrestres y marinas.

Construcción y tendido de duetos.

E laboraci ón del plan de seguridad y medio ambie nte.

Prevención y detección de incendio y fugas de gas.

Implementación y seguimiento.

Auditoría amb iental.

Tratamiento y eliminación de residuos .

Restauración ambiental.

A udi torías de seguridad.



• ~



.



·~



1!1



Tarea



Petrolera



.... 1!1



6



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R 02-LO l-A6 .CS/20 17



Actividad

Petro lera



Producc ión



Sub-actividad



Tarea



Petrolera



Admini stración de contratos.

Admini stración, gestión de acti vid ades y gastos generales del proyecto.

General

Transporte marítimo y/o aé reo de personal, Materiales y/o equ ipos .

Servicios de soporte.

Procesamiento y reprocesamiento de información geofísica y petrofís ica.

Caracteri zación geo lógica y petrofí sica de Yacimi entos.

Geología

Análisis geoqu ímicos de muestras.

Estudios petrofí sicos.

Equipami ento de Pozos.

Pruebas de Producción

Realización de pruebas de producción.

Cá lculo de Reservas y estimaciones de producción.

de Simu lació n y caracteri zación de Yacimientos.

fngeni ería

Yacimic~ntos

Estudi os de pres ión volumen temperatura (PVT).

Diseño de terminac iones de Pozos.

Ingeni ería de detalle para reacondi cionamiento de instalaciones.

Otras Inge ni erías

Construcción

Construcc ión y/o adaptac ión de infraestructura u otras fac ilidades .

Instalac iones

lnterve nción de Pozos para mantenimi ento y rehabi litació n.

Intervención de Pozos

Otras interve nciones específi cas en Pozos.

Mantenimiento

de las instalac iones de producción.

Operación

de

Insta lacione

de Ingeniería de producción.

Producción

Operación de las instalac iones de producción.

M antenimi ento de duetos .

Duetos

Operación de duetos.

Actualizac ión del pl an de seguridad y medio ambi ente.

Prevención y detección de incendio y fugas de gas .

l mp lementación y seguimi ento.

Segurid ad, Sa lud y

Auditoría ambiental.

Medi o Ambiente

Tratami ento y eliminación de res iduos.

Restauración amb iental.

A uditoría de seguridad.



~



~~



• . ...



,



1:.1







-



~



1!1



~



.... 1!1



7



ÁREA CONTRACTU A L 6



~



Contrato No. CNH-R02-LO l-A6. CS/20 17



Actividad

Petrolera



Abandono



Sub-actividad



Tarea



Petrolera

General



Evaluaciones técnico económicas.

Administración de contratos .

Administración, gest ión de actividades y gastos generales del proyecto.



Otras

Ingenierías



Pl an e de Abandono.



Ejecución del Abandono instalaciones de superficie.

Desmantelamie Ejecución de planes de restauración.

nto

de Ejecución de planes de Abandono de instalaciones de fondo.

In talaciones

Transporte marítimo y/o aéreo de personal , Materiales y/o equipos.

Servicios de soporte.

Estudios de impacto ambiental.

Prevención y detección de incendio y fugas de gas.

Seguridad,

Salud y Medio Tratamiento y eliminación de residuos.

Ambiente

Auditoría ambiental.

Auditoría de seguridad.



Los Costos se identificarán de acuerdo a las Normas de Información Financiera

vigentes en México y se asignarán en primer término por el Centro de Costos de cada

Pozo que le dio origen; en segundo término por el Centro de Costos de cada

Yacimiento; en tercer término por el Centro de Costos de cada Campo; y finalmente,

se asignarán por los Centros de Costos de infraestructura común o de administración

general del Área Contractual conforme a la siguiente estructura:

Estructura de Centro de Costos

Yacimiento

Área

Campo

Yacimiento(I ,J)



Y acimientoo ,2)

Área

CampO(J)

Contractual

Y acimientoc1,... )



YacimientocJ,b)



8



Pozo

PozO(J,J,J)

Pozoo,J,2l

PozocJ,J,... )

Pozo(I ,J,f)

PoZO(J ,2,J)

Pozoo,2,2)

Pozoc1,2, ... )

PozocJ,2,g)

PozocJ,... ,J)

PozO(J, ... ,2)

PozocJ ,...,... l

PozocJ,... ,h)

PozocJ,b, J)

Pozo(J ,b,2)

PozO(J,b,... )

POZO(],b,i)



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-LO l-A6 .CS/20 17



Á r,ea



Cam po



.



Camp0(2)



Área

Contractual



Campoc...)



Yaci miento



Pozo



POZ0(2, 1,1)

POZ0(2, 1,2)

Yacimientoc2. 1)

POZ0(2, 1,... )

Pozoc2,1Jl

POZ0(2,2,1)

Pozoc2.2,2)

Y acimientoc2,2)

Pozoc2,2,...)

Pozoc2,2,k)

POZ0(2,...,1)

POZ0(2, ...,2)

Y acimientoc2 ....)

Pozoc2,... ,...)

Pozo{2,...,1)

PoZ0(2,c,l)

PoZ0(2,c,2)

Y acimientoc2,c)

PoZ0(2,c,... )

POZ0(2,c,m)

Pozoc...,l,l)

Pozoc... ,l,2)

Y acimientoc...,1l

Pozoc...,l,... )

PoZO(...,I ,n)

Pozoc... ,2,1)

Pozoc... ,2,2)

Y acimientoc... ,2)

Pozoc...,2,...)

Pozoc... ,2,o)

Pozoc... ,... ,l)

Pozoc...,... ,2)

Yacimiento(... ,... )

POZO(... ,... ,... )

Pozoc...,... ,p)

Pozoc... ,d,l)

Pozoc...,d,2l

Y acimientoc...,d)

Pozoc...,d,... )

Pozoc... ,d,q)



--··;

. ..



-~



1!1



...: 1!1



9



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6 .CS/2017



Área



Campo



Yacimiento



Pozo

PoZO(a,I,I)

PoZO(a,l,2)

YacimientO(a, t)

PoZO(a,1,...)

PoZO(a,l,r)

PoZO(a,2,1)

PoZO(a,2,2)

YacimientO(a,2)

PoZO(a,2, ...)

PoZO(a,2,s)

CampO(a)

Pozoca,...,I)

Área

PoZO(a,.. ,2)

Contractual

YacimientO(a,...)

PoZO(a,... ,...)

PoZO(a,... ,t)

PoZO(a,e,l)

PoZO(a,e,2)

Y acimientO(a,e)

POZO(a,e, ...)

POZO(a,e,u)

Area

Infraestructura

común

del

Contractual

Administración general



La delimitación del Campo deberá considerar los Planes de Desarrollo aprobados por

la CNH para el Área Contractual.

Las cuentas contables se agruparán por categoría de Costos conforme al catálogo de

cuentas contables que para tal efecto publique el Fondo.

Sección 111. Del sistema de registro de información.

1.9



El Operador deberá contar con un sistema electrónico que permita la elaboración de

registros y generación de reportes de las operaciones financieras y contables para la

transferencia electrónica de la contabilidad, información y documentación

relacionada con las operaciones de la Cuenta Operativa al sistema informático que

para tal efecto publique el Fondo. La información deberá contar con las

especificaciones establecidas por el Fondo, mismas que tendrán que actualizarse de

acuerdo a las modificaciones que se emitan para tal efecto.

El sistema informático del Operador estará diseñado para contar con información

financiera de Costos y créditos, así como de producción y su valuación;

adicionalmente, deberá contar con la capacidad de registrar otra información

cuantitativa no financiera que se requiera para la adecuada administración del

Contrato.



Sección IV. Requisitos de la información y documentación relacionada con los Costos.



10



ÁREA C ONTRA TUAL 6



X



Contrato No . CNH-R02-L01-A6.CS/2017



1.1O



La información y documentación relacionada con los Costos deberán contener, según

sea el caso:

(a) El Comprobante Fiscal Digital por Intemet (CFDI) ;

(b) Pedimentos aduanales;

(e) Contratos;

(d) Comprobante de pago (transferencias y/o cheques). Los pagos cuyo monto

excedan de $2,000.00 M.N. (dos mil pesos), se efectuarán mediante transferencia

electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del Operador en

Instituciones que componen el Sistema Financiero Mexicano y las entidades que

para tal efecto autorice el Banco de México ; cheque nominativo de la cuenta del

Operador, tarjeta de crédito, débito o de servicios;

(e) Comprobante de proveedor residente en el extranjero, el cual deberá cumplir con

los requisitos previstos en las disposiciones fiscales vigentes en México;

(f) Para la recuperación de las reservas de Abandono adicionalmente:

1.



11.



m.



Contrato de constitución del Fideicomiso de Abandono;

Registros trimestrales de aportación al Fideicomiso de Abandono, y

Monto global estimado de los Costos de Abandono conforme al Plan de

Evaluación al Plan de Desarrollo y a la Norma de Información Financiera

C-18 .



Sección V. De la conversión de Costos pagados en Moneda Extranjera.

1.11



Para la conversión de los Costos en Moneda Extranjera, se considerará el tipo de

cambio de la Moneda de Registro con el Dólar hasta la diezmilésima cifra que el

Banco de México publique en el Diario Oficial de la Federación el Día Hábil anterior

a aquél en que se realice la transacción. Los Días en que el Banco de México no

publique dicho tipo de cambio, se aplicará el último tipo de cambio publicado con

anterioridad al Día en que se realice la transacción.

La equivalencia del peso mexicano en Moneda Extranjera, distinta al Dólar que regirá

para efectos de informe, se calculará multiplicando el tipo de cambio a que se refiere

el párrafo anterior, por el equivalente en Dólares de la moneda de que se trate, ~

e

acuerdo con la tabla que mensualmente publique el Banco de México durante la

primera semana del Mes inmediato siguiente a aquél al que corresponda.



11



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/20 17



Toda transacción en Moneda Extranjera debe reconocerse inicialmente en la Moneda

de Registro aplicando el Tipo de Cambio Histórico, dicho resultado se calculará

multiplicando la transacción por el tipo de cambio redondeado hasta la centésima.



Sección VI. De la Reserva de Abandono.

1.12



Conforme a lo dispuesto en el Contrato, el Operador deberá crear la reserva de

Abandono conforme a la Norma de Información Financiera C-18, en la cual registrará

las provisiones y reservas de Abandono que realice y conforme al Contrato y a las reglas

que para tal efecto emitan la CNH y la Agencia. Para tal efecto, el Operador deberá

constituir el Fideicomiso de Abandono.



1.13



El Operador establecerá como el objeto del Fideicomiso de Abandono la creación de una

reserva para el fondeo en las operaciones de Abandono en el Área Contractual y confonne

a las condiciones establecidas en el presente Contrato. El Operador solamente podrá hacer

uso de los fondos depositados en dicho fideicomiso para la ejecución de las actividades

correspondientes al Abandono de conformidad con los Planes de Desarrollo aprobados

por la CNH. Cada Período, el Operador aportará a dicho fideicomiso los recursos para el

fondeo en las operaciones de Abandono en el Área Contractual conforme se establece en

el Contrato y no tendrá derecho a dar en garantía, ceder o disponer de cualquier otra forma

de estos fondos, sin previo consentimiento por escrito de la CNH y previo aviso a la

Secretaría de Hacienda.

En caso que los fondos de la cuenta de Abandono sean insuficientes para cubrir todos los

Costos de Abandono, el Contratista será responsable de cubrir el monto faltante de

conformidad con lo establecido en el Contrato. En el contrato del Fideicomiso de

Abandono se deberá establecer que en el caso de existir un remanente en el fondo una

vez que se hayan cubierto los Costos de Abandono, los recursos se deberán enterar al

Fondo previa autorización de la CNH que certifique el total cumplimiento de las

obligaciones de Abandono conforme el presente Contrato y los Planes de Desarrollo

aprobados.



Sección VII. De los Costos Elegibles.

1.14



Se consideran como Costos Elegibles aquellos Costos que sean estrictamente

indispensables para la realización de las Actividades Petroleras incurridas a partir de

la Fecha Efectiva y hasta la terminación del Contrato, siempre y cuando cumplan con

los requisitos señalados en los Anexos 4, 7 y 8, y en los lineamientos que para tal

efecto emita la Secretaría de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicación del

Contrato.



1.15



No se consideran como Costos Elegibles aquellos Costos que no sean estrictamente

indispensables, no sean inherentes al objeto del Contrato; los que no cumplan con los

Anexos 4, 7 y 8, y con los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de

Hacienda vigentes a la fecha de adjudicación del Contrato; aquellos que se efectúen

antes de la Fecha Efectiva; después del Punto de Medición; los que no cuenten con el

respaldo documental correspondiente o que no hayan sido registrados en la Cuenta



12



ÁREA C ONTRACTU AL 6



~



~



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/20 17



Operativa y los que se encuentren señalados en el numeral 1.20 del presente Anexo

4.



Sección VIII. De los Costos Recuperables en Contratos.

1.16



Se considerarán como Costos Recuperables aquellos Costos Elegibles incluidos en

los Presupuestos y Programas de Trabajo aprobados por la CNH, siempre que hayan

sido efectivamente pagados y que para su determinación y registro se cumpla con los

Anexos 4, 7 y 8, y con los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de

Hacienda vigentes a la fecha de adjudicación del Contrato.

Para la aplicación de los Costos Recuperables se deberán de considerar, en primer

término, los gastos operativos y, en segundo lugar, las inversiones. Dentro de cada

uno de los rubros antes señalados el orden de prelación aplicado corresponderá en

función del ejercicio de los mismos.

Para la determinación de los Costos Recuperables, los Costos Elegibles contemplados en

el Programa Mínimo de Trabajo y en el Incremento del Programa Mínimo serán

reconocidos con un valor adicional de 25% del monto original incluido en los

Presupuestos y Programas de Trabajo aprobados por la CNH, siempre que éstos cumplan

con lo dispuesto en los Anexos 4, 7 y 8, y con los lineamientos que a su efecto emita la

Secretaría de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicación del Contrato.

La recuperación de Costos a favor del Contratista se pagará una vez que el Contratista

inicie la producción de Hidrocarburos al amparo de este Contrato, por lo que en tanto

no exista producción, bajo ninguna circunstancia serán exigibles las

Contraprestaciones a favor del Contratista ni se le otorgará anticipo alguno.



1.17



El Contratista podrá recuperar los derechos y aprovechamientos que se establezcan

por la administración y supervisión del Contrato o la supervisión y vigilancia de las

actividades realizadas al amparo del mismo, que realicen la CNH y la Agencia.



