NOTICE: The text below was created automatically and may contain errors and differences from the contract's original PDF file. Learn more here
Contrato No. CNH-R02•L04-AP-CM-G01/2018
CONTRATO PARA LA EXPLORACIÓN Y
EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS
BAJO LA MODALIDAD DE LICENCIA EN
AGUAS PROFUNDAS
ENTRE
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Y
REPSOL EXPLORACIÓN MÉXICO, S.A. DE C.V.,
PC CARIGALI MEXICO OPERATIONS, S.A. DE C.V.
Y
OPHIR MEXICO OPERATIONS, S.A. DE C.V.
7 DE MAYO DE 2018
ÁREA CONTRACTUAL AP-CM-GO1
CORDILLERAS MEXICANAS
ARFA CONiRACR/AL AP-CM-(i01
Contrato No. CNH-R02-L04AP-CM-6012018
ÍNDICE
CLÁUSULA 1. DEFINIC[ONES E INTERPRETACIGN
1.1
1.2
1.3
4
4
l6
16
Definiciones
Singular y Plural.
Encabezados y Referencias.
17
CLÁUSULA 2.OBdETO DEL CONTRATO
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
17
17
18
18
I8
18
19
Modalidad Licencia.
No Otorgamiento de Derechos de Propiedad.
Intereses de Participación.
Responsabilidad Solidaria.
Operador.
Cambio de Operador
Reporte Contable de Beneficios.
CLÁUSULA 3. PLAZO DEL CONTRATO
3.1
3.2
3.3
3.4
19
19
19
20
21
Vigencia
Prórroga.
Etapa de Transición de Arranque.
Renuncia del Contratista
CLÁUSULA 4. EXPLORACIÓN
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
22
Plan de Exploración
Periodo Inicial de Exploración.
Primer Periodo Adicional de Exploración
Segundo Periodo Adicional de Exploración
Actualización del Plan de Exploración
Retraso en la Presentación del Plan de Exploración
Incumplimiento de los Compromisos de Trabajo.
Pruebas de Formación.
Notificación de Descubrimiento
22
22
23
23
24
24
24
25
25
CLÁUSULA 5. EVALUACIÓN
5.1
5.2
5.3
5.4
26
Evaluación.
Programa de Evaluación
Hidrocarburos Extraídos Durante Pruebas.
Informe de Evaluación
26
26
27
27
CLÁUSULA 6.DESARROLLO
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
27
Descubrimiento Comercial.
Plan de Desarrollo.
Observaciones al Plan de Desazrollo por Parte de CNH.
Actualización del Plan de Desarrollo.
Actividades de Exploración Adicionales
27
27
28
28
29
Á1tEA CONTRACTUAL AP~CM-001
Contrato No. CNH-R02-L04AP-CM-GOI/2018
CLÁUSULA 7. REDUCCIÓN Y DEVOLUCIÓN DEL ÁREA
7.l
7.2
Reglas de Reducción y Devolución
No Disminución de Otras Obligaciones.
29
30
CLÁUSULA 8. ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN
8.1
8.2
30
Perfil de Producción.
Instalaciones.
30
31
CLÁUSULA 9. UNIFICACIÓN
9.1
9.2
31
Procedimiento de Unificación.
Unificación sin Contratista o Asignatario Contiguo
CLÁUSULA 10. AVANCE DE LAS ACTIVIDADES PETROLERAS
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
31
32
32
32
33
33
33
33
Perforación de Pozos.
Reportes de Perforación y Geofísicos.
Programas de Trabajo Indicativos.
Informes de Avance
Actividades Exentas de Aprobación
33
CLÁUSULA 11. COSTOS
11.1
11.2
11.3
11.4
1I.5
29
33
34
34
34
34
Contabilidad de Costos del Contratista.
Presupuestos Indicativos.
Procura de Bienes y Servicios.
Obligación de Mantener Registros.
De las Operaciones del Contratista con Terceros
CLÁUSULA 12. MEDICIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS HIDROCARBUROS
34
NETOS
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
34
Procedimientos de Medición.
Sistemas
Instalación, Operación, Mantenimiento y Calibración de los
35
de Medición.
35
Registros.
35
Mal Funcionamiento de los Sistemas de Medición.
35
Punto de Medición Fuera del Área Contractual.
36
CLÁUSULA 13. MATERIALES
13.1
13.2
13.3
Propiedad y Uso de Materiales
Materiales Inmuebles Exentos de Transferencia.
Arrerrdamiento
36
36
36
CLÁUSULA 14.OBLIGACIONES ADICIONALES DE LAS PARTES
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
Obligaciones Adicionales del Contratista
Aprobaciones de la CNH
Responsabilidad en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa,
Protección al Ambiente y Salud en el Trabajo.
Daños Preexistentes
Derecho de Acceso de Terceros al Área Contractual.
36
36
39
39
41
41
R_
ARk:A CON'IRACRIAL MCM-(i01
~~
Convato No. CNH-R02-1A4-AP-CM-GOV20t8
CLÁUSULA 15. DISPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN
15.1
15.2
15.3
42
Hidrocarburos de Autoconsumo
Comercialización de la Producción del Convatista
Disposición de los Subproductos
42
42
42
CLÁUSULA ltí. CONTRAPRESTACIONES
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
42
42
42
43
43
43
Pagos Mensuales.
Contraprestación del Estado,
Contraprestación del Contratista.
Valor Contractual de los Hidrocarburos.
Revisión y verificación de las Convaprestaciones.
CLÁUSULA l7. GARANTÍAS
17.1
17.2
43
Garantía de Cumplimiento
Garantía Corporativa.
43
45
CLÁUSULA 18. ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA CONTRACTUAL46
I8.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
Requerimientos del Programa.
Notificación de Abandono
Fideicomiso de Abandono
Fondeo del Fideicomiso de Abandono
Fondos insuficientes.
Sustitución Solicitada por la CNH.
Gtapa de Transición Final.
46
46
46
47
48
49
49
CLÁUSULA 19. RESPONSABILIDAD LABORAL; SUBCONTRATISTAS Y
CONTENIDO NACIONAL
51
19.1
19.2
I9.3
I9.4
19.5
Responsabilidad Laboral.
Subcontratistas
Contenido Nacional.
Preferencia de Bienes y Servicios de Origen Nacional.
Capacitación y Transferencia Tecnológica
CLÁUSULA 20. SEGUROS
20.1
20.2
20.3
54
Disposición General.
Cobertura de Seguros.
Destino de los Beneficios.
54
54
54
CLÁUSULA 21.OBLIGACIONES DE CARÁCTER FISCAL
21. I
21.2
51
51
51
53
54
55
Obligaciones de Cazácter Fiscal.
Derechos y Aprovechamientos
55
55
CLÁUSULA 22. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
55
22.1
22.2
22.3
22.4
Caso Fortuito o Fuerr~ Mayor
Carga de la Prueba
Notificación de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.
Derecho de Terminación.
55
55
55
56
AREA CONTRACTUAL AP{M-GUI
t.OnáalO No. CNH-R02•L04-AP-CM-GOl/2018
22.5
Situaciones de Emergencia o Siniestro
56
CLÁUSULA 23. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA Y RESCISIÓN
CONTRACTUAL
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
Rescisión Administrativa
57
Investigación Previa.
59
Procedimiento de Rescisión Administrativa.
60
Rescisión Contractual
60
Efectos de la Rescisión Administrativa o Rescisión Contractual..... 62
Finiquito.
62
CLÁUSULA 24. CESIÓN Y CAMBIO DE CONTROL
24.1
24.2
24.3
24.4
57
63
Cesión.
Efectos de la Cesión o el Cambio de Control
Prohibición de Gravámenes
Invalidez.
63
63
64
64
CLÁUSULA 25. INDEMNIZACIÓN
64
CLÁUSULA 26. LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 65
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
26.6
26.7
26.8
26.9
Normatividad Aplicable.
Conciliación
Requisitos del Conciliador y del Experto independiente.
Tribunales Federales
Arbitraje
Consolidación.
No Suspensión de Actividades Petroleras.
Renuncia V(a Diplomática
Tratados Internacionales
65
65
66
66
67
67
68
68
68
CLÁUSULA 27. MODIFICACIONES Y RENUNCIAS
68
CLÁUSULA 28. CAPACIDAD Y DECLARACIONES DE LAS PARTES
68
Declaraciones y Garantías.
Relación de las Partes.
68
69
CLÁUSULA 29. DATOS Y CONFIDENCIALIDAD
69
28.1
28.2
29. I
29.2
29.3
29.4
29.5
29.6
Propiedad de la Información.
Posesión y Uso de la Información Técnica.
Aprovechamiento de la Información Técnica resultado de las
Actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial.
Infornación Pública.
Confidencialidad
Excepción a Is Confidencialidad.
ry
69
70
70
70
70
71
ÁRFA CONTRACTUAL AP-CMG01
Contrato No. CNFi-R02-L.04-AP-CM-G01 /2018
CLÁUSULA 30. NOTIFICACIONES
72
CLÁUSULA 31. TOTALIDAD DEL CONTRATO
73
CLÁUSULA 32. DISPOSICIONES DE TRANSPARENCIA
73
32.1
32.2
32.3
32.4
Acceso a la lnfomtación.
Conducta del Contratista y Filiales
Notificación de la Investigación.
Conflicto de Interés.
73
73
74
74
CLÁUSULA 33. COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD
NACIONAL
75
CLÁUSULA 34. IDIOMA
75
CLÁUSULA 35. EJEMPLARES
75
ARtA CnNTNA('YUAL .4P-CN{¡III
Contrato No. CNI1-R02-L04-pP-CM-G01/2018
Contrato CNN-R02-L04AP-CM-GOl/2018
CONTRATO PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE
HIDROCARBUROS BAJO LA MODALIDAD DE LICENCIA EN AGUAS
PROFUNDAS
Este Convato para la Exploración y Exvacción de Hidrocazburos bajo la Modalidad de
Licencia en Aguas Profundas (el "Convato") se celebra el 7 de mayo de 2018, entre. por una
parte, los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ("México", el "Estado"ola "Nación"), a
través del Ejecutivo Federal por conducto de la COMIS16N NACIONAL DE
HIDROCARBUROS (la "CNH"), representada por el C. Juan Carlos Zepeda Molina, en su
carácter de Comisionado Presidente; por el C. Martín Álvarez Magaira, Titular de la Unidad
Jurídica, y por el C. Fausto Álvarez Hernández, Titular de la Unidad de Adminisvación
Técnica de Asignaciones y Convatos, y por la ova parte. REPSOL EXPLORACIÓN
MÉXICO, S.A, DE C.V., una sociedad mercantil constituida de acuerdo con las leyes de los
Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo "REPSOL"), representada por Luis Cazlos
Resvepo, en su carácter de apoderado legal, PC CAR1GALl MÉXICO OPERATIONS, S.A.
DE C.V., una sociedad mercantil constituida de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos.