1.18



El Contratista podrá recuperar cualquier costo y gasto administrativo (overhead)

indirecto u otro similar, que se genere por servicios o actividades que tengan origen

fuera de territorio mexicano, sin importar su denominación hasta el uno punto cinco

por ciento (1.5%) del Presupuesto autorizado. El pago de estos costos hasta el

porcentaje indicado incluirá la compensación total de las Personas relacionadas donde

quiera que se encuentren ubicadas y por cualquiera que hubiera sido su asistencia.

Los costos y gastos administrativos directos generados dentro de teiTitorio mexicano

serán reconocidos como un elemento del catálogo de cuentas.



1.19



Se considerarán como Costos Recuperables, en términos de lo establecido en este

Anexo 4:

(a) Los pagos por concepto de tarifas en que el Contratista incuJTa por el uso d0

infraestmctura compartida a que se refiere el Anexo 1O, siempre que no



13



ÁREA C ONTRACTUAL 6



O



Contrato No. CNH-R02-LOI-A6.CS/2017



exceda la tarifa máxima determinada de conformidad con el mencionado

Anexo 10;

(b) Los Costos adicionales en que incwTa el Contratista para prestar servicios a

terceros confmme lo dispuesto en el Anexo 1O;

(e) Los Costos adicionales en que in cuna el Contratista, necesarios para la venta

o disposición de Subproductos, y

(d) Los pagos por concepto de primas de seguros que sean requeridos por la

Agencia.

Los Costos considerados en este numeral deberán ser considerados en los Planes de

Trabajo y Presupuestos que autorice la CNH.

1.20



No serán considerados Costos Elegibles y por ende Costos Recuperables, los

conceptos que se enuncian a continuación aun cuando se encuentren relacionados

directa o indirectamente con las actividades inherentes al Contrato:

(a) Cualquier Costo distinto de los Costos Elegibles;

(b) Los Costos cuyos rubros o actividades no se hayan incluido en los Presupuestos

y Programas de Trabajo aprobados por la CNH, o aquellos en exceso de los Costos

que habiendo sido contemplados en el Presupuesto vigente (i) eleven el Presupuesto

total por arriba de cinco por ciento (5 %) del monto vigente aprobado por la CNH, o

(ii) eleven el Presupuesto contemplado para el rubro o actividad conforme el catálogo

de cuentas contables por ani.ba del diez por ciento ( 10%) del Presupuesto conforme

a lo establecido en el Anexo 4 y en los lineamientos que para tal efecto emita la

Secretaría de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicación del Contrato. Lo anterior

sin menoscabo de que los Costos incurridos entre la Fecha Efectiva y la aprobación

del primer Presupuesto puedan ser considerados Costos Elegibles y por ende Costos

Recuperables, en términos de lo establecido en este Anexo 4;

(e) Los Costos fmancieros ;

(d) Los Costos en que se incuna por negligencia o conducta fraudulenta, dolosa,

mala fe o culpa de las Empresas Patticipantes, sus Subcontratistas o sus respectivas

Filiales;

(e) Cualquier donación o regalo ;

(f) Los Costos por concepto de servidumbres, derechos de vía, ocupaciones

temporal es o permanentes, arrendamientos o adquisición de terrenos,

indemnizaciones y cualquier otra fi gura análoga, que se derive de lo dispuesto en el

artículo 27 y en el Capítulo IV del Título IV de la Ley de Hidrocarburos;



14



ÁREA CONTRACTUAL 6



~



~



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



(g) Los Costos en que se incurra por cualquier tipo de servicios jurídicos y de

asesoría, excepto los que se deriven de estudios geológicos para la Evaluación y

Extracción de Hidrocarburos que hayan sido aprobados en los Programas de Trabajo

y su respectivo Presupuesto;

(h) Cualquier Costo incurrido por incumplimiento de forma directa o indirecta del

Contrato, de acuerdo con la experiencia y Mejores Prácticas de la Industria o de las

leyes aplicables;

(i) Los Costos derivados del incumplimiento de la Nonnatividad Aplicable y de las

Mejores Prácticas de la Industria incluyendo las de administración de riesgos;

(j) Los Costos relacionados con la capacitación y programas de entrenamiento que

no sean indispensables para la operación eficiente del proyecto y no se establezcan

de manera general;



(k) Cualquier Costo relacionado con planes de incentivos a largo plazo para el

personal de las Empresas Participantes;



(1) Los Costos derivados del incumplimiento de las condiciones de garantía de

bienes y servicios adquiridos, así como las que resulten de la adquisición de bienes

que no cuenten con una garantía del fabricante o su representante contra los defectos

de fabricación de acuerdo con las prácticas generalmente utilizadas en la industria

petrolera;

(m) Los Costos por el uso de tecnologías propias, excepto aquellas que cuenten con

la información, documentación y/o evidencia con la cual se demuestre para efecto de

las operaciones celebradas con partes relacionadas, tanto residentes en territorio

nacional como en el extranjero, que fueron determinadas considerando los precios y

montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes

independientes en operaciones comparables;

(n) Los montos registrados como provisiones y reservas de fondos , excepto aquéllos

para el Abandono de las instalaciones conforme al Plan de Evaluación, al Plan de

Desarrollo y a la Norma de Información Financiera C-18;

(o) Los Costos asociados a las actividades de Abandono conforme al Plan de

Evaluación y al Plan de Desarrollo que sean fondeados a través de la reserva

constituida en el Fideicomiso de Abandono;

(p) Los Costos legales por cualquier arbitraje, conciliación o disputa que involucre~

al Contratista, las Empresas Patticipantes, sus contratistas o sub-contratistas;

( q) Las comisiones pagadas a corredores, agentes o comisionistas;



15



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-LOI-A6.CS/201 7



(r) Los pagos por concepto de la Cuota Contractual para la Fase Exploratoria

correspondiente al Contrato;

(s) Cualquier contraprestación, Costo o erogación correspondientes a otro contrato;

(t) Los Costos por encima de precios de mercado de acuerdo a lo señalado en los

numerales 1.22 del presente Anexo y 1.5 del Anexo 7;

(u) Aquellos que no sean estrictamente indispensables para la actividad objeto del

Contrato;

(v) Los Costos relacionados con la comercialización o transporte de Petróleo, Gas

Natural y Condensados, más allá de los Puntos de Medición y/o entrega ;



(w) Las multas o sanciones económicas en que se incurra por el incumplimiento de

obligaciones legales o contractuales;

(x) Los Costos relacionados con el empleo de un expe11o independiente con el

propósito de resolver disputas legales;

(y) Cualquier retención asociada a los impuestos correspondientes a los trabajadores

de las Empresas Participantes, así como el pago de la participación de los trabajadores

en las utilidades de las empresas;

(z) Las disminuciones en el valor de los bienes no usados en la industria petrolera;

(aa) Cualquier Costo relacionado con relaciones públicas y/o costos y gastos de

representación del Contratista y sus partes relacionadas, incluyendo cabildeo,

promoción o publicidad;

(bb) Cualquier Costo de actividades realizadas derivadas de situaciones de

emergencia que requieran de acción inmediata y que no hubieren sido autorizadas

posterionnente por la CNH o la Agencia;

(ce) Los pagos por concepto de primas de seguros que no sean autorizados por la

Agencia, y

(dd)Las Obligaciones de Carácter Fiscal que paguen las Empresas Participantes,

salvo en caso que i) se apliquen contribuciones específicas a la industria de

Exploración y Extracción de Hidrocarburos distintas a las que estuvi esen vigentes al

momento del fallo por el que se adjudicó el Contrato, y que en ningún caso podrán

referirse a contribuciones de carácter general; o ii) se modifiquen elementos

específicos a la industria de Exploración y Extracción de Hidrocarburos para la

determinación de las contribuciones vigentes al momento del fallo por el que se

adjudicó el Contrato, en cuyo caso se podrá recuperar un monto tal que permita

restaurar el balance económico del Contrati sta respecto de dicha contribución o



16



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



modificación, según corresponda, de haberse mantenido las condiciones económicas

relativas a los términos fiscales prevalecientes al momento del fallo por el que se

adjudicó el Contrato. Para tal efecto la Secretaría de Hacienda establecerá el

mecanismo con·espondiente.



Sección IX. De las operaciones con partes relacionadas.

1.21



Se considerará que el Operador realiza operaciones con partes relacionadas,

residentes en el extranjero o en el país, cuando se encuentre en los supuestos

establecidos en los artículos 90, último párrafo, y 179 quinto párrafo de la Ley del

Impuesto sobre la Renta. Para estos efectos, en las operaciones que realicen, estará

obligado a detetminar sus ingresos y Costos celebrados entre partes relacionadas

considerando los precios y montos de las contraprestaciones que se hubieren utilizado

con o entre partes independientes en operaciones comparables en los términos,

métodos y condiciones establecidos en la citada ley.



1.22



El Operador que celebre operaciones con partes relacionadas deberá demostrar que

éstas se pactaron a precios de mercado. Para demostrar que la transacción fue pactada

a precios de mercado el Operador deberá hacer uso de los métodos establecidos en el

presente Anexo 4 y en el Anexo 7 y descritos en las Guías sobre Precios de

Transferencia para Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales,

aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico en 1995 o aquellas que las sustituyan.

Para operaciones menores a $20,000,000 USD (veinte millones de Dólares) o su

equivalente en moneda nacional , el Operador deberá conservar dicha información,

documentación y/o evidencia de conformidad con el presente Anexo y el Anexo 1O

del Contrato, y

Para operaciones mayores a $20,000,000 USD (veinte millones de Dólares) o su

equivalente en moneda nacional, el Operador deberá conservar y entregar dicha

información, documentación y/o evidencia conforme a los lineamientos que para tal

efecto emita la Secretaría de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicación del

Contrato, a través del sistema informático que para tal efecto establezca el Fondo, así

como toda la información necesaria para su entrega a la Secretaría de Hacienda, en

caso de requerirlo, para replicar el o los análisis realizados.



Sección X. Del activo fijo.

1.23



Cuando el Operador pretenda enajenar bienes cuyos Costos hubieran sido

recuperados parcial o totalmente, deberá contar con el dictamen técnico de la CNH,~

por el cual justifique que el bien a enajenar ya no es indispensable para el fm del

Contrato.

Para detetminar el valor del bien enajenado, se considerará el valor en libros



17



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



remanente o valor de desecho del bien, siempre que no sea inferior al precio de

mercado conforme a los numerales 1.21 y 1.22, del presente Anexo 4.

Como resultado de las labores de verificación por parte de la Secretaría de Hacienda,

y en caso de no demostrarse que la venta se realizó a precios de mercado, la diferencia

que se identifique entre la mediana del rango de precios de mercado y el precio

pactado en la venta, conforme el procedimiento del método intercuartil conforme a la

Normatividad Aplicable, deberá entregarse al Fondo o ser descontado de las

Contraprestaciones que le conespondan al Contratista.

Tratándose de la restitución de bienes siniestrados parcial o totalmente, la

indemnización del seguro correspondiente se disminuirá de los Costos Recuperables.

1.24



Cuando el Costo del bien enajenado haya sido recuperado en su totalidad, se deberá

cumplir con el numeral 1.23 del presente Anexo 4 y el monto derivado de la venta

deberá ser ~ntregado al Fondo a más tardar diez (1 O) Días Hábiles después de

liquidada la venta o previa autorización de la Secretaría de Hacienda, será descontado

un monto equivalente de las Contraprestaciones que le con·espondan al Contratista.



1.25



En caso que el Costo del bien enajenado se hubiera recuperado parcialmente, el monto

generado por dicha operación se distribuirá de acuerdo al porcentaje efectivamente

recuperado al momento de la venta, entre el Estado y el Contratista según lo

establecido en el Contrato.



1.26



El Contratista, a través del Operador, podrá solicitar mediante autorización a la

Secretaría de Hacienda el descuento de las Contraprestaciones que le correspondan

por un monto equivalente al valor de la enajenación determinado conforme al numeral

1.23 del presente Anexo 4, adjuntando el dictamen técnico proporcionado por la

CNH , así como el registro y soporte contable referente al activo enajenado. La

Secretaría de Hacienda tendrá un plazo de cinco (5) Días Hábiles para otorgar la

referida autorización, informando al Operador y al Fondo de la autorización o

negativa.



1.27



El Operador notificará a la Secretaría de Hacienda cuando rente, arriende o preste

servicios con los activos registrados como Costos Recuperables, y en su caso,

recuperados al amparo del Contrato. El Fondo disminuirá de los Costos Recuperables,

los ingresos que el Operador reciba por los conceptos de renta o anendamiento de los

bienes. Tratándose de los ingresos que el Contratista reciba por la prestación de

servicios de confonnidad con el Anexo 1O, así como de los costos asociados a dichos

servicios, tendrán el tratamiento establecido en el numeral 1.16 del presente Anexo 4

y en el Anexo 3.



1.28



Para la adquisición de los bienes cuyos Costos hubieran sido recuperados parcial o

totalmente en otro Contrato, previa autorización de la CNH, se considerará el valor

en libros, remanente o valor de desecho del bien, siempre que no sea superior al precio

de mercado, ajustado por su vida útil. En el caso en que el precio de dichos bienes sea



18



ÁREA CONTRACTUAL 6



~



Contrato No. CNH-R02-L01 -A6 .CS/2017



superior al precio de mercado, la diferencia entre el precio pactado y la mediana del

rango del precio de mercado, conforme e l procedimiento del método intercuartil en

términos de la Normatividad Ap licable, no será considerada como Costo

Recuperable.



Sección XI. Inventarios.

1.29



E l Operador deberá llevar un registro de todos los Materiales que indiquen su

espec ificación, valor y localización y no podrá enajenar cualquier Material sin la

autorización por escrito de la CNH. El Operador deberá proporcionar semestralmente

un reporte del registro de inventarios que contenga: (i) la descripción y códigos de

todos los Materiales; (ii) el monto cargado a las cuentas por cada Material; y (iii) el

Mes en el que cada Material fue cargado, y en su caso, dado de baja en las cuentas,

incluyendo los movimientos de Materiales en almacén hacia su destino registrado de

conformidad con el numeral 1.8 de este Anexo. Cualquier ingreso por la disposición

de cualquier Material deberá ser acreditado a la Cuenta Operativa.



1.30



Por lo menos una vez al Año y a la terminación del Contrato, el Operador deberá

llevar a cabo un inventario físico de todos los Materiales que haya adquirido para el

Contrato. El Contratista deberá enviar notificación por escrito a la CNH de la fecha

en que iniciará dicho inventario por lo menos con treinta (30) Días de anticipación.

Si así lo desea, la CNH podrá estar presente mientras se lleva a cabo el inventario

físico . El Contratista deberá hacer las reconciliaciones correspondientes al registro de

los Materiales que resulten del inventario físico.

En la medida de lo posible, todos los Materiales deberán ser fácilmente identificables

a través de la inspección simpl e con sus respectivos códigos.



1.31



El Inventario deberá estar sujeto a los artícu los 59, fracción VIIJ y 60, fracción JI,

tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación; al artículo 41 de la Ley del

Impuesto sobre la Renta y al Boletín C-4 de la Normas de Información Financiera.



Sección XII. Reportes.

1.32



Todos los reportes que deba hacer el Operador relacionados con las operaciones de

Costos Elegib les, se harán a través del sistema electrónico que ponga a disposición e l

Fondo, y serán suscritos mediante la Firma Electrón ica Avanzada (FIEL). El Fondo

preverá y dará a conocer los mecanismos para recibir los reportes mencionados para

los casos en que, por causas de fuerza mayor, el Operador no pueda registrar o

suscribir dichos reportes.



1.33



E l Operador deberá registrar los volúmenes de producción de acuerdo a lo establecido ~

en el Contrato y dichos vo lúmenes serán validados con la información que remita la

CNH al sistema informático que para tal efecto establezca el Fondo.



1.34



El Contratista deberá presentar, dentro de los diez (1 O) Días Hábiles siguientes al Mes



19



ÁREA C ONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



que se reporta, la información y documentación mensual requerida en el sistema

electrónico que para tal propósito ponga a disposición el Fondo, incluyendo aquella

relativa a los Precios Contractuales.

1.35



El Fondo realizará el pago de las Contraprestaciones conforme al Contrato

conespondiente, una vez que se hayan registrado el Valor Contractual de los

Hidrocarburos y los Costos, y que dicha información se encuentre validada conforme

los requerimientos del Contrato en el sistema informático que para tal efecto

establezca el Fondo.



1.36



En caso que el Operador cambie de domicilio, según sea establecido en el Contrato,

deberá informar a la CNH y al Fondo el nuevo domicilio para oír y recibir

notificaciones en un plazo no mayor a cinco (5) Días Hábiles posterior a la

autorización de cambio de domicilio por patte del Servicio de Administración

Tributaria.



2



Auditoría Externa.



2.1



Cada Empresa Participante deberá presentar anualmente estados financieros

dictaminados por un auditor externo independiente conforme al término y reglas que

para su presentación establece el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento

vigentes.



2.2



La documentación señalada en el numeral anterior se entregará a la Secretaría de

Hacienda a través del sistema informático que para tal efecto establezca el Fondo y

deberá incluir la siguiente información:

(a)



Inf01me del auditor externo independiente;



(b)



Estados fmancieros:

i.Estado

ii.Estado

iii.Estado

iv.Estado



(e)



Notas a los estados financieros;



(d)



En el caso de existir operaciones con partes relacionadas, el estudio de precios

de transferencia;



(e)



Catta de recomendaciones al Contratista respecto al control intemo de acuerdo

a las prácticas internacionales de auditoría, y



(f)



Respuesta del Contratista sobre las acciones a implementar de las

recomendaciones al control intemo propuestas por el auditor extemo

independiente.



...

11

l:J' .



.



.;ji!



1!1



de situación financiera;

de resultados;

de variaciones en el capital contable; y

de flujos de efectivo.



i



..... 1!1



20



ÁREA C ONTRACTUA L 6



Contrato No. CNH-R02-LOI-A6.CS/2017



Dicha información se entregará a más tardar el día 15 de julio del ejercicio siguiente

del que se dictaminen los estados financieros.

2.3



Todo ajuste relacionado con el presente Contrato que resulte de la aud itoría

independiente deberá registrarse inmediatamente en la Cuenta Operativa. Asimismo,

dicho ajuste deberá hacerse del conocimiento de la Secretaría de Hacienda.



2.4



Los costos de cualqui er auditoría externa anual a que se hace referencia en el nwneral

2.1 del presente Anexo 4, serán cubiertos por el Operador y serán considerados Costos

Recuperables.



3

3.1



Verificación

La Secretaría de Hacienda verificará que e l Contratista cumpla con los aspectos

contables y fmancieros previstos en los Anexos 3, 4, 7 y 8, mediante la realización

de:

(a) Auditorías mediante Requerimientos de Información ;



(b) Visitas, y

(e) Auditorias mediante Procedimientos Analíticos.

Las labores de verificación se practicarán a la Cuenta Operativa, a los Costos, y a las

Contraprestaciones en favor del Estado, así como a los registros y origina les de los

justificantes primarios relacionados con dicha Cuenta Operativa y a los Costos

Recuperables, en el curso de cualquier Año o parte del mismo.

Asimismo, las labores de ve rifi cación se realizarán respecto de las actividades de

procura de bienes y/o servicios que realice el Contratista.



Sección l. Auditorías mediante Requerimientos de Información

3.2



La Secretaría de Hacienda podrá realizar auditorías, consistentes en requerimientos

de información al Operador. Para tal efecto, se notificar~ el requerimiento al

Operador, mismo que deberá contener, al menos, lo siguiente:

(a) Objeto o propósito del requerimiento de información ;

(b) Descripción de la información requerida;



)



(e) Plazo de entrega de la información , que no podrá ser menor a cinco (5) ni mayor

a quince (15) Días Hábiles, ambos a pattir de que surta efectos la notificación del

requerimiento;



21



ÁREA C ONTRACTUAL



6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



(d) Formato de entrega de la información, y

(e) Domicilio en el cual se deberá entregar la información y documentación

solicitada, o en su caso, medio o sistema electrónico para su transmisión.

A solicitud por escrito de la Empresa Participante, el plazo para la entrega de la

información requerida podrá ampliarse por una sola vez, sin que el mismo exceda en

ningún caso la mitad del plazo otorgado originalmente.

3.3



Derivado del análisis y revisión de la información entregada por la Empresa

Participante conforme al nume.ral anterior, la Secretaría de Hacienda podrá hacer

solicitudes de información adiciona l, cumpliendo los requisitos señalados en el

mismo.



3.4



Cuando la Secretaría de Hacienda determine que derivado del análisis efectuado a la

información recibida, sea necesario acudir a verificar en el lugar en donde se realicen

las actividades objeto del Contrato o en el lugar que se considere su domicilio fiscal,

notificará a la Empresa Participante que dicha auditoría continuará mediante una

orden de visita conforme al presente Anexo.



3.5



Una vez analizada y revisada la información recibida, así como la demás información

con la que cuente, la Secretaría de Hacienda notificará a la Empresa Participante el

informe parcial de conclusión de la auditoría conforme al numeral 3.18 del presente

Anexo y procederá en términos de los numerales 3.19 a 3.23 de este Anexo.



3.6



La Secretaría de Hacienda podrá instruir en todo momento que las auditorías se

realicen por el Servicio de Administración Tributaria o por auditores o inspectores

externos.



Sección 11. Visitas.

3.7



Para realizar una visita a Empresa Pa1ticipante, la Secretaría de Hacienda emitirá y

notificará una orden de visita, la cual señalará, al menos:

(a) Su objeto o propósito;

(b) El lugar o lugares donde se efectuará. El aumento de lugares a visitar deberá

notificarse por escrito al Operador, en un plazo no mayor a cinco (5) Días Hábiles

antes del término de la visita;

(e) El tiempo planeado para su ejecución, y

(d) El o los nombres de los verificadores que deban efectuarla, los cuales podrán ser

sustituidos, aumentados o reducidos en su número, en cualquier momento por la



22



ÁREA C ONTRACTUAL 6



J



Contrato No. CNH-R02-LOJ -A6.CS/20 17



Secretaría de Hacienda. La sustitución o aumento de los verificadores que deban

efectuar la visita se notificará al Operador.

3.8



Acta de Inicio de la Visita. Para hacer constar el inicio de la visita, se levantará el

Acta de Inicio de la Visita. Para ello, el representante legal o la Persona con quien se

entienda la visita designará dos (2) testigos y, si éstos no son designados o los

designados no aceptan servir como tales, el o los verificadores los designarán, sin que

esta circunstancia invalide los resultados de la visita.

Los verificadores deberán acreditarse como personal designado para llevar a cabo las

visitas al presentarse en el lugar o lugares donde se efectuará, ante la Persona

designada por la Empresa Participante para recibir notificaciones y atender la visita o

la Persona con quien se entienda la visita.



3.9



La visita podrá abarcar, de manera enunciativa más no limitativa, la revisión de todo

tipo de registros, libros, documentos, papeles, archivos, expedientes, estados de

cuentas bancadas, ya sea que consten de manera física o electrónica, discos, cintas o

cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, relacionados con el

objeto de la visita. Asimismo, podrá incluir la inspección o verificación de bienes y

mercancías, así como la realización de entrevistas al personal del Operador, todo ello

relacionado con el objeto de la visita.

En el desarrollo de la visita, la Empresa Participante y su personal estarán obligados

a proporcionar a los verificadores, asistencia y soporte logístico sin cargo alguno, y

deberán permitir el acceso a las instalaciones así como mantener a su disposición la

contabilidad y demás documentos físicos y electrónicos que sean objeto de la visita y

que se relacionen con el cumplimiento de las disposiciones contractuales, y a los

lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda vigentes a la fecha

de adjudicación del Contrato y demás Normatividad Aplicable.



3.10



Las visitas se podrán practicar en cualquier lugar en donde se realicen las actividades

objeto del Contrato, o en el lugar que se considere el domicilio fiscal de la Empresa

Participante, indistintamente.



3.11



El tiempo de ejecución de las v1s1tas podrá ser ampliado por una sola vez por

determinación de la Secretaría de Hacienda o a solicitud por escrito de la Empresa

Solicitante, sin que la prórroga pueda exceder la mitad del plazo originalmente

previsto y siempre que se cumpla con lo dispuesto en el numeral 3.16 de este Anexo



4.

La Secretaría de Hacienda deberá notificar la ampliación del plazo a la Empresa

Participante cuando menos cinco (5) Días Hábiles antes de que el plazo original

concluya. En caso que la solicitud provenga del Operador, deberá presentarla con al )

menos diez (lO) Días Hábiles antes de la conclusión del plazo original.

3.12



Los verificadores designados por la Secretaría de Hacienda podrán requerir a la



23



ÁREA C ONTRACTUA L 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



Empresa Participante copias para que, previo cotejo con sus originales, sean

certificadas por aquéllos y anexados a los Informes Parciales y Finales de conclusión

que se emitan.

3.13



La Secretaría de Hacienda podrá realizar las visitas directamente, a través del Servicio

de Administración Tributaria o de terceros que contrate al efecto, así como con el

apoyo de la CNH, quienes deberán sujetarse en todo momento a las disposiciones del

Contrato, sus Anexos y a los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de

Hacienda vi gentes a la fecha de adjudicación del mismo .



3.14



Una vez concluida la visita, la Secretaría de Hacienda notificará a la Empresa

Participante el Informe Parcial de Conclusión conforme al numeral 3.18 de este

Anexo 4 y procederá en términos de los numerales 3.19 a 3.23 de este Anexo 4.

Previo a la emisión del Informe Parcial de Conclusión, la Secretaría de Hacienda

podrá requerir información adicional a la Empresa Participante, cumpliendo al efecto

lo señalado en el numeral 3.2 de este Anexo.



3.15



Independientemente de las obligaciones del Contratista, cuando éste cambie de

domicilio del lugar donde se está llevando a cabo una visita, deberá presentar escrito

libre a la Secretaría de Hacienda notificando de dicha situación, en un plazo no mayor

a cinco (5) Días Hábiles posteriores a la presentación del aviso de cambio de

domicilio ante el Servicio de Administración Tributaria.



Sección 111. Disposiciones comunes a las auditorías mediante requerimientos de

información y visitas.

3.16



Las labores de verificación tendrán una duración máxima de veinticuatro (24) Meses,

contados a partir de la notificación del primer requerimiento de información o de la

orden de visita.



3.17



En caso de que no se detecten irregularidades durante las labores de verificación, la

Secretaría de Hacienda emitirá una resolución de cierre, haciéndola del conocimiento

del Operador.



3.18



Informe Parcial de Conclusión. Si con motivo de las labores de verificación se

encontraran inconsistencias, la Secretaría de Hacienda notificará al Operador en el

Informe Parcial de Conclusión.



3.19



Respuesta al Informe Parcial de Conclusión. La Empresa Participante deberá entregar

por escrito a la Secretaría de Hacienda la respuesta y aclaración de los hallazgos

señalados en el Informe Parcial de Conclusión, anexando la evidencia suficiente y

completa, en un plazo no mayor a quince (15) Días Hábiles contados a pm1ir de la

fecha en que surta efectos la notificación .

A solicitud expresa de la Empresa Participante, el plazo establecido en el párrafo



24



ÁREA CONTRACTUAL 6



~



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



anterior podrá ampliarse por una sola vez, hasta por ocho (8) Días Hábiles más.

Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el Informe Parcial

de Conclusión antes señalado, si en el plazo antes s~ñalado la Empresa Participante

no presenta documentación comprobatoria que los desvirtúe.

3.20



Informe de Conclusión. Una vez analizada la información señalada en el numeral

anterior, la Secretaría de Hacienda notificará al Operador el Informe de Conclusión

en el que señalará los hallazgos detectados, las irregularidades y conclusiones que no

hayan sido aclaradas dentro del plazo otorgado en el Informe Parcial de Conclusión.



El Informe de Conclusión deberá:

(a) Emitirse en un plazo no mayor a veinte (20) Días Hábiles posteriores a la

respuesta y aclaración de los hallazgos señalados en el Informe Parcial de

Conclusión por parte de la Empresa Pa1ticipante;

(b) Cumplir con las Normas Internacionales de Auditoría;

(e) Describir detalladamente las ÍlTegularidades detectadas y las conclusiones

alcanzadas, y

(d) Ser firmado por el funcionario facultado.

3.21



En caso de que a juicio de la Secretaría de Hacienda, el Operador haya aclarado o

subsanado todas las inconsistencias y conclusiones detectadas en el Infonne Parcial

de Conclusión, aquélla emitirá una resolución de cierre, haciéndola del conocimiento

del Operador.



3.22



En el caso de que el Informe de Conclusión determine irregularidades, la Empresa

Participante contará con un plazo de quince (15) Días Hábiles a pattir de la

notificación para que subsane dichas irregularidades, para lo cual deberá entregar la

documentación que acredite fehacientemente que se han subsanado.