Mexicanos (en lo sucesivo "PC CARIGALI"), representada por Emeliana Dallan Rice Oxley,
en su carácter de representante legal, y OPHIR MEXICO OPERATIONS, S.A. DE C.V. una
sociedad mercantil constituida de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos
(en lo sucesivo "OPHIR MEXICO"), representada por Oliver Francis Quinn en su carácter
de representante Icgal, al tenor de las siguientes Declaraciones y Cláusulas:
DECLARACIONES
La CNH declara que:
1.
Es un Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética de la
Administración Pública Federal Centralizada del Estado, con personalidad jurídica propia,
autonomía técnica y de gestión, de conformidad con los artículos 28, octavo párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (la "Constitución"), 2, fracción 1, y
3 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética;
Il.
Confomte a los artículos 27, séptimo párrafo, de la Constitución; 1 S y
23 de la Ley de Hidrocazburos y 38, fracción II, de la Ley de los Órganos Reguladores
Coordinados en Materia Energética, tiene capacidad legal para celebrar, en nombre y
representación del Estado, contratos con particulares o con Empresas Productivas del Estado
a través de los cuales la Nación lleva a cabo las actividades estratégicas de Exploración y
Extracción del Pevóleo y demás Hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el territorio
mexicano;
III.
De conformidad con las disposiciones aplicables de la Constitución, la
Ley de Hidrocarburos, la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia
Energética y los lineamientos establecidos por la Secretaría de Energía y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público en el ámbito de sus respectivas competencias, el 20 de julio de
2017 publicó en el Diario Oficial de la Federación la Convocatoria No. CNH-R02-004/2017
NZtA C04TRACNAL AP-C'M-Ci(11
Contrato No. CNIi-R02-L04-AP-CM-G011201S
para la Licitación Pública Internacional CNH-R02-L04í2017 de un Contrato para La
Exploración y Extracción de Hidrocarburos bajo la Modalidad de Licencia en Aguas
Profundas para el Área Contractual descrita en el Anexo I, y que de acuerdo con el
procedimiento establecido en las Bases de Licitación emitidas para dicho procedimiento de
licitación, emitió eI fallo el 2 de febrero de 2018 mediante el cual adjudicó eI Contrato a
REPSOL EXPLORACIÓN MÉXICO, S.A. DE C.V. en Consorcio con PC CARIGALI
MEXICO OPERATIONS, S.A. DE C.V. y OPHIR MEX[CO LIMITED mismo que fue
publicado e) 8 de febrero de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, y
IV.
Sus representantes están facultados para celebrar este Contrato
conforme al artículo 23, fracción ll[, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en
Materia Energética; 10, fracciones ll, IV y Vll, 14, fracción XVI, 20 y Segundo Transitorio
del Reglamento Interno de la CNH.
REPSOL declara que:
I.
Es una sociedad mercantil constituida bajo las leyes de México
mediante Escritura Pública No. 100,116, Libro 3,492. de fecha 21 de octubre de 2003,
otorgada ante la fe del Notario Público No. 103 de la Ciudad de México, Lic. Armando
Gálvez Perez Aragón, cuyo único objeto social es la Explotación y Extracción de
Hidrocarburos, de conformidad con la Escritura Pública No. 50,820, Libro 1,338, de fecha
26 de julio de 201 ~, otorgada ante la fe del Notario Pública No. 249 de la Ciudad de México,
Lic. Raúl Rodríguez Pitia, actuando como suplente y en el protocolo a cargo del Notario
Público No. 218 de la Ciudad de México, Lic. losé Luis Villavicencio Castañeda y que cuenta
con capacidad legal para celebrar y cumplir el presente Contrato;
II.
Tiene su residencia fiscal en México, cuenta con un Registro Federal
de Contribuyentes y no tributa en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades a que
se refiere cl Capítulo VI del Titulo Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta;
[II.
Conoce las leyes de México, así como sus reglamentos y cualesquiera
otras disposiciones aplicables;
IV.
Tiene la organización, la experiencia y la capacidad técnica, financiera
y de ejecución para cumplir con sus obligaciones en virtud del presente Contrato:
V.
Ha llevado a cabo los actos corporativas, obtenido las autorizaciones
corporativas o de otra naturaleza y cumplido con los requisitos legales aplicables para
celebraz y cumplir el presente Contrata, y ni ella ni algún tercero asociado con la misma se
encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 26 de la Ley de Hidrocarburos, y
V[.
La capacidad jurídica de su representante para celebrar el presente
Contrato se acredita mediante el poder protocolizado en la Escritura Pública No. 4R,121,
Libro 1,243, de fecha l4 de junio de 2016, otorgada ante la fe del Notario Público No. 218 de
la Ciudad de México, Lic. José Luis Villavicencio Castañeda.
H'
ARt:.4 CnV7ttA('NAL AP-('~1{xlI
Contrato No. CNH-R02-L04-AP-CM-GD I/201R
PC CARIGALI declara que:
1.
Es una sociedad mercantil constituida bajo las leyes de México
mediante Escritura Pública No. 32,485, Libro 1,083, de fecha 11 de diciembre de 2015,
otorgada ante la fe del Notario Público No. 222 de la Ciudad de México, Lic. Ponciano López
Iuárez, cuyo único objeto social es la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, de
conformidad con la Escritura Pública No. 109,848, Libro 2,667, de fecha 26 de julio de 2017,
otorgada ante la fe del Notario Público No. 22 de la Ciudad de México, Lic. Luis Felipe
Morales Viesca, y que cuenta con capacidad legal para celebrar y cumplir el presente
Contrato;
11.
Tiene su residencia fiscal en México, cuenta con un Registro Federal
de Contribuyentes y no tributa en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades a que
se refiere eI Capítulo VI del Título Segunda de la Ley del Impuesto sobre la Renta;
❑I.