A solicitud por escrito de la Empresa Participante, el plazo establecido en el párrafo

anterior podrá ampliarse por una sola vez, hasta por ocho (8) Días Hábiles.



3.23



Resolución Final de Verificación. La Secretaría de Hacienda valorará la

documentación que presente la Empresa Pa1ticipante en atención al Informe de

Conclusión y, en caso de que las irregularidades detectadas hayan sido subsanadas,

emitirá una resolución de cierre, notificándola a la Empresa Participante.

Si a juicio de la Secretaría de Hacienda las irregularidades no fueren subsanadas, ésta

emitirá la Resolución Final de Verificación, cumpliendo al efecto con los requisitos

señalados en los incisos (a) a (d) del numeral 3.20 de este Anexo 4.



25



ÁREA C ONTRACTUAL 6



j



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



La Secretaría de Hacienda señalará en la Reso lución Final de Verificación los aj ustes

que deban realizarse a las Contraprestaciones, así como los demás efectos y

consecuencias que procedan conforme al Contrato y la Normatividad Aplicable.

3.24



Todo ajuste que resulte de la Reso lución Final de Verificación deberá registrarse

inmediatamente en la Cuenta Operativa.



3.25



Las controversias que smjan con motivo de lo dispuesto en el presente Capítulo serán

resueltas en términos de lo estab lecido en el Contrato o en la Normatividad Aplicable.



3.26



Adicionalmente a los requisitos de información y documentación que el Operador

deba cumplir conforme a los Anexos 3, 4, 7 y 8, la Secretaría de Hacienda podrá

solicitar la documentación que, para cada caso en particular, deba conservarse

conforme a lo señalado en las leyes, reglamentos y dispos iciones fisca les vigentes a

la fecha de la realización de las operaciones.



3.27



La Secretaría de Hacienda estab lecerá un comité de evaluación y seguimiento de las

labores de verificación.



Sección IV. Aud itorias mediante Procedimientos Analíticos

3.28



La Secretaría de Hacienda realizará auditorías a través de procedimientos analíticos

a partir de la solicitud de ajustes y coiTecciones que presente la Empresa Pruiicipante

de confonnidad con el nmneral 1.8 del Anexo 8.



3.29



La Empresa Pruiicipante podrá presentar la so licitud de ajustes y correcc iones dentro

de los

ciento ochenta (180) Días posteriores a la fecha de pago de las

Contraprestaciones correspondientes a dicha solicitud, siempre y cuando no se

encuentre sujeto a un proceso de auditoría mediante requerimientos de información o

de visita que comprenda el mismo periodo de la solicitud.



3.30



La Empresa Pruiicipante presentará, junto con la so licitud de ajustes y correcciones,

la evidencia que permita verificar la validez de los ajustes y correcciones derivadas

de las observaciones señaladas.



3.31



La so licitud de ajustes y correcciones deberá contar con la firma autógrafa al calce y ~

al margen de cada hoja que la integre del representante legal de la Empresa

Pruiicipante al que se refiere el numeral3 .38 del presente Anexo.



En dicha solicitud el Operador deberá señalar, al menos, lo siguiente :

(a) Datos generales:

i. Señalar la Denominación o Razón Social del Contratista;



26



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



u. Señalar el domicilio registrado ante el Fondo;

111.



Número de Contrato, y



1v. Folio fiduciario asignado por el Fondo al Contratista;

(b) Antecedentes. La Empresa Participante deberá especificar puntualmente los

conceptos a que se refiere la so licitud de aj uste y corrección del cá lcu lo de las

Contraprestaciones y/o registros contables y financieros , así como el monto de

los mismos y demás elementos necesarios para la determinación de las mismas,

seña lando el Período para el cual se hace la so licitud y en su caso los Períodos

su bsecuentes que se inclu yan en la solicitud, manifestando cómo se determinó el

ajuste y corrección a efecto de que se pueda replicar, presentando, en su caso, la

memoria de cálculo conespondiente.

(e) Documentación:

1.



Anexar copias certificadas, en su caso, de la documentación y la información

con la que soporte los ajustes y correcciones señaladas, así como los montos

de cada ajuste y corrección so li citados.



11.



En caso de que la solicitud de ajustes y correcciones se detive de

observaciones a los vo lúmenes de hidrocarburos registrados ante el Fondo, la

Empresa Participante deberá presentar las copias certificadas de los

documentos donde la CNH avale dichos ajustes de acuerdo a la Cláusu la 13

del Contrato y a la Normatividad Aplicable.



La Empresa Participante deberá describir de manera específica cómo la información

anexada soporta cada una de las observaciones que miginaron la solicitud de ajustes

y COlTeCCIOnes.

3.32



Cuando la solicitud de ajustes y conecciones que presente la Empresa Participante no

contenga los datos o no cumpla con los requisitos ap licab les señalados en el numeral

anterior, se deberá prevenir al interesado, por escrito y por una única vez, para que

subsane la omisión dentro del término de cinco (5) Días Hábiles contados a partir de

que haya surtido efectos la notificación, a efecto de poder continuar con el

procedimiento solicitado, en caso contrario, y una vez transcunido dicho plazo sin

que desahogue la prevención, se desechará la sol icitud notificándole al Operador.



3.33



En caso de que la Empresa Pruticipante no háya entregado la información suficiente

para va lidar la so licitud presentada, la Secretaría de Hacienda podrá requerir

información adicional y/o so licitar la confirmación de la información origina lm ente ~

proporcionada por el Operador. Dicho requerimiento de información o solicitud de

confirmación será por escrito y deberá indicar, al menos:

(a) El objeto o propósito del requerimiento de información;



27



Á REA C ONTRACTU AL 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



(b) La descripción de la información requerida;

(e) El plazo de entrega de la información, que no podrá ser menor a cinco (5) ni

mayor a quince (15) Días Hábiles, ambos a partir de la fecha en que surta efecto

la notificación del requerimiento;

(d) En su caso, el fonnato de entrega de la información, y

(e) El domicilio en el cual se deberá entregar la información y documentación

solicitada, o en su caso, medio o sistema electrónico para su transmisión.

A solicitud por escrito de la Empresa Participante, el plazo para la entrega de la

información requerida podrá ampliarse por una sola vez, sin que el mismo exceda en

ningún caso la mitad del plazo otorgado originalmente.

3.34



En el caso de que la Secretaría de Hacienda determine la procedencia de la solicitud

presentada por la Empresa Pa11icipante conforme a las conclusiones obtenidas del

procedimiento analítico realizado, notificará dicha procedencia a la Empresa

Pru1icipante y al Fondo para que se realicen los ajustes y conecciones respectivos

conforme al Anexo 3.



3.35



En el caso de que la Secretaría de Hacienda determine que no cuenta con la evidencia

suficiente para determinar la procedencia de los ajustes y correcciones lo notificará la

Empresa Participante y al Fondo y podrá iniciar las labores de verificación mediante

la realización de auditoria mediante requerimientos de información o visita.



Sección V. Solicitudes de información a terceros y partes relacionadas



3.36



En cualquier momento, la Secretaría de Hacienda podrá requerir a terceros y a partes

relacionadas del Contratista la presentación de documentación e información

relacionada con sus operaciones con el Contratista y derivadas de las actividades que

éste realice al amparo del Contrato, con el fin de complementar, sustentar y enriquecer

las labores de verificación a su cargo.

Los requerimientos de información a que se refiere el párrafo anterior deberán

sujetarse, en lo conducente, a lo señalado en los numerales 3.2 y 3.3 de este Anexo 4.



Sección VI. De los requerimientos de información del Servicio de Administración

Tributaria



3.37



El Servicio de Administración Tributaria podrá solicitar al Fondo toda la información

registrada por el Contratista en el sistema informático que establezca el mismo, con

el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Contratista.



-;

li



Sección VII. De las notificaciones.



. ."i.



· :t!:



1!1



[!)



28



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6 .CS/2017



3.38



El representante legal de la Empresa Participante, parte relacionada o Tercero se

considerará como Persona autorizada para recibir notificaciones, así como para

atender las auditorías, visitas y requerimientos de información en términos de este

Anexo 4.

La Empresa Participante deberá registrar a su(s) representante(s) legal(es) ante el

Fondo, mismos que podrá(n) ser removido(s) libremente, sin perjuicio de que para

efectos de este Anexo 4 y del Contrato, se tendrá por removido siempre que se dé

aviso al Fondo en un plazo no mayor a cinco (5) Días Hábiles a partir de la fecha en

que se protocolice la remoción u otorgam iento de poder. La remoción surtirá efectos

a partir del Día siguiente a la recepción del av iso.



3.39



Las notificaciones surtirán efectos el Día en que se practiquen. Los plazos señalados

en este Capítulo empezarán a correr al Día siguiente de que haya surtido efectos la

notificación.



3.40



Si al presentarse el notificador para entregar la notificación en el domicilio fiscal o en

el lugar en el que realice sus actividades, no estuviere presente el representante legal

del interesado, dejará citatorio con la Persona que en ese momento se encuentre en

dicho domicilio para que dicho representante esté presente a una hora fija del Día

Hábil siguiente.



3.41



Si el representante legal no atendiera el citatorio, se podrá realizar la notificación con

la Persona que en ese momento se encuentre en el domicilio fiscal o en el lugar en el

que realice sus actividades.



3.42



La Secretaría de Hacienda podrá optar por realizar las notificaciones al Contratista en

la dirección de correo electrónico que para el efecto éste designe o a través de los

sistemas electrónicos que aqué lla estab lezca o determine.

Al efecto, la Secretaría de Hacienda deberá notificar por escrito al Contratista, con al

menos diez (1 O) Días Hábiles de anticipación, su decisión de iniciar las notificaciones

referidas en este Capítu lo a través de los medios electrón icos señalados en el párrafo

anterior, infonnando en su caso los requerimientos técnicos y operativos necesarios

y demás disposiciones que serán ap licables.



Sección Vlll. De las labores de verificación.

3.43



Para la ejecución de las labores de verificac ión a que se refiere el presente Capítulo,

la Secretaría de Hacienda, así como el personal que designe para ello, deberán

apegarse a las Normas Internacionales de Auditoría, a este Contrato y sus Anexos, así

como a los procedimientos ap licab les, además de cumplir con lo siguiente:



n



(a) Preservar su independencia para ejecutar cualquier trabajo de verificación, con - {

la finalidad de que se encuentre libre de impedimentos para emitir su opinión sin



29



ÁR EA C ONTRACTUAL



6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



ser afectado por influencias que comprometan el juicio profesional,

permitiéndole actuar con integridad, objetividad y profesionalismo; evitando

hechos y circunstancias que comprometan su opinión como relaciones

personales, intereses económicos u otros, así como cualquier conflicto de interés;

(b) Contar con los conocimientos técnicos y la capacidad profesional necesarios para

el caso pmticular;

(e) Sujetarse a un programa de capacitación y autoevaluación para la mejora

continua en su trabajo, y

(d) Otorgar el carácter de reservado a los datos, informes, documentos y demás

información del Contratista, parte relacionada o Tercero que reciba o conozca.



Sección IX. De las sanciones.

3.44



En el caso de que el Contratista incumpla con los procedimientos para el pago de las

Contraprestaciones correspondientes señalados en los Anexos 3, 4 y 8, la Secretaría

de Hacienda realizará los ajustes correspondientes, aplicando, en su caso, las

penalizaciones señaladas en el Anexo 3.



3.45



En el caso de que la Secret.aría de Hacienda identifique que en el registro de las

operaciones con partes relacionadas y/o terceros el Contratista haya incumplido con

los requerimientos de información establecidos en el Contrato, dicha Secretaría

informará al Servicio de Administración Tributaria para los efectos conducentes.



30



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-L0 1-A6.CS/20 17



ANEXOS

PROGRAMA MÍNIMO DE TRABAJO



ÁREA CONTRACTUAL 6



~

ftp



J\



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



PROGRAMA MÍNIMO DE TRABAJO



l. El Programa Mínimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Mínimo y, en su caso, los

compromisos adicionales que se adquieran durante el Primer Período Adicional de

Exploración y Segundo Período Adicional de Exploración se expresan en Unidades de

Trabajo. El monto de las Unidades de Trabajo comprometidas como Programa Mínimo

de Trabajo se define en la siguiente tabla:

Unidades de Trabajo del Programa Mínimo de Trabajo



Área

Contractual



Provincia



UT Total

(número)



6



Sureste



1,700



2. El monto de las Unidades de Trabajo comprometidas como incremento en el Programa

Mínimo, equivalen al valor de un Pozo(s) exploratorio(s) en el Área Contractual de

acuerdo a la Propuesta Económica del Contratista en la Licitación según se define en la

siguiente tabla. Las Unidades de Trabajo deberán ejecutarse confonne a las Cláusulas 4.2,

4.3 y 4.4 del Contrato.

3. Valor del Pozo exploratorio en el Área Contractual.



No. Área Contractual



Provincia



6



Sureste



Valor de.pozo en

Unidades de Trabajo

30,200



4. El cumplimiento del Programa Mínimo de Trabajo, del Incremento en el Programa

Mínimo y, en su caso, los compromisos adicionales se evaluarán conforme a la ejecución

de actividades de Exploración dentro del Área Contractual, de acuerdo con su valor en

Unidades de Trabajo, independientemente de los Costos incurridos en su realización.

5. Para efectos del pago de penalizaciones por incumplimiento al Programa Mínimo de - {

Trabajo, al Incremento en el Programa Mínimo y, en su caso, los compromisos adicionales

adquiridos para el Primer Período Adicional de Exploración o el Segundo Período

Adicional de Exploración, el valor de referencia por cada Unidad de Trabajo no realizada

será indexado al precio de los Hidrocarburos de conformidad con la siguiente tabla:



'

il

.