Conoce las leyes de México, así como sus reglamentos y cualesquiera
otras disposiciones aplicables;
IV.
Tiene la organización, la experiencia y la capacidad técnica, financiera
y de ejecución para cumplir con sus obligaciones en virtud dcl presente Contrato;
V.
Ha llevado a cabo los actos corporativos, obtenido las autorizaciones
corporativas o de otra naturaleza y cumplido con los requisitos legales aplicables para
celebrar y cumplir el presente Contrato, y ni ella ni algún tercero asociado con la misma se
encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 26 de la Ley de Hidrocarburos, y
VI.
La capacidad jurídica de su representante para celebrar el presente
el poder protocolizado en la Escritura Pública No. 71,803,
mediante
Contrato se acredita
Libro 1,285, de fecha 6 de marzo de 2018, otorgada ante la fe del Notario Público No. 246
de la Ciudad de México, Lic. Guillermo Oliver Bucio.
OPHIR MEXICO declara que:
I.
Es una sociedad mercantil constituida bajo las leyes de México
mediante Escritura Pública No. 18,230, Libro 398, de fecha 13 de abril de 2018, otorgada
ante la fe del Notario Público No. 243 de la Ciudad de México, Lic. Guillermo Escamilla
Narváez, cuyo único objeto social es la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, y que
cuenta con capacidad ►egal para celebraz y cumplir el presente Contrato;
Tiene su residencia fiscal en México, cuenta con un Registro Federal
fl.
de Contribuyentes y no tributa en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades a que
se refiere el Capítulo VI del Titulo Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta;
Conoce las ►eyes de México, así como sus reglamentos y cualesquiera
lll.
otras disposiciones aplicables;
3
AREA CONTRACTl1AL AP-CM-(iUl
~j
Contrato No. CNII-R02-LO~AP-CM-GO12018
lV.
Tiene la organización, la experiencia y la capacidad técnica, financiera
y de ejecución para cumplir con sus obligaciones en virtud del presente Contrato:
V.
Ha llevado a cabo los actos corporativos, obtenido las autorizaciones
corporativas o de otra naturaleza y cumplido con los requisitos legales aplicables para
celebrar y cumplir el presente Contrato, y ni ella ni algún tercero asociado con la misma se
encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 26 de la Ley de Hidrocarburos. y
La capacidad juridica de su representante para celebrar el presente
VI.
Cotttrato se acredita mediante el poder protocolizado en la Escritura Pública No. 18.230,
Libro 39R, de fecha 13 de abril de 2018, otorgada ante la fe del Notario Público No. 243 de
la Ciudad de México, Lic. Guillermo Escamilla Narvácz.
EL OBLIGADO SOLIDARIO, declara que:
OPHIR MEXICO LIMITED:
1.
Es una sociedad debidamente constituida y existente de acuerdo con
las Icycs de Inglaterra y Gales y tiene la capacidad legal para celebrar y cumplir con las
obligaciones derivadas de este Contrato en su carácter de obligado solidario de OPHIR
MEX[CO OPERATIONS, S.A. DE C.V., en cumplimiento a lo establecido en el numeral
22.3 de la Sección III de las Bases de Licitación para la Adjudicación de Contratos de
Licencia para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos en Aguas Profundas, lo cual se
acredita mediante su Certificado de Constitución número 10467338, emitido el 8 de
noviembre de 2016 por el Registro de Compadías para Inglaterra y Gales (Register of
Companies for England and Wales).
II.
La capacidad jurídica de su representante para celebrar el presente
Contrato se acredita mediante poder protocolizado en la Escritura Pública No. 147,547, Libro
4,185, de fecha IS de enero de 2018, otorgada ante la fe del Notario Público No. 21 de la
Ciudad de México. Lic. Joaquin Humberto Cáceres y Ferráez.
Con base en las declaraciones anteriores, las Partes acuerdan las siguientes:
CLÁUSULAS
CLÁUSULA I.
DEFIN1ClONES E INTERPRETACIÓN
I.I
Definiciones.
Para los efectos de este Contrato, los siguientes términos tendrán los
significados mencionados a continuación:
~
ARE:.4 C(lY'IRA(-['UAL.4P-CM{¡nl
Contrato No. CNH-RU2-L04-AP-CM-001/2018
"Abandono" significa todas las actividades de retiro y desmantelamiento de
los Materiales, incluyendo sin limitación, el taponamiento definitivo y cierre técnico de
Pozos, el desmontaje y retiro de todas las plantas, plataformas, instalaciones, maquinaria y
equipo stuninistrado o utilizado por el Contratista en la realización de las Actividades
Petroleras, así como la restauración de los Daños Ambientales en el Área Contractual
afectada por el Contratista en la realización de las Actividades Petroleras, de conformidad
con los términos de este Contrato, las Mejores Prácticas de la Industria, la Notmatividad
Aplicable y el Sistema de Adminisvación.
"Actividades Petroleras" significa el Reconocimiento y Exploración
Supe~cial, así como las actividades de Exploración, Evaluación, Extracción y Abandono
que realice el Contratista en e[ Área Contractual conforme a este Contrato.
"Agencia" significa la Agencia Nacional de Seguridad Industrial
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocazburos.
y
de
"Almacensmientó' significa el depósito y resguardo de Hidrocarburos en
depósitos e instalaciones confinadas que puedan ubicarse en la superficie, cl mar o el
subsuelo.
"Aáo" significa un año calendario.
"Aportación Anual" significa el monto total del cálculo anual de las
aportaciones para las operaciones de Abandono en el Área Contractual.
"Área Contractual" significa la supe~cie descrita en el Anexo I, incluyendo
las formaciones geológicas contenidas en la proyección vertical de dicha superficie, en la
cual e) Contratista está autorizado y obligado en virtud del presente Contrato a llevar a cabo
las Actividades Petroleras, en el entendido que: (i) este Contrato no le concede al Contratista
ningún derecho real sobre el Área Contractual ni sobre los recursos naturales en el subsuelo,
y (ii) el Área Contractual será reducida de conformidad con los términos de este Contrato.
"Área de Desarrollo" significa, en relación con cualquier Descubrimiento
Comercial, el área dentro del Área Contractual que cubre la totalidad de las estructuras del
subsuelo o cierres estratigráficos que definen el yacimiento o el intervalo de interés del
Campo donde se llevó a cabo el Descubrimiento.
"Área de Evaluación" significa la extensión completa de la estructura en la
que se realizó el Descubrimiento.
"Autoridad Gubernamental" significa cualquier órgano gubernamental a
nivel federal, estatal o municipal, del poder ejecutivo, legislativo o judicial, incluyendo los
órganos constitucionales autónomos del Estado.
"Barril" significa una unidad de medida equivalente a un volumen igual a
158.991itros a una temperatura de 15.56 grados Celsius en condiciones de una atmósfera de
presión.
i1REA Ct1~ITRA(TUAL AP1:N-ti(11
Contraro No. CNH-R02-LQt-AP-CM-GIl1/?0I8
"Bases de Licitacióti'significa las bases de licitación emitidas conforme a la
Convocatoria, incluyendo todas las modificaciones o aclaraciones a las mismas, expedidas
por la CNH.
"BTU" significa la unidad térmica británica que representa la cantidad de
energía necesaria para elevar la temperatura de una libra de agua (0.4535 kilogramos) un
grado Fahrenheit (0.5556 grados centígrados), en condiciones atmosféricas normales.
"Campó' significa el área dentro del Área Contractual consistente en uno 0
múltiples yacimientos, agrupados o relacionados de acuerdo a los mismos aspectos
geológicos estructurales y condiciones estratigráficas, pudiendo existir dos o más
yacimientos en un campo delimitados verticalmente por un estrato de roca impermeable o
lateralmente por barreras geológicas, o por ambas.
"Caso Fortuito o Fuerza Mayor" significa cualquier acto o hecho que
impida a la Parte afectada cumplir con sus obligaciones de conformidad con el presente
Contrato si dicho acto o hecho va más allá de su control y no es resultado del dolo o culpa de
la Parte afectada, siempre que dicha Parte no pudiera evitar dicho acto o hecho tomando
acciones diligentes. Sujeto al cumplimiento de las condiciones antes estipuladas, Caso
Fortuito o Fuerza Mayor incluirá en forma enunciativa, mas no limitativa, los siguientes
hechos o actos que impidan el cumplimiento de la Parte afectada de sus obligaciones
derivadas del presente Contrato: fenómenos de la naturaleza tales como tormentas,
huracanes, inundaciones. deslaves, relámpagos y terremotos; incendios; actos de guerra
(declarada o no); disturbios civiles, motines, insurrecciones, sabotajes y terrorismo; desastres
por traslado de Materiales; restricciones por cuarentenaz, epidemias, huelgas u otras disputas
laborales que no sean con motivo de incumplimiento de algún contrato laboral por parte de
la Parte afectada. Queda expresamente emendido que Caso Fortuito o Fuerza Mayor no
incluirá dificultad económica o cambio en las condiciones de mercado (incluyendo
dificultades en la obtención de fondos de capital o financiamiento).
"Condensadas" significa líquidas de Gas Natural constituidos principalmente
por pcntanos
y componentes de Hidrocarburos más pesados.
"Comtraprestación"sígnifica, conjunta o separadamente, la Contraprestación
del Estado o la Contraprestación del Contratista, según sea el caso.
"Contraprestación del Contratistá' significa. en relación con cualquier
Mes, en el que exista producción de Hidrocarburos en el Área Contractual, la transmisión
onerosa de los Hidrocarburos Netos, de conformidad con lo previsto en la Cláusula 16.3 y en
el Anexo 3.
"Contraprestación del Estadó' significa, en relación con cualquier Mes, los
pagos cn efectivo derivados de la producción de Hidrocarburos en el Área Contractual, así
como aquellas otras que le corresponden a la Nación, de acuerdo con lo previsto en la
Cláusula 16.2 y en el Anexo 3.
"Contratista" significa en forma conjunta las Empresas Participantes.
31~®
ARLA ('(1VTRA("[l1AL.U'-CM-(inl
Contrato No. CNH-R02-L04AP-CM-GO V2018
"Contrato" significa el presente Contrato para la Exploración y Extracción
de Hidrocarburos bajo la Modalidad de Licencia en Aguas Profundas, incluyendo los anexos
que se adjuntan al mismo (que constituirán parte integral del. presente Contrato), así como
todas las modificaciones que se hagan al mismo de conformidad con sus tt:rminos y
condiciones.
"Control" significa la capacidad de una Persona o grupo de Personas, de
llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes: (i) imponer, directa o indirectamente,
decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes, o
nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores osus equivalentes, del
Contratista; (ü) mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente,
ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social de la Empresa
Participante, y (üi) dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las
principales políticas del Contratista, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato
o de cualquier otra forma.
"Convocatoria' significa la convocatoria pública internacional número
CNH-R02-004/2017 publicada en el Diario Oficial de la Federación por la CNH el 20 de
julio de 2017.
"Costos" significa todas las erogaciones. gastos, inversiones u obligaciones
relacionados con las Actividades Petroleras.
"Cuenta Operativa" significa los libros de cuentas y otros registros contables
mantenidos por separado por el Contratista para las Actividades Petroleras.