-~



1!1



.·~



·'



1!1



2



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



Valor de referencia por Unidad de Trabajo



Precio del crudo Brent

(Dólares por banil)



Valor de 1 (una)

Unidad de Trabajo

(Dólares)



Menor o igual a 30

Mayor a 30, menor o igual a 35

Mayor a 35, menor o igual a 40

Mayor a 40, menor o igual a 45

Mayor a 45, menor o igual a 50

Mayor a 50, menor o igual a 55

Mayor a 55, menor o igual a 60

Mayor a 60, menor o igual a 65

Mayor a 65, menor o igual a 70

Mayor a 70, menor o igual a 75

Mayor a 75, menor o igual a 80

Mayor a 80, menor o igual a 85

Mayor a 85, menor o igual a 90

Mayor a 90, menor o igual a 95

Mayor a 95, menor o igual a 100

Mayor a 100



772

835

894

949

1,000

1,030

1,057

1,083

1,108

1,131

1,154

1,175

1,190

1,215

1,234

1,252



6. Los montos de la Garantía de Cumplimiento, se calcularán como el resultado de

multiplicar el valor de referencia por Unidad de Trabajo definido en el presente Anexo 5

aplicable a la fecha de adjudicación del Contrato, por el setenta y cinco por ciento (75%)

del número de Unidades de Trabajo correspondientes al Programa Mínimo de Trabajo y

al Incremento en el Programa Mínimo, o del Incremento en el Programa Mínimo no

realizado durante el Período Inicial de Exploración y el compromiso adicional de trabajo

del Contratista para el Primer Periodo Adicional de Exploración o el Segundo Periodo

Adicional de Exploración, respectivamente, de conformidad con lo establecido en la

Cláusula 18.1 .

7. A fin de acreditar el cumplimiento del Programa Mínimo de Trabajo, el Incremento en el

Programa Mínimo y, en su caso, los compromisos adicionales, el Contratista deberá

incluir el programa y la descripción de las actividades relacionadas al Programa Mínimo

de Trabajo en el Plan de Exploración, que en su caso, aprobará la Comisión.

8. El Contratista podría acumular Unidades de Trabajo por cada metro perforado en cada

Pozo exploratorio de conformidad con lo siguiente:

Unidad de trabajo por Pozo exploratorio según profundidad



3



n



-f



ÁREA CONTRACTUA L 6



Contrato No . CNH-R02-L01 -A6.CS/2017



P rofundidad

(mbnm)



Unidades de Trabajo

(número)



o



o



500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4 ,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500



12,000

18 ,000

24,000

27,000

31 ,000

35 ,000

39,000

43 ,000

48 ,000

53,000

59,000

66 ,000

72,000

80,000

88,000



> 8,000

mbnm : metros baJO el nivel del mar.



97 ,000



9. Sólo se acreditarán los metros perforados en Pozos exploratorios perforados por el

Contratista en el marco del Contrato.

1O.

La profundidad de los Pozos exploratorios será medida en metros perforados bajo el

nivel del mar, redondeado hasta el siguiente metro entero. Sólo se acreditarán Unidades

de Trabajo cuando se perfore en el subsuelo marino por 100 metros o más.

11 .

Si la profundidad de dicho Pozo no corresponde a una cantidad expresada en la tabla

anterior, el número de Unidades de Trabajo será detenninado por interpolación lineal con

base en dicha tabla.

12.

El Contratista podrá acreditar Unidades de Trabajo por las actividades descritas

confonne a la siguiente tabla·

Act ividad



.g

·¡:;



'"



.;:=

....



=



lnfo nnac ión del Centro

Nac ional de lnfonnación

de Hidrocarbu ros (CN rH)

Reproceso de infom1ac ión

sísmica 3 O ex istente

Adquisición y procesado

de sísmica 3 0 NAz

Adquisición y procesado

de sísmica 30 W Az

Adqui sición y procesado

de sísmi ca 20

Reproceso de sísmica 20

ex istente



Descr ipc ió n de actividades a acredita r



Unidad



Unidades de

Trabajo

(número)



Por el monto total de infonnación adquirida al CN IH a pattü·

de la Fecha Efecti va, relac ionada con zonas marinas.



Por cada mil

dólares ($EUA)



0. 50



Reproceso contará según cubrimi ento superficial.



La adquisic ión

superficial.

La adquisición

superfic ial.

La adquisic ión

linea l.

La adquisición

linea l.



rea lizada contará segú n el cubtimiento

real izada contará según el cubrimi ento

rea lizada contará según el cubtimi ento

rea li zada contará según el cubrimi ento



4



Km

Km



2



1.25



2



2.50



Km2



4.00



Km



1.00



Km



0.50



ÁREA



CO



TRACT UA L 6



;x



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/20 17



lntetpretación sísmica



Regi tro geofísicos de

pozos



Incluyendo al menos interpretac ión y generac ión de

configuraciones estructurales de los plincipales interva los

Por área contractual

estratigrá fi cos de interés. Cublimi ento de la totalidad de la

super!icie con cobettura sí~mica del área contractual.

Por metro de

Lito lógicos-co n·elac ión (S P, GR, PEF)

registro

Por metro de

Res isti vidad (ind ucc ión, onda electromagnética)

registro

Por metro de

Poros idad (den idad, neutrón)

reg istro

Por metro de

Propiedades físicas de la rocas (sónico dipolar)

registro

Por metro de

Registros especia les (MR I, ECS , FMI, MR)

registro

VS P/Checkshot

Por estación



100.00



0. 12

0. 12

0.12

0.12



035

0.65



Por cada metro de núcleo de fondo

Por metro de

1.5

Adquisición de mue tras f---------------------+~-.,:.n:.:ú:.::c:.:le:.::o_.,--+------l

de núcleo

Por 3 núcleos de

Por cada 3 muestras de núcleos de pared.

5

pared

Análisis de petrofísica básica

Análisi

2.5

Rutinarios/Convencionales Petrografía en secciones delgadas, análi sis de difracc ión de

Por muestra

de núcleos (RCALs)

rayos-X y análisis MEB

Pres ió n capi la r, penneab ilidad relativa, daño de fonnación ,

Análisis

E pec iales

a tomogra fía , resonancia magnética, factor de recuperac ión,

Por muestra

3.5

núcleos (SCALs)

mojabilidad, geomecánica, rayo ga mma espectral , análisis

de fracturas (tliaxia les y caracterizac ión de fracturas) , etc.

Por cada medi ción

Pres io nes MDT

Al menos 4 muestras por unidad de depós ito

60

de pres ión

Por cada muestra de fluido en cada depósito

Por cada mu estra

Muestras MDT

900

hidráulicamente conectado

de fluido

PVT

En cada mu estra por unidad de fluj o

100

Por cada prueba

Por cada prueba de producción, que no se considere de

Prueba de Producc ión

Por cada prueba

700

alcance extendido.

Prueba de Producc ión de

Por cada prueba de producción de alca nce extendido.

Por cada prueba

15,000

alca nce extendido

Evaluación de Recursos

Evaluación de plays y prospectos .

Por área contractual

200

Prospecti vos



"'o;



"'



Electromagnéticos



3



~ ~ r----------t~~~~~~~~~.,--~-~----.,---~,_-------+-----_,

2



2

~ :::: Gravimetlia

K.m/ KJn

~ ~r----------t~~~~~~~~~.,--~-~----.,....--~1--------+-----_,

2

c. Magnetometría

KJn

2



Modelo e tático



"'o...



o



Modelo dinámico

Reparaciones Mayores

Reparaciones M enores



Modelo estático actualizado del ca mpo, que incluya al

menos un yac imi ento.

Modelo diná mico actualizado del campo, que incluya al

menos un yacimiento.

Se refiere a cambios de profundidad y cambios de interva lo,

entre otros.

Se refiere a cambios de aparejo y estimulaciones, entre

otros.



Por estudio



300



Por estudi o



300



Por reparación

mayor

por reparación

menor



1,500

700



13. Las actividades de sísmica y estudios con las que se acrediten Unidades de Trabajo se

sujetarán a la entrega de la información técnica relacionada a la CNH.

El Contratista podrá acreditar Unidades de Trabajo con la información que se adquiera del

Centro Nacional de Infonnación de Hidrocarburos de la Comisión relacionada con zonas

marinas a partir de la Fecha Efectiva.

14. Solamente se aceptarán trabajos de adquisición, reproceso e interpretación sísmica que se

encuentren relacionados al Área Contractual.



5



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6. CS/2017



15 . Los kilómetros cuadrados (krn 2) correspondientes a la adquisición y/o reprocesamiento

sísmica 3D no podrán exceder el 200% de la superficie del Área Contractual.

16. El Contratista podrá acreditar el cumplimiento de los trabajos de adquisición y reproceso

sísmico con datos derivados de autorizaciones para el Reconocimiento y Exploración

Superficial.



)



6



ÁREA CONTRACTUAL



6



Contrato No. CNH-R02-L0 1-A6.CS/20 17



ANEX06

MODELO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO



0( ~

ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



MODELO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Fecha:

Carta de Crédito Irrevocable Standby No: _ _ __

De:

[Nombre del Banco Emisor] (el "BANCO EMISOR/CONFIRMADOR")

A solicitud y por cuenta de [NOMBRE DEL CLIENTE DEL BANCO EMISOR/

CONFIRMADOR], con la presente emitimos esta Carta de Crédito Irrevocable Standby

número

(la "Carta de Crédito") en favor de la Comisión Nacional de

Hidrocarburos (el "BENEFICIARIO") hasta por la cantidad de EUA$ _ _ __

' - - - - - - millones de Dólares 001100 USCY), disponible a la vista en las cajas de

NOMBRE DEL BANCO EMISOR/CONFIRMADOR.

El BENEFICIARIO podrá hacer una o más disposiciones conforme a esta Carta de Crédito

mediante la presentación de un requerimiento de pago por escrito (cada una de dichas

presentaciones una "Disposición") indicando el monto del requerimiento de pago e indicando

que:

(a) (i) ha ocurrido un incumplimiento del Contratista (confonne a la definición de

dicho ténnino en el Contrato) del Programa Mínimo de Trabajo, el Incremento en el

Programa Mínimo o el compromiso de trabajo adicional para los Períodos de Exploración,

aplicable en virtud del Contrato para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos bajo la

Modalidad de Producción Compartida de fecha

, celebrado entre la

Comisión Nacional de Hidrocarburos de México y [NOMBRE DE LAS EMPRESAS

PARTICIPANTES] (el "Contrato") y (ii) el BENEFICIARIO tiene derecho confonne al

Contrato a realizar una Disposición conforme a la Carta de Crédito por la cantidad que se

requiera sea pagada, o

(b) (i) El BENEFICIARIO ha recibido una notificación conforme al siguiente párrafo

de esta Carta de Crédito en el sentido que el BANCO EMISOR/CONFIRMADOR ha decidido

no extender la Fecha de Vencimiento de esta Carta de Crédito por un período adicional de un

(1) Año, y (ii) el Contratista (conforme a la definición de dicho ténnino en el Contrato) no

proporcionó, a más tardar treinta (30) Días antes de la Fecha de Vencimiento, una carta de

crédito sustituta, en fonna y sustancia aceptable al BENEFICIARIO, emitida por un banco

aceptable al BENEFICIARIO, en el entendido que en ese caso el BENEFICIARIO tendrá

derecho a retirar la cantidad total disponible conforme a esta Carta de Crédito.

Esta Carta de Crédito expirará el

(la "Fecha de Vencimiento"), en la

inteligencia de que tal fecha será prorrogada automáticamente según se indica en los Usos

Internacionales relativos a Créditos Contingentes - ISP98, emitidos por la Cámara

Internacional de Comercio, publicación 590 (International Standby Practices-ISP98). Esta

Carta de Crédito se prorrogará automáticamente por períodos adicionales de un (1) Año a

partir de la Fecha de Vencimiento y de cada una de las fechas de vencimiento subsecuentes,

salvo que el BANCO EMISOR/CONFIRMADOR notifique al BENEFICIARIO, con por lo

menos treinta (30) Días de anticipación a la Fecha de Vencimiento, mediante escrito ~



o



2



~



ÁREA C ONTRACTUA L 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6 .CS/2017



entregado en mano con acuse de recibo, la decisión del BANCO EMISORJCONFIRMADOR

de no renovar esta Carta de Crédito por dicho período.

El BANCO EMISORJCONFIRMADOR conviene en que cualquier Disposición por

parte del BENEFICIARIO que cumpla con los términos y condiciones de esta Carta de

Crédito, será honrado puntualmente y pagado, con recursos propios, por el BANCO

EMISORJCONFIRMADOR a más tardar antes del cierre del segundo Día Hábil después de

la presentación adecuada, en o antes de la Fecha de Vencimiento, de los documentos

requeridos. Para efectos de esta Carta de Crédito "Día Hábil" significa cualquier Día distinto

a sábado, domingo u otro Día en que los bancos estén autorizados o requeridos a cerrar en

México.

Esta Cmia de Crédito Standby se sujeta a los Usos Intemacionales relativos a Créditos

Contingentes - ISP98, emitidos por la Cámara Intemacional de Comercio, publicación 590

(Intemational Standby Practices-ISP98), y en tanto no exista contradicción con dichas

prácticas, esta Carta de Crédito se regirá e interpretará por las leyes de México. Cualquier

controversia que surja de la misma deberá resolverse exclusivamente ante los tribunales

federales competentes de México, con sede en la Ciudad de México.

Al recibo de un requetimiento de Disposición de parte del BENEFICIARIO, el

BANCO EMISOR/CONFIRMADOR deberá decidir, dentro del Día Hábil siguiente si se

encontró en orden la documentación que constituye la Disposición, de acuerdo a las

condiciones de esta Carta de Crédito, o si decide que dicha Disposición no cumple con los

requerimientos de esta Calia de Crédito, informando al BENEFICIARIO por escrito las

discrepancias que motivan el rechazo. El BENEFICIARIO podrá volver a hacer nuevas

presentaciones que cumplan con los términos y condiciones de esta Calia de Crédito.

Todos los pagos que el BANCO EMISORJCONFIRMADOR haga al

BENEFICIARIO bajo esta Carta de Crédito se harán mediante transferencia electrónica de

fondos a la cuenta bancaria en la Ciudad de México que el BENEFICIARIO especifique en

el requerimiento de pago.

Los derechos del BENEFICIARIO conforme a esta Carta de Crédito no son

transferibles, excepto que dichos derechos sean cedidos al Gobiemo Federal de México.

Todos los gastos bancarios en relación con esta Carta de Crédito serán por cuenta de

[NOMBRE DEL CLIENTE DEL BANCO EMISORJCONFIRMADOR].

El BENEFICIARIO podrá presentar un requerimiento de Disposición por el monto total o

requerimientos de Disposiciones parciales.

A solicitud del BANCO EMISOR/CONFIRMADOR, los montos de la Garantía de 4

Cumplimiento se podrán reducir de manera anual en proporción al cumplimiento de las

obligaciones garantizadas, previa verificación y autorización de la Comisión Nacional de

Hidrocarburos.



3



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-LO I-A6.CS/20 17



ANEX07

PROCEDIMIENTOS DE PROCURA DE BIENES Y

SERVICIOS



~~



ÁREA CONTRACTUAL 6



«1



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



PROCEDIMIENTOS DE PROCURA DE BIENES Y SERVICIOS

Sección l. Principios generales.