"Cuota Contractual para la Fase Exploratoria" significa el pago mensual
en favor del Estado Mexicano por la parte del Área Contractual que no cuente con un Plan
de Desarrollo aprobado por la CNH, conforme a lo establecido en el prescn[e Contrato y
demás Narmatividad Aplicable.
"Dallo Ambiental" significa el daño que ocurce sobre los elementos bióticos
de un impacto ambiental producto de actividades humanas.
consecuencia
o abióticos a
"Daños Preexistentes" signífca los Daños Ambientales y pasivos
.ambientales presentes en el Área Contractual ocasionados por la actividad del sector
hidrocarburos identificados y documentados en la Línea Base Ambienta! por el Contratista
de conformidad con lo establecido en la Cláusula 3.3 y que hayan sido determinados como
tales por la CNH y la Agencia de conformidad a la Cláusula 14.4.
"Descnbritniento" significa cualquier acumulación o conjunto de
acumulaciones de Hidrocarburos en el subsuelo, que mediante las actividades de perforación
exploratoria, se haya demostrado que contienen volúmenes de Hidrocarburos.
"Descubrimiento Comercial" significa un Descubrimiento declarado por el
Contratista con tal carácter a la CNH, de conformidad con la Cláusula 6.1.
7
NttACONlR4CTUALAP-CM-(illl
Contrato No. CNFI-R02-LOJ-AP-CM-GOli2(118
"Día-'significa un día natural.
"Día Hábil" significa cualquier Día con excepción de sábados, domingos
cualquier Dia de descanso obligatorio de conformidad con la Normatividad Aplicable.
y
"Documentos Técnicos" significa, de manera enunciativa más no limitativa,
todos los estudios, repones, hojas de cálculo y bases de datos, reportes de avance y
cualesquiera ovos documentos relacionados con la terminación, producción, mantenimiento
o conducción de las Actividades Petroleras en el Área Contractual, en cualquier forma.
"Dólares" o "EUAS"significa la moneda de curso legal de los Estados Unidos
de América
"Empresas Participantes" significa cada uno de REPSOL, PC CARIGALI
y OPH[R MEXICO, incluyendo al Operador y sus respectivos sucesores o cesionarios
permitidos conforme al presente Contrato. Si en cualquier momento solo una entidad
constituye al Contratista, cualquier referencia en este Contrato a "cada una de las Empresas
Participantes", "las Empresas Participantes", o referencias similares, se entenderá que
significan "el Contratista".
"Etapa de Transición de Arranqué' significa la etapa que sc llevará a cabo
de conformidad con Io establecido en la Cláusula 3.3 y la Normatividad Aplicable.
"Etapa de Transición Final" significa la etapa que se llevará a cabo de
conformidad con lo establecido en la Cláusula 18.7 y la Normatividad Aplicable.
"Evaluaciót' significa todas las actividades y operaciones llevadas a cabo
por el Contratista después de un Descubrimiento para determinar los límites, cazacterización
y capacidad de producción de algún Descubrimiento, asi como para determinar si el
Descubrimiento en cuestión es un Descubrimiento Comercial, incluyendo, sim limitación: (í)
actividades adicionales de Reconocimiento y Exploración Superficial y de Exploración; (ü)
estudios geológicos y geotisicos; (üi) perforación de Pozos de prueba; (iv) estudios de
Reservas y similares, y (v) todas las operaciones auxiliares y actividades requeridas para
optimizar las actividades anteriormente indicadas o las que sean resultado de éstas.
"Evaluación de Impacto Social" significa el documento que el Contratista
deberá entregar a la Secretaría de Energía, en términos de lo dispuesto por la Nornatividad
Aplicable, el cual contiene la identificación de las comunidades y pueblos ubicados en e! área
de influencia de un proyecto en materia de Hidrocarbums, la idenñficación, caracterización,
predicción y valoración de las consecuencias a la población que pudieran derivarse del mismo
y las medidas de mitigación y los planes de gestión social correspondientes.
"Exploración" significa la actividad o conjunto de actividades que se valen
de métodos directos, incluyendo la perforación de Pozos, encaminadas a la identificación,
descubrimiento y evaluación de Hidrocarburos en el Subsuelo en el Área Contractual.
R
ARtA C't)VraA(7tIAL AP.C!N-CA I
Contrato No. CNH-R02-L00.-AP-CM-GOT/20TH
"Extracción" significa la actividad o conjunto de actividades destinadas a la
producción de Hidrocarburos incluyendola perforación de Pozos de producción, la inyección
y la estimulación de yacimientos, la Recuperación Avanzada, la Recolección, el
acondicionamiento y sepazación de Hidrocazburos, la eliminación de agua y sedimentos,
dentro del Área Contractual, así como la construcción, localización, operación, uso,
Abandono y desmantelamiento de instalaciones para la producción.
"Fecha Efectiva' significa la fecha de filma del presente Contrato.
"Fideicomiso de Abandoao" significa el fideicomiso de inversión que tiene
que abrir el Contratista y que tiene como fin el crear una reserva para fondear las operaciones
de Abandono en el Área Contractual, de conformidad con lo previsto en la Cláusula Ig.3.
"Filial" significa, en relación con cualquier Persona, cualquier otra Persona
que ►a Controle directa o indirectamente, que esté Controlada por dicha Persona, o que se
encuentre bajo el Control común de dicha Persona.
"Fondo" significa el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el
Desarrollo.
"Garante" significa la empresa matriz en última instancia de cada una de las
Empresas Participantes, o la empresa que ejerza Control sobre cada Empresa Participante o
que se encuentre bajo el Control común de la Persona que ejerza el Control sobre la Empresa
Participante, quien otorgará la Garantía Corporativa efectiva a la suscripción del presente
Contrato, previa aprobación de la CNH.
"Garantía Corporativa" significa la garantía que será otorgada por el
Garante de cada una de las Empresas Participantes de conformidad con lo establecido en la
Cláusula 17.2 y el modelo del Anexo 2. Esta garantía sc ejercerá cn última instancia para
exigir el cumplimiento puntual y oportuno de todas y cada una de las obligaciones del
Contratista en virtud de este Contrato que no hayan sido pagadas y/o cumplidas en su
totalidad por el Contratista, según corresponda, previa ejecución de la Garantía de
Cumplimiento y en su caso, posterior a la ejecución de las pólizas de seguros a las que hace
referencia la Cláusula 20.
"Garantía de Cumplimientd' significa, conjunta o separadamente, según el
Contrato,
la Garantía de Cumplimiento Inicial, la Garantía del Primer Periodo
contexto del
Adicional y la Garantía del Segundo Período Adicional.
"Garantía de Cumplimiento Inicial" significa la carta de crédito
incondicional e irrevocable, emitida en favor de la CNH por una institución bancaria
mexicana autorizada o emitida por un banco extranjero y confirmada por una institución
.bancaria mexicana autorizada utilizando el formato de carta de crédito que se adjunta como
Anexo 6, que asegura el debido, adecuado y pleno cumplimiento de los compromisos
adquiridos para cubrir el Programa Mínimo de Trabajo y el Incremento en el Programa
Mínimo de Trabajo durante el Período Inicial de Exploración.
ANEA CONTRACTUAL AP-C'M{;pl
Cantra[o No. CNII-R02-L(Ft-AP-CM-GOU2UI8
"Garantía del Primer Período Adicional" significa la carta de crédito
incondicional e irtevocable, emitida en favor de la CNH por una institución bancaria
mexicana autorizada o emitida por un banco extranjero y confirmada por una institución
bancaria mexicana autorizada utilizando el formato de carta de crédito que se adjunta como
Anexo 6. que asegura el debido, adecuado y pleno cumplimiento del [ncremento en el
Programa Minimo no realizado durante el Período Inicial de Exploración, así como el
compromiso adicional de trabajo para el Primer Período Adicional de Exploración.
"Garantía del Segundo Período Adicional" significa la carta de crédito
incondicional e irtevocable, emitida en favor de la CNH por una instimción bancaria
mexicana autorizada o emitida par un banco extranjero y confirmada por una institución
bancaria mexicana autorizada utilizando el Cormato de carta de crédito que se adjunta como
Anexo 6, que asegura el debido, adecuado y pleno cumplimiento del compromiso adicional
de trabajo para el Segundo Período Adicional de Exploración.
"Gas Natural" significa la mezcla de gases que se obtiene de la Extracción o
del procesamiento industrial y que es constituida principalmente por metano y que
usualmente contiene etano, propano y butanos, así como dióxido de carbono, nitrógeno y
ácido sulfhídrico, entre otros. Puede ser Gas Natural Asociado y Gas Natural No Asociado.
"Gas Natural Asociado" significa el Gas Natural disuelto en cl Petróleo de
un yacimiento, bajo las condiciones de presión y de temperatura orginales.
"Gas Natural No Asocisdó' significa el Gas Natural que se encuentra en
yacimientos que no contienen Petróleo a las condiciones de presión y temperatura originales.
"Hidrocarburos" significa Petróleo, Gas Natural, Condensados e hidratos de
metano.
"Hidrocarburos de Autoconsumo" significa los Hidrocarburos utilizados
como combustible en las Actividades Petroleras, o reinyec[ados al yacimiento, pero sólo en
la manera y cn las cantidades aprobadas de conformidad con la Normatividad Aplicable.
"Hidrocarburos en el Subsuelo" significa los recursos totales o cantidades
totales de Hidrocarburos con potencial de ser extraídos que se estima existen originalmente
en acumulaciones de ocurrencia natural, antes de iniciar su producción, asi como aquellas
cantidades estimadas en acumulaciones aón por descubrir.
"Hidrocarburos Netos" significa los Hidrocarburos Producidos menos los
Hidrocarburos de Autoconsumo, quemados y venteados, medidos en los Puntos de Medición
en condiciones comercialmente aceptables en cuanto a contenido de azufre, agua y otros
elementos de conformidad con la Normatividad Aplicable y las Mejores Prácticas de la
Industria, los cuales serán auditados y supervisados por la CNH.
"Hidrocarburos Producidos" significa el volumen total de Hidrocarburos
extraídos por cl Contratista del Árca Contractual.
BY~9
IU
AatACOVTRA(iUALAP<'M-rAl
Contrato No. CNH-R02-L04AP-CM-GOI/2018
"lncremento en el Programa Mínimo" significa las Unidades de Trabajo
adicionales a las que hace referencia el Anexo 5, que el Contratista se comprometió a realizar
a través del incremento en el Programa Mínimo de Trabajo como parte de la propuesta
económica por la que se adjudicó el presente Contrato.
"Información Técnccá' significa todos los datos e información obtenidos
como resultado de las Actividades Petroleras, lo cual incluirá, de forma enunciativa mas no
limitativa: información geológica, geofísica, pevofisica, petroquímica y geoquímica,
incluyendo la adquisición, procesamiento, reprocesamiento, interpretación y control
geológico de la sísmica 2D, 3D y multicomponente 3C; el pre-proceso, interpretación de
datos sísmicos, modelo de velocidades y migración, en tiempo y en profundidades;
adquisición magnética, gravimétrica, geoeléctrica y magnetotelíuica, y cualquier otra que se
obtenga por medios diferentes a los previamente listados, de ingeniería, registros de bitácora
de Pozos, reportes de avance, Documentos Técnicos, y cualquier información relacionada
con la terminación, producción, mantenimiento o conducción de las Actividades Petroleras,
así como cualquier otra considerada de conformidad con la Normatividad Aplicable.