1.1 . Para la procura de bienes y servicios, el Contratista deberá observar las reglas y bases

sobre la procura de bienes y servicios, establecidas en este Anexo, para las

actividades llevadas a cabo al amparo de este Contrato, así como a los lineamientos

emitidos por la Secretaría de Hacienda, vigentes a la fecha de adjudicación del

Contrato debiendo sujetarse a los principios de transparencia, economía y eficiencia.

Para efectos de este Anexo 7, en adición a las definiciones establecidas en el

Contrato, se considerarán las definiciones incluidas en los lineamientos aplicables

que emita la Secretaría de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicación del Contrato.

1.2. El Operador deberá observar lo siguiente respecto a las adquisiciones y

contrataciones:

(a) Cumplir con lo señalado en el Acuerdo por el que se establece la Metodología

para la Medición del Contenido Nacional en Asignaciones y Contratos para la

Exploración y Extracción de Hidrocarburos, así como para los petmisos en la

industria de Hidrocarburos, emitidos por la Secretaría de Economía vigentes;

(b) Contratar de preferencia a compañías locales, cuando éstas ofrezcan condiciones

equivalentes a las existentes en el mercado internacional, incluyendo calidad,

disponibilidad y precio, siempre que este último sea determinado con base en

Reglas de Mercado o, tratándose de transacciones con partes relacionadas, con

base en las Guías sobre Precios de Transferencia para Empresas Multinacionales

y las Administraciones Fiscales aprobadas por el Consejo de la Organización

para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y

(e) Adquirir de manera preferente materiales, equipo, maquinaria y demás bienes de

consumo de producción nacional, cuando éstos se ofrezcan en condiciones

equivalentes a aquellos materiales, equipo, maquinaria y demás bienes de

consumo disponibles en el mercado internacional, incluyendo cantidad, calidad,

fechas de entrega y precio, siempre que este último sea determinado con base en

Reglas de Mercado o, tratándose de transacciones con partes relacionadas, con

base en las Guías sobre Precios de Transferencia para Empresas Multinacionales

y las Administraciones Fiscales aprobadas por el Consejo de la Organización

para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Sección 11. Del procedimiento para la contratación de proveedores de bienes y servicios.



1.3. Para la contratación de proveedores se deberá considerar a la empresa que ofrezca la

meJor calidad, precio, logística, garantías para los volúmenes de los bienes y



L:J



,



~=



.



00



~



C(JA



··.



. ~



[!)



-{



2



ÁREA CONTRACTUAL 6



j{J



Contrato No. CNH-R02-LO l-A6.CS/20 17



servicios que se requieran a lo largo del proyecto. Para tal efecto, el Operador deberá

apegarse a lo señalado en el presente Anexo y en su caso presentar la documentación

necesaria para demostrar que la contratación de dichos bienes y/o servicios fue

pactada con base en Reglas de Mercado o, tratándose de transacciones con partes

relacionadas, con base en las Guías sobre Precios de Transferencia para Empresas

Multinacionales y las Administraciones Fiscales aprobadas por el Consejo de la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

1.4. Los bienes o servicios que se encuentren vinculados a procesos conjuntos, deberán

ser convenidos de fonna integrada, siempre y cuando represente una mayor garantía

de suministro y un mayor beneficio económico asociado.

En su caso, las bases o pliego de requisitos de los términos de referencia aplicables

a la contratación mediante concursos y licitaciones deberán establecer las

condiciones de naturaleza jurídica, de capacidad económica, financiera, técnica, de

experiencia u otros que deban de cumplir los concursantes o licitantes para participar

en los mismos. El Operador no deberá establecer requisitos que impidan y dificulten

la participación de empresas o que atenten contra la igualdad de los postulantes.

1.5. En cualquier caso, los procesos de concurso o licitación que lleve a cabo el Operador,

se deberán realizar bajo los principios de transparencia, máxima publicidad,

igualdad, competitividad y sencillez. Asimismo, el Operador podrá prever distintos

mecanismos de adjudicación. En los procesos de concurso o licitación se deberán

considerar criterios de desempate, mismos que se incluirán en las bases del concurso

o licitación correspondientes de conformidad con la Normatividad Aplicable y las

Mejores Prácticas de la Industria.

El Operador deberá observar lo siguiente:



I.





.



::lt"'..t~t



Para contratos o adquisiciones con un valor menor o igual a $957,351.30 USD

(novecientos cincuenta y siete mil trescientos cincuenta y un Dólares 30/1 00) o

su equivalente en moneda nacional, el Operador tendrá libertad de determinar

los procedimientos y métodos para elegir al proveedor que considere adecuado.

El Operador deberá conservar la infonnación, documentación y/o evidencia con

la cual se demuestre para efecto de las operaciones relacionadas con dicha

subcontratación o adquisición celebradas con partes relacionadas, tanto

residentes en territorio nacional como en el extranjero, fueron determinadas

considerando los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado

con o entre partes independientes en operaciones comparables. Tratándose de

operaciones con terceros que estén sujetas a acuerdos de procura o suministro ~

de carácter regional o global, el Operador deberá conservar la infonnación,

documentación y/o evidencia de que dichas operaciones fueron llevadas a cabo

con base en Reglas de Mercado, o, tratándose de transacciones con paties

relacionadas, con base en las Guías de Precios de Transferencia para Empresas

Multinacionales y las Administraciones Fiscales aprobadas por el Consejo de



'



[!]~[!]



3



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No . CNH-R02-LO I-A6.CS/20 17



la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y en su caso,

que los beneficios derivados de dichas contrataciones se reflejen en menores

Costos por recuperar;

II. Para contratos o adquisiciones con un valor mayor a $957,351.30 USD

(novecientos cincuenta y siete mil trescientos cincuenta y un Dólares 30/1 00) e

inferior o igual a $19,147,026.00 USD (diez y nueve millones ciento cuarenta

y siete mil veintiséis Dólares 00/1 00) o su equivalente en moneda nacional, el

Operador deberá contar con al menos tres (3) cotizaciones para el bien o

servicio contratado. En caso que el valor de la cotización elegida sea superior

en un cinco por ciento (5 %) a la cotización de menor precio que se encuentre

en referencias o precios de mercado, el Operador deberá justificar la razón por

la cual optó por dicha cotización y los criterios técnicos y económicos

considerados. En el caso que, como resultado de realizar el proceso

anterionnente desciito, el proveedor elegido sea una parte relacionada, el

Operador deberá hacer entrega del contrato relativo a la operación y el Estudio

de Precios de Transferencia correspondiente a la Secretaría de Hacienda y a la

CNH, a través de los sistemas del Fondo; y

III. Para contratos o adquisiciones con un valor mayor a $19,147,026.00 USD (diez

y nueve millones ciento cuarenta y siete mil veintiséis Dólares 0011 00) o su

equivalente en moneda nacional, el Operador deberá realizar una licitación o

concurso público internacional, en el cual otorgue el mismo trato a todos los

participantes y elija aquel que ofrezca las mejores condiciones económicas. En

caso que elija una propuesta que no signifique el menor precio, deberá justificar

la razón de la elección y los criterios técnicos y económicos considerados.

Se deberá considerar como piimer mecanismo de adjudicación la licitación o el

concurso público intemacional, con el propósito de promover la participación

del mayor número de oferentes calificados, de modo que se obtengan las

mejores condiciones del mercado.

Asimismo, el Operador deberá asegurar a todos los participantes el mismo

tratamiento, de modo que exista una competencia efectiva, evitando todo tipo

de preferencias o disciiminaciones que favorezcan o perjudiquen a unos en

detrimento o beneficio de otros. También deberá establecerse una clara

identificación del objeto concursado o licitado, las condiciones del servicio o

entrega de los bienes y/o servicios para detenninar los términos del futuro

contrato. En la medida que los bienes y/o servicios se concursen o liciten, se

deberá evitar restricciones innecesarias que reduzcan el número de concursantes

o licitantes calificados.

El método de concurso o licitación deberá contemplar preferentemente que las

ofertas se presenten por escrito y en sobres cerrados dentro de los pl azos





.



;to'..tlt



o



[!]~~[!]



4



ÁREA CONTRACTUA L 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



establecidos, debiendo estar firmadas por los representantes legales de los

oferentes y cumplir los requisitos establecidos en los documentos del concurso

o licitación.

Dichos concursos o licitaciones deberán prever los procedimientos para la

selección del ganador y para la resolución de controversias que petmita la

defensa o impugnación de los oferentes.

Una vez concluido el procedimiento del concurso o licitación correspondiente,

el Operador deberá presentar un informe detallado sobre las condiciones en las

que se desarrolló el concurso o licitación, la evaluación y comparación de las

ofertas y los fundamentos en que se basó la adjudicación del contrato.

Asimismo, deberá proveer copia certificada del contrato y el reporte del

concurso o licitación correspondiente a la Secretaría de Hacienda a través de

los sistemas del Fondo. En su caso, el Operador deberá proporcionar un análisis

comparativo de las propuestas por parte de los participantes y las razones por

las cuales se eligió al ganador, así como los términos técnicos, comerciales y

contractuales de las propuestas.

El Operador no deberá fraccionar de forma innecesaria los procesos de adquisición

o contratación con el objeto de evitar los umbrales establecidos en este apartado.

Los umbrales a los que se refiere el presente numeral se actualizarán en el mes de

enero, confonne a la variación del Índice de Precios al Productor de Estados Unidos

de América publicado por el Bureau of Labor Statistics de los Estados Unidos de

América, con identificación WPUOOOOOOOO sin ajuste estacional, que corresponde

al índice de todas las mercancías, o en su caso, el que lo sustituya por decisión de la

institución emisora. En caso de ajustes o revisiones a dicho índice de precios,

prevalecerá la primera versión publicada. En caso de modificación a la referencia

de Índice, la Secretaría de Hacienda deberá dar a conocer la nueva referencia que

sea representativa para tales efectos.

1.6. En el caso que en alguna contratación conducida bajo los procedimientos referidos

en los incisos (b) y (e) del numeral anterior, los Costos, se incrementen debido a

circunstancias no previstas, el Operador deberá observar lo siguiente:

I.



Si los Costos se incrementan en un monto igual o menor a cinco por ciento (5%)

pero no se encuentran por encima de referencias o de precios de mercado, de

acuerdo a los análisis realizados previamente, no será necesario justificar dicho

aumento;



II. Si los Costos se incrementan en un monto mayor a cinco por ciento (5%) pero

no se encuentran por encima de referencias o de precios de mercado, de acuerdo

a los análisis realizados previamente, será necesario justificar dicho aumento; y



5



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-LOI -A6.CS/201 7



III. En caso que el aumento en los Costos se ubique por encima de referencias o de

precios de mercado, la parte del Costo fuera de rango no se considerará como

Costo Recuperable.

1.7. El Operador podrá asignar directamente el contrato o adquisición a una parte

relacionada o a un tercero, sin necesidad de concursar o licitar, siempre y cuando

demuestre previamente que la propuesta entregada por su parte relacionada o tercero

ofrece un precio o contraprestación que no se encuentra por encima de referencias o

de precios de mercado, montos de contraprestaciones o margen de utilidad de

mercado razonables, confonne el procedimiento del método intercuartil conforme a

la Nonnatividad Aplicable y que, en su caso, los beneficios derivados de dichas

contrataciones se reflejen en menores Costos por recuperar.

En caso que bajo una verificación contable y financiera se identifique que el valor

del precio se encuentra por encima de referencia o precio de mercado, la diferencia

no será considerada como Costo Recuperable.

En el caso de contratar bienes y/o servicios cuyos precios estén regulados por el

Estado y no exista otra opción de compra, el Operador podrá realizar dichas

contrataciones sin necesidad de concursar o licitar y sin realizar estudios previos.

1.8. Si en lugar de optar por realizar alguna contratación bajo los procedimientos

referidos en los incisos (b) y (e) del numeral 1.5, el Operador asigna directamente la

procuración de bienes y/o servicios a una palie relacionada o un tercero, en caso de

incrementos de Costos se aplicarán los criterios establecidos en el numeral 1.6 del

presente Anexo.

Todo análisis o estudio que tenga como objetivo mostrar que la adquisición o

contratación se encuentra a valores de referencia para operaciones con terceros o a

precios de mercado para partes relacionadas, deberá ir acompañado de toda la

información que pennita replicar los resultados obtenidos, así como los criterios

seguidos en su elaboración. En caso que la información que el Operador provea sea

insuficiente para que la Secretaría de Hacienda pueda replicar los resultados

obtenidos, la diferencia por encima del valor de la mediana del Costo de que se trate,

conforme el procedimiento del método intercuartil conforme a la Nonnatividad

Aplicable, no será considerado como Costo Recuperable.



6



ÁREA CONTRACTUAL 6



~



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



ANEXOS

PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA DE

INFORMACIÓN Y PAGO DE

CONTRAPRESTACIONES AL FONDO MEXICANO

DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL

DESARROLLO



,.",

11

L:J



·



o



~



[!],







J



1



[!]



ÁREA CONTRACTUAL 6



X



~



Contrato No. CNH-R02-LO 1-A6.CS/20 17



PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA DE INFORMACIÓN Y PAGO DE

CONTRAPRESTACIONES AL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA

ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO

l.



Procedimientos.



1.1



El Fondo constituirá y administrará un registro en el que todo Contrato debe quedar

inscrito. El Fondo dará a conocer los requisitos que deberá cumplir el Contratista para

llevar a cabo dicho registro. Dichos requisitos serán, al menos:

(a) Solicitud de insc1ipción respectiva;

(b) Copia certificada del Contrato coiTespondiente, así como cualquier modificación al

mtsmo;

(e) Instmmento público que acredite la personalidad del representante legal. Las

Empresas Participantes deberán designar un representante común que tendrá la

relación con el Fondo, e

(d) Instrumento público que acredite la personalidad del Operador, así como la

participación y la personalidad de cada una de las Empresas Participantes.

El Contratista deberá entregar la documentación necesaria a la CNH para que ésta

pueda inscribir el Contrato en el registro que el Fondo ponga a su disposición de

acuerdo a los lineamientos emitidos por el mismo.



1.2



A más tardar tres (3) Días Hábiles después de haber cumplido todos los requisitos para

la inscripción del Contrato en el registro, el Fondo entregará una constancia de

inscripción al Contratista.



1.3



El Fondo podrá realizar la inscripción del Contrato y, por ende, el pago de las

Contraprestaciones a favor del Contratista a las que tenga derecho en virtud del

presente Contrato, sólo si se cumplen los requisitos de inscripción y se emite la

constancia respectiva. El Fondo y sus representantes no incurrirán en responsabilidad

alguna en caso de que un Contrato no pueda ser inscrito en el registro como

consecuencia de algún incumplimiento con los requisitos de inscripción.



1.4



Para el pago de Contraprestaciones que resulten del presente Contrato a un consorcio,

el Contratista deberá notificar al Fondo la forma en la que se realizará dicho pago,

conforme al acuerdo de operación conjunta que las Empresas Pruiicipantes hayan

suscrito y que sea aprobado por la CNH :

(a) Que cada Empresa Participante reciba las Contraprestaciones en la proporción que le

coiTesponda, o

(b) Que las Contraprestaciones sean entregadas al Operador para que éste las distribuya

entre las Empresas Participantes en las proporciones respectivas.



2



ÁREA CONTRACTUA L 6



Contrato No . CNH-R02-LO l-A6.CS/20 17



1.5



El Fondo administrará el sistema infonnático que le permita recopilar y resguardar la

infonnación proporcionada por el Contratista conforme a lo establecido en los Anexos

3 y 4. El Fondo dará a conocer a través de su página de intemet los medios, protocolos,

catálogos, fom1atos y demás especificaciones para poder cargar electrónicamente esta

infmmación en dicho sistema informático, incluyendo la adjudicación por medio de la

firma electrónica avanzada (FIEL).



1.6



A través del sistema infonnático desarrollado para tal fin, el Fondo llevará un registro

de la producción, Precios Contractuales y Valor Contractual de los Hidrocarburos, los

Costos y demás elementos necesarios para la determinación de las Contraprestaciones.

Con base en la información proporcionada por el Contratista y la CNH, el Fondo

realizará el cálculo de las Contraprestaciones que correspondan al Estado. Lo anterior

será sin prejuicio de: (i) las facultades de verificación por parte de la Secretaría de

Hacienda, y (ii) las facultades para la administración y supervisión de los Contratos de

la CNH, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, respecto del cumplimiento de las

obligaciones contraídas por los Contratistas. Previo al cálculo, el Fondo podrá realizar

las consultas que considere pertinentes ante la CNH o la Secretaría de Hacienda, a

efecto de verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte de

los Contratistas.



l. 7



El Fondo pondrá a disposición del Contratista un portal de acceso exclusivo al sistema

informático antes mencionado y otorgará una clave de acceso al mismo a cada Persona

designada por el Contratista para ello, mediante los sistemas de seguridad que el propio

Fondo detennine. En dicho portal podrá consultar la infonnación relativa al Contrato,

así como información sobre producción, precws, Costos registrados,

Contraprestaciones, entre otros.



1.8



El Fondo realizará el cálculo de las Conh·aprestaciones con base en la información que

el Contratista haya registrado al cierre del plazo de conformidad con los procedimientos

de recepción de infonnación establecidos por el Fondo, sin que ello implique una

declaración de validación o verificación de la misma, por lo que dicho cálculo no limita

las funciones de revisión, validación y verificación de dicha información y su

documentación de soporte previstas en el presente Contrato. La Secretaría de Hacienda,

ejerciendo sus funciones de verificación, podrá revisar la infonnación registrada y la

documentación de soporte y, en su caso, detetminará los ajustes a favor del Estado o

del Contratista según corresponda, de confonnidad con el Contrato. Cualquier

información que no haya sido registrada con el Fondo en los plazos establecidos en el

Contrato y sus Anexos, se tendrá como no presentada.



1.9



A través del sistema infonnático desarrollado por el Fondo, el Contratista y la CNH

podrán revisar y, en su caso, remitir observaciones a la información y documentación

que hayan registrado en dicho sistema. Adicionalmente, el Operador podrá presentar la

solicitud de ajustes y correcciones al cálculo de Contraprestaciones a que se refieren la

Sección IV del Anexo 4.



3



~

~;W

ti



ÁREACONTRACTUAL6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



El Fondo recibirá, a través de los medios que ponga a disposición para este propósito,

cualquier observación y, en su caso, solicitud de ajuste y cotTección denh·o de los

ciento ochenta (180) Días posteriores a la fecha de pago de las Contraprestaciones

cotTespondientes a dicha solicitud conforme lo dispuesto en el numeral 3.29 del Anexo

4.

En cualquier caso, el Fondo notificará a la Secretaría de Hacienda para que ésta ejerza

sus facultades en materia de verificación, y detennine, de ser precedentes, los ajustes

aplicables a las Contraprestaciones de confotmidad con lo establecido en el Anexo 3.

En cualquier caso, el Fondo notificará a la Secretaría de Hacienda para que ésta ejerza

sus facultades en materia de verificación, y detennine, de ser precedentes, los ajustes

aplicables a las Contraprestaciones de conformidad con lo establecido en el Anexo 3.

1.10 El Fondo emitirá el certificado de pago de las Contraprestaciones a las que el

Contratista tenga derecho en ténninos del presente Contrato de conformidad con el

procedimiento establecido en el Anexo 3.

1.11 El Fondo establecerá las fechas de expedición de certificados de acuerdo con lo

establecido en el Anexo 3, así como los horarios de recepción de notificaciones y avisos

previos. La entrega de los recursos y el pago de Contraprestaciones en efectivo en favor

del Estado sólo podrán realizru·se por medios electrónicos y utilizando sistemas de

pagos relevantes, en las cuentas y a través de los mecanismos que para tal efecto

publique el Fondo.

1.12 El Contratista deberá transferir a la cuenta del Fondo los ingresos por enajenación de

activos cuyos Costos hayan sido recuperados conforme al Contrato a más tardar diez

(1 O) Días Hábiles posteriores a la liquidación de la venta.

1.13 En los Casos Fortuitos o Fuerza Mayor que determine la CNH, los plazos se

suspenderán hasta que cese el Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

1.14 Cada Empresa Participante, por conducto del Operador, deberá entregar al Fondo los

reportes contables de beneficios económicos elaborados de confonnidad con la

Nonnatividad Aplicable, considerando para tal efecto los linerunientos que emita la

Cotnisión Nacional Bancatia y de Valores para que empresas emisoras reporten, para

efectos contables y financieros, los Contratos y los beneficios esperados de los mismos.

2.



Fonnato de solicitud de inscripción al Fondo Mexicano del Petróleo para la

Estabilización y el Desarrollo.



BANCO DE MÉXICO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO

AVENIDA 5 DE MAYO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC

CIUDAD DE MÉXICO



Ref Solicitud de Inscripción



4



Á REA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-LO l-A6.CS/20 17



Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Público del Estado, denominado FONDO

MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO

(indistintamente, el "Fondo" o el "Fideicomiso"), celebrado el30 de septiembre del2014 por

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como Fideicomitente y Banco de México, como

fiduciario.

Los términos con mayúscula inicial que sean utilizados en la presente y no se encuentren

aquí definidos, tendrán el significado que se atribuye a los mismos en el Fideicomiso.

Al respecto, en los términos de lo previsto en la Cláusula Séptima del Fideicomiso, por este

medio solicitamos la inscripción del (Contrato/ Asignación) que se describe en esta Solicitud

de Inscripción en el Registro del Fiduciario, por lo que se acompañan a la presente Solicitud

de Inscripción los siguientes documentos e infonnación:

(I)



Copia Certificada del (Contrato/ Título de Asignación), como Anexo A; y



(II)



El suscrito, [Nombre Completo del Representante Legal], [Cargo], en relación

con el Fideicomiso, certifico que: (i) las Personas cuyos nombres se enlistan a

continuación (las "Personas Autorizadas") se encuentran debidamente

facultadas para suscribir en representación del [Contratista/ Asignatario]

cualesquiera documentos y notificaciones de confonnidad en los términos y

condiciones del Fideicomiso; (ii) la finna autógrafa que aparece en esta

ce1iificación al lado del nombre de las Personas Autorizadas, es la firma con la

que se ostentan; y (iii) el Fiduciario únicamente deberá reconocer como válida

la documentación firmada por las Personas Autorizadas; y



NOMBRE



TELEFONO



FIRMA



CORREO

ELECTRÓNICO



(III) Para efectos de las Contraprestaciones a Favor del Contratista que, en su caso,

el Fiduciario deba pagar al Contratista en términos de lo establecido en el

Fideicomiso, por este medio se infonna que dichas cantidades deberán ser

depositadas en la cuenta []

[Contratista]

Por: []

Cargo:[]

i Esta fracción únicamente deberá incluirse en las solicitudes de inscripción presentadas por

los Contratistas cuyos contratos contemplen el pago en efectivo de las Contraprestaciones

que en su caso les coiTespondan.



5



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02 -L0 1-A6.CS/201 7



ANEX09

INVENTARIO DE ACTIVOS



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No . CNH-R02-LOl-A6.CS/20 17



INVENTARIO DE ACTIVOS

El presente inventario de Pozos y líneas de descarga podrá ser actualizado por la CNH

confonne a lo documentado por el Contratista durante la Etapa de Transición de Arranque.

Al concluir dicha etapa, este inventario enlistará únicamente los Pozos y líneas de descarga

detenninados útiles para las Actividades Petroleras.

Descripción General del Inventario de Activos al 14 de agosto de 2017.



Localización



Pozo



Ubicación (NAD27)



-·· --Latitud



Longitud



2



Profundidad

(Total

perforada)



Tipo



Año de

Perforación

(Término)



Estado



--



ÁREA CONTRACTUA L 6



Contrato No . CNH-R02-L01-A6.CS/2017



ANEXO 10

USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA

l.



Disposiciones Generales.



1.1



Para efectos de este Anexo 1Ose considerará que:

(a)



El Contratista actúa como prestador de serv1c1o cuando utilice: (i)

infraestructura desatTollada con anterioridad a la Fecha Efectiva y que le haya

sido transferida junto con el Área Contractual o (ii) infraestructura que haya

desanollado al amparo del Contr·ato para asistir a un tercero usuario contratista o asignatario - , a cambio de un pago conforme lo establecido en

este Anexo 1O.



(b)



Tendrá el carácter de "Usuario" el tercero interesado que suscriba con el

Contratista un contrato para el uso compartido de: (i) infraestructura

desarrollada con ante1i01idad a la Fecha Efectiva y que haya sido transferida

al prestador de servicio junto con el Área Contractual o (i i) infraestr·uctura que

haya desanollado al amparo del Contr·ato.



2.



Evaluación de Capacidad Disponible.



2.1



Como parte de la presentación del Plan de Desarrollo, en caso que en éste se prevea

la construcción de nueva infraestructura de Recolección, desplazamiento y logística

de Hidrocarburos sin procesar, fuera del Área Contractual, el Operador tendrá la

obligación de llevar a cabo un análisis de mercado a fin de detectar las posibles

necesidades de capacidad adicional de la infraestructura proyectada. Como parte de

este análisis se deberá llevar a cabo una temporada abierta de conformidad con las

reglas aplicables y la regulación de la Comisión Reguladora de Energía.

En caso que el análisis mencionado en el párrafo anterior determine el interés de

terceros en el uso compartido de la infraestructura, ésta será catalogada como

infraestructura de transporte o Almacenamiento, según corresponda y estará sujeta a

la regulación de la Comisión Reguladora de Energía, en particular respecto del acceso

abierto. De conformidad con la regulación aplicable al transporte y al

Almacenamiento, el Operador y las Empresas Participantes no podrán realizar dichas

actividades de manera directa conforme a su objeto social.



2.2



En caso que el análisis de mercado determine que no existe interés, o en caso que se

catalogue como infraestructura regulada y la construcción de la misma se retrasara

por no contar con las garantías de compra, conforme al plazo máx imo que se señale

en el Plan de Desarrollo aprobado por la CNH, el Operador podrá proceder a la

construcción de la infraestructura planteada originalmente en el Plan de Desanollo

por su cuenta y al amparo del Contrato. Sin menoscabo de lo anterior, el Contratista,

a través del Operador, deberá poner a disposición dicha infraestructura cuando sea

técnicamente posible, conforme a lo establecido en los numerales 3 y 4 de este Anexo

10.



2



ÁREA C ONTRACTUAL 6



~



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



3.



Uso Compru.1ido de Instalaciones.



3.1



Las instalaciones que: (i) hayan sido desanolladas con antelioridad a la Fecha

Efectiva y que hayan sido transferidas al Contratista junto con el Área Contractual o

(ii) hayan sido desanolladas al amparo del Contrato con el objetivo de recolectar,

acondicionar y desplazar Hidrocarburos podrán ser sujetas al uso compartido, por lo

cual el Contratista, por conducto del Operador, deberá facilitar y compa11ir dicha

infraestmctura, conforme a lo siguiente:



3.2



(a)



El Contratista, a través del Operador, podrá pactar con algún tercero

interesado el acceso a las instalaciones desanolladas al amparo del Contrato

para su uso compartido, en cuyo caso tendrá el carácter de prestador de

servicio, a cambio de un pago que no podrá ser mayor al determinado

conforme a la metodología para el cálculo de tarifas máximas establecida en

el numeral 4 del presente Anexo 1O.



(b)



En caso que algún tercero interesado no pueda alcanzar un acuerdo con el

ContTatista, la CNH emitirá opinión respecto de si existen las condiciones para

la celebración de un contrato de servicio para proporcionar acceso al tercero

interesado para su uso compa11ido de acuerdo con los principios establecidos

en el inciso siguiente. La decisión de la CNH será vinculante para ambas

partes.



(e)



El uso compartido de infraestructura deberá ser no indebidamente

discriminatorio y estará sujeto a:

1.

La disponibilidad de capacidad volumétrica de los sistemas y la

factibilidad técnica.

11.

Los requisitos mínimos de calidad de los Hidrocarburos de conformidad

con la Normatividad Aplicable.

m . Los estándares mínimos de seguridad a observar durante la realización de

las operaciones.

IV. La entrega de repo11es de producción en los términos que se acuerden

entre el prestador de servicio y el Usuario.



El Contratista, a través del Operador y los terceros interesados deberán establecer los

términos y condiciones para su acceso, sujeto a los principios establecidos en el inciso

(e) del numeral anterior y la Normatividad Aplicable.

Dichos términos y condiciones deberán determinar las responsabilidades de cada una

de las partes respecto de la infraestructura y el servicio prestado, así como garantizar,

entre otros aspectos, que tanto el Contratista, a través del Operador como el Usuario,

cuenten con las cantidades y calidades de Hidrocarburos equivalentes a los entregados

en el punto de interconexión, sin menoscabo de los ajustes volumétricos en el punto

de salida, para compensar pérdidas o ganancias en calidad.



;11



. .·¡.



·;?.



[!]



[!]



3



ÁR EA C ONTRACTUAL 6



)

-~



Contrato No. CNH-R02-L01-A6 .CS/2017



Los términos y condiciones deberán ser aprobados por la CNH, prevto a su

suscripción.

Los terceros interesados en el uso compartido de la infraestmctura a que se refiere

este numeral (3) deberán presentar la solicitud correspondiente a través del Operador.

Estas solicitudes estarán sujetas a las reglas de utilización de la capacidad , según se

establezca en la Normatividad Aplicable.



3.3



El Contratista, a través del Operador, permitirá el uso compartido de la infraestructura

con base en los términos y condiciones pactadas con el Usuario, las cuales se incluirán

en el contrato que firmen las partes.

3.4



En caso que existan impedimentos de carácter técnico, de manera conjunta el

Operador y el Usuario deberán llegar a un acuerdo de buena fe para solucionar dichos

impedimentos. Si el Operador y el Usuario no lograran llegar a un acuerdo para

solucionar los impedimentos de carácter técnico, cualquiera de ellos podrá solicitar la

opinión de la CNH, la cual fijará su posicionamiento dentro de los treinta (30) Días

posteriores contados a partir de la recepción de la solicitud referida. La decisión de la

CNH será vinculante para ambas partes.



3.5



En caso que el Operador niegue el acceso a sus instalaciones a un Usuario y se

compruebe que cuenta con capacidad disponible, u ofrezca dicho servicio en

condiciones indebidamente discriminatorias, el Usuario podrá solicitar la opinión de

la CNH, la cual fijará su posicionamiento dentro de los treinta (30) Días posteriores

contados a partir de la recepción de la solicitud referida. La decisión de la CNH será

vinculante para ambas partes. En el primer supuesto, el Contratista deberá acreditar

ante la CNH la falta de capacidad disponible o cualquier otra limitación técnica al

momento de negar el acceso.



3.6



En el supuesto que el Operador atribuya la restricción al uso compartido de la

infraestructura a causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor ésta deberá ser notificada a

la CNH al Día siguiente a que ésta es actualice por los medios que la CNH determine.

El Operador deberá presentar un plan de continuidad de la operación en un plazo

determinado por la CNH en función de las condiciones particulares del caso.



3.7



En caso que el contrato del contratista que esté prestando el servicio termine por

cualquier causa, la CNH determinará al tercero que opere, en nombre del Estado, la

infraestructura compartida. El Usuario seguirá obligado a realizar el pago conforme

la tmifa unitaria acordada por el uso de la infraestructma respectiva en favor del

tercero operador que determine la CNH.



4.



Tarifa Unitaria Máxima por el Uso Compartido de Infraestructura.



4.1



El Costo para el Usuario por el uso de la infraestructura compartida estará sujeto a lo

siguiente:



.. ·¡.



;-



-~



1!1

-



1!1



4



ÁREA CONTRACTUAL 6



k ,AAIJ



Contrato No. CNH-R02-LOI-A6.CS/2017



(a)



El Costo para el Usuario será el resultado de multiplicar la tarifa unitaria

pactada por el volumen manejado en la infraestructura del prestador de

servicio.



(b)



La tarifa unitaria pactada entre el Contratista y el Usuario no podrá ser mayor

a la tarifa unitaria máxima determinada conforme este numeral 4. En caso que

el Contratista y el Usuario sean partes relacionadas la determinación de los

componentes de la fórmula de la tarifa unitaria máxima deberá seguir las

reglas relativas a los precios de transferencia establecidas en el Anexo 4.



(e)



En caso de ser necesario, la tarifa unitaria máxima considerará tanto la

infraestructura adicional requerida para permitir la interconexión como los

Costos de operación y mantenimiento asociados a dicha infraestructura

adicional para el manejo eficiente de volumen del Usuario en la infraestructura

existente.



(d)



La operación y mantenimiento de la infraestructura compartida, así como la

construcción e instalación de la infraestructura adicional requerida para la

interconexión, serán realizadas por el Operador y financiadas por el

Contratista.



4.2



En su caso, los Costos asociados a la interconexión del Usuario con la infraestructura

sujeta al uso compartido serán cubiertos por el propio Usuario.



4.3



La tarifa unitaria máxima se determinará conforme a la siguiente fórmula:



la

M- [

t - QaX(1- r)



X



T )]

( -1- - aNolr

Na



+[



/A

QAX(1- r)



X



( -1- - T ) ] +O +A

aNAir

NA

t

t



Donde:



Mt = Tarifa unitaria máxima en Dólares por unidad de volumen, para el uso de

la infraestructura en el Período t .

la = Inversión realizada originalmente por el Contratista para desarrollar la

infraestructura objeto del contrato para el uso compartido de la infraestructura,

en Dólares conforme lo registrado y reconocido en el Contrato .

Qa = Capacidad anual instalada de la infraestructura asociada a la l o.

Na = Vida contractual en Años que opera la infraestructura asociada a la lo,

contando a partir del Período en que se finaliza la construcción de dicha

infraestructura y hasta el final del Contrato del Contratista.

/A = Inversión adicional en infraestructura realizada por el Contratista para

prestar el servicio al Usuario, en Dólares.

QA = Capacidad anual de la infraestructura asociada a la h En su caso, esta

capacidad anual considerará la capacidad incremental que brinde la l A a la

infraestructura original asociada a l o.



5



ÁREA C ONTRACTUA L 6



{



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



NA = Vida contractual en Años que opera la infraestructura asociada a lA,

contando a partir del Período en que se finaliza la construcción de dicha

infraestmctura y hasta el fmal del Contrato del Contratista.

Dt = Costos de operación y mantenimiento en los que incune el Contratista,

asociados a la lo, en Dólares por unidad de volumen manejada en dicha

infraestructura en el Período t.

At = Costos de operación y mantenimiento en los que incurre el Contratista,

asociados a la h en Dólares por unidad de volumen manejada en dicha

infraestructura en el Período t .

r =Tasa impositiva igual a 30%.

aNi=o.Air= Fórmula del valor presente de una anualidad de N¡ períodos con un

rendimiento r.

aN ¡·Ir =



r



r =Tasa de rentabilidad nominal, equivalente a 10.81%.



- ·.

11

I:J



.



-~



~



. ~



~



6



ÁREA



CONTRACTUAL 6~



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/20 17



ANEXO 11



CONVENIO PRIVADO DE PROPUESTA CONJUNTA _.{!



'



~~

/!,!

w



AREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



PETRONAS



FORMATO CNH2

CONVENIO PRJV ADO DE PROPUESTA CONJUNTA

CONVENIO PRIVADO DE PROPUESTA CONJUNTA, que celebran PC CARIGALI

MEXJCO OPERATIONS, S.A. DE C.V., representada por ROXANA BURCIAGA

CONTRERAS y ECOPETROL GLOBAL ENERGY, S.L.U., representada por FABIO

ENRIQUE ORTEGA GALVIS (los "Integrantes"), respectivamente, para presentar una propuesta

conjunta en la Licitación CNH-R02-L01/2016, referente a la adjudicación de Con tratos de

Producción Compat1ida para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos en Aguas Someras Primera Convocatoria, de conformidad con la Convocatoria CNH-R02-COI/2016, publicada por la

Comisión Nacional de Hidrocarburos en el DOf el día 20 de: julio de 2016, aJ tenor de: las siguientes

declaraciones y cláusulas:

DECLARAOONES

l.



Declara la Compañía



PC CARIGALI MEXICO OPERATIONS, S.A. DE C.V.



("PetTtmns"):



U.



I.a.



Que es una sociedad constituida confonne a las leyes de los Estados Unidos

Mexicanos, y acredita su legal existencia con la Escritura Publica 32,485, de fecha 11

de diciembre de 2015, otorgada ante la fe del Lic. Ponciano López Juárez, Notario

Publico No. 222 de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Publico de

Comercio de la Ciudad de México, bajo folio electrónico mercantil No. 549972 -1, en

fecha 26 de enero de 20 16;



l.b.



Que su domicilio se encuentra ubicado en Paseo de las Palmas No. 405, 5° piso, suite

504, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de

México, C.P. 11000, México; y,



J.c.



Que ROXANA BURCJAGA CONTRERAS, acredita su personalidad y facultades,

mediante Escritura Publica 32,485, de fecha 11 de diciembre de 2015, otorgada ante

la fe del Lic. Ponciano López Juárez, Notario Publico No. 222 de la Ciudad de

México, e inscrita en el Registro Publico de Comercio de la Ciudad de México, bajo

fo lio electrónico mercantil No. 549972 -1, en fecha 26 de enero de 2016,

manifestando bajo protesta de decir verdad que no le han sido revocadas, ni limitadas

o modificadas en forma alguna, a la fecha en que se suscribe el presente convenio.



Declara la Compañía ECOPETROL GLOBAL ENERGY, S.L.U. (" Ecopetrof') :



2



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-LOl-A6.CS/2017



PETROHAS



Ill.



U.a.



Que es una sociedad constituida conforme a las leyes de Espana y acredita su legal

existencia con escritura pública No. 137 del 18 de febrero de 2009, otorgada ante

Notario de Madrid, Don Felipe Rivas Recio;



U.b.



Que su domicilio se encuentra ubicado en Calle Villanueva, 29 28001, Madrid,

Espafta; y,



n.c.



Que el señor FADIO ENRIQUE ORTEGA GALVIS, acredita su personalidad y

facultades, mediante 65,228 de fecha 7 de mano de 2017, otorgada ante la fe del

Lic. Francisco l. Hugues Vélez, 'Notario Público 2 12 de la Ciudad de México

manifestando bajo protesta de decir verdad que no .]e han sido revocadas, ni limitadas

o modificadas en forma alguna, a la fecha en que se suscribe el presente convenio;



Eliminado: 1

palabra, con

información

personal

considerada

como

confidencial de

conformidad,

con el Artículo

113, fracción 1

de la LFTAIP.



Los Integruntes declaran:



m.a.

IJI.b.



Que están de acuerdo en fonnali:mr el presente convenio con el objeto de participar

conjuntamente en términos de lo previsto en las Bases de la Licitación;

Que señalan como domicilio común el ubicado en Paseo de las· Palmas No. 405, 5°

piso, suite 504, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación



oír y recibir notificaciones· y,



rn.c.



Que están de acuerdo en obligarse, al tenor de las siguientes:



CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. Los Integrantes convienen en agruparse con el objeto de presentar una

Propuesta conjunta para participar en la Licitación bajo la figura de Licitante Agrupado.



SEGUNDA.- ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES QUE CADA CO.l'riPAÑÍA SE

OBLIGA A EJECUTAR Y ASUMIR. En caso de resultar Licitante· Ganador, los Integrantes se

obligan a lo siguiente

PC CARIGALI ME.XICO OPERATIONS, S.A. DE C. V., se obliga a ejecutar: como Integrante y

Operador, todas las actividades, incluyendo las de soporte técnico y la contribución :financiera en

función de su cuoáL de participación, así como dirigir, asumir la representación, el liderazgo y In

conducción' del plan de exploración. y en su caso, el plan de desarrollo para la extracción de



~-



3



ÁREA CONTRACilJAL 6



~ ~



Contrato No. CNR-R02-L01-A6.CS/2017



P&TRONAS

· hidrocarburos bajo y conforme al Contrato para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos Bajo

la Modalidad de Producción Compartida en Aguas Someras.

ECOPETROL GLOBAL ENERGY, S. L. U., se obliga a ejecutar: como Integrante, las actividades

de soporte técnico y la contribución financiera en función de su cuota de participación, bajo y

conforme al Contrato para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos Bajo la Modalidad de

Producción Compartida en Aguas Someras.

TERCERA.- DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE

COMÚN PARA LA

P.RESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. los Integrantes convienen que la Compañía Petron~s

será el representante común para la presentación de la(s) Propuesta(s). En tal virtud, Jos

representantes legales de PC CARJGALI MEXICO OPERATIONS, S.A. DE C.V., los señores

Luís Federico Moreno Trevil1o y Roxana Burciaga Contreras. tendrá las facultades necesarias y

suficientes para actuar ante la Convocante, en nombre y representación de los Integrantes, en todos

y cada uno de Jos actos y etapas de la Licitación y los que de ella se deriven, asf como para fumar

toda clase de documentos y redbir toda clase de notificaciones incluyendo las de carácter personal,

conforme a lo descrito en el poder notarial o instrumento público que le sea otorgado para tales

efectos, mismo que se adjunta ni presente convenio como ANEXO ÚNICO.

CUARTA.- OPERADOR. los Integrantes designan en este acto, sujeto a la celebración del

Contrato, a la CompafHa PC CARIGALI ME.XICO OPERATIONS, S.A. DE C.~., como

Operador para todos los efectos legales a que haya lugar.

QUINTA.- Porce11taje de Participación. Los lntegrantes del Licitante Agrupado establecen que el

porcentaje de participación que les corresponderá del Contrato, será de In siguiente forma:

50%

50%



Pe tronas

Ecopetrol



SEXTA.- OBLIGACIÓN CONJUNTA Y SOLIDARfA. Los Jntegrontes se obligan en fonna

conjunta y solidaria entre sí y ante la Convocnnte, a hacer frente a todas las obligaciones que

resulten de la Licitación, incluyendo la suscripción del o de los Contratos correspondientes.

SÉPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. Los lntegrantes no podrán

divulgar la Información Confidencial que obtengan del Cuarto de Datos de Aguas Someras Primera Convocatoria, sÍl1 autorización expresa de la Convocante.

El presente Convenio Privado de Propuesta Conjunta se firma por Jos Jotegrantes en 2 (dos)

ejemplares originales, en la Ciudad de México, México, a los 30 días del mes de mayo de 2017.



~

_,.



4



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-L01-A6.CS/2017



PETRONAS

PC CARIGALI MEXICO OPERATIONS,

S.A. DE C.V.



Ro · na Burciaga Contreras



Representante Legal



[Hoja de firmas al Convenio Privado de Propuesta Conjun ta entre PC Carigali Mexico Operations, S.A. de C. V.,

y Ecopetrol Global Energy S.L. U. 1



u



~ AAA

5



ÁREA CONTRACTUAL 6



Contrato No. CNH-R02-L0 1-A6.CS/2017



Ecopetrol Global Energy S. L. U.



PETRONAS



[Hoja de firmas al Convenio Privado de Propuesta C01yunla entre PC Carigali Mexico Operalioh!, S.A. de

C. V. y Ecope1rol Global Energy, S. L. U.]



e)(

6



1



ÁREACO TRACTUAL6