"Instalaciooes de Comercialización' significa la infraestructura yequipos
necesarios para transportar, comprimir, almacenaz o distribuir los Hidrocarburos después de
los Puntos de Medición, incluyendo todos los duetos para Peróleo, Condensados y Gas
Natural, bombas, compresores, medidores e instalaciones adicionales de Almacenamiento
necesarias para transportar los Hidrocarburos del Punto de Medición al punto de venta o a la
entrada de un sistema de entrega.
"Instalaciones de Recoleccióm" significa todas las instalaciones y equipos
necesarios para pruebas y separación de producción, tanques de Almacenamiento,
compresores, doctos, bombas y cualquier otro equipo necesario para la Recolección de
Hidrocarburos.
"Interés de Participación' significa la porción indivisa de cada una de las
Empresas Participantes en los derechos del Contratista en virtud de este Contrato, en el
entendido que cada Empresa Participante será solidariamente responsable de todas las
obligaciones del Contratista en virtud de este Contrato independientemente de su Interés de
Participación.
"Inventario de Activos" significa la lista de Pozos y líneas de descarga,
descrita en el Anexo 9 que estarán disponibles a la Fecha Efectiva para que el Contratista
lleve a cabo las Actividades Petroleras dentro del Área Contractual, misma que podrá
modificarse una vez que se determine su utilidad conforme a la Cláusula 3.3.
"Ley de Hidrocarburos" significa la Ley de Hidrocarburos publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 1 l de agosto de 2014, incluyendo sus refornas y adiciones.
"Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos" significa la Ley de Ingresos sobre
Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federación el I l de agosto de 2014,
incluyendo sus reformas y adiciones.
II
ÁItEACp*1r{tqCTl1ALM-C'M-001
Contraro No. CNII-R02-L04-AP•CM•Go1i2018
"Licitación" significa la licitación pública internacional CNH-R02-L04/2017.
"Línea Base Ambiental" significa las condiciones ambientales en las que se
encuentran los hábitats, ecosistemas, elementos y recursos naturales, así como las relaciones
de interacción y los servicios ambientales, existentes en et Área Contractual previo a la
ejecución de las actividades previstas en el Contrato.
"Materiales" significa todas las maquinarias, herramientas, equipos,
artículos, suministros, tuberías, platafornas de perforación o producción, artefactos navales,
plantas, infraestructura yotras instalaciones adquiridas, suministradas, arrendadas o poseídas
de cualquier otra forma para su utilización en las Actividades Petroleras, incluyendo las
Instalaciones de Recolección.
"Materiales Inmuebles" significa aquellos Materiales utilizados cn las
Actividades Petroleras que: {i) estén unidos de manera fija al Área Contractual; (ü) no puedan
separarse sin deterioro de ésta o del Material adherido, y (iii) que no puedan trasladazse de
un lugar a otro por sí mismos o como producto de una fuerza exterior.
"Mecanismo de Ajusté' significa el mecanismo establecido en el Anexo 3
los
que modifica
parámetros que determinan la Contraprestación del Estado.
"Mejores Prácticas de la Industria" significan los métodos, estándares y
procedimientos generalmente aceptados, publicados y acatados por operadores expertos,
prudentes y diligentes, con experiencia en materia de Exploración, Evaluación, desarrollo,
Extracción de Hidrocarburos y Abandono, los cuales, en el ejercicio de un crtterio razonable
y a la luz de los hechos conocidos al momento de tomar una decisión, se consideraría que
obtendrían los resultados planeados e incrementarían los beneficios económicos de la
Extracción de los Hidrocarburos dentro del Área Contractual.
"Mes" significa un mes calendario.
"Metodología" significa la metodologia establecida por la Secretaría de
Economía para medir el contenido nacional en Asignaciones y Contratos para la Exploración
y Extracción confomte al articulo 4fi de la Ley de Hidrocarburos.
"Normatividad Aptfcsble" significa todas las leyes, reglamentos.
disposiciones administrativas de carácter general, decretos, órdenes adminisrativas y demás
normas o decisiones de cualquier tipo expedidas por cualquier Autoridad Gubernamental y
que se encuentren en vigor en el momento que se trate.
"Obligaciones de Carácter Fiscal" significa todos y cada uno de los
impuestos, contribuciones, derechos, aprovechamientos, aranceles y retenciones de cualquier
naturaleza, federales, estatales o municipales, así como todos y cada uno de los accesorios,
recargos, actualizaciones ymultas, cobrados o determinados en cualquier momento por
cualquier Autoridad Gubernamental.
I:
ÁREAI.'l)YrRAC'TUAIAP{~N-tifll
Ury
Contrato No. CNIi-R02-LOJ-AP-CM-G01/Z01 R
"Obstáculos a la Comtinuación de la Perforaciód' se refiere a casos en los
que antes de alcanzar la profundidad objetivo para cualquier Pozo, o bien, antes de concluir
con los trabajos de perforación programados, ocurren, entre otros, un accidente, un incidente,
un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, o bien, alguno de los siguientes eventos: (i) se encuentre
una fomtación geológica más antigua que la formación más profunda que se haya planteado
como objetivo; (ii) se determine que continuar perforando presenta un peligro, incluyendo
peligros asociados a una presión anormalmente alta o derive en pérdidas excesivas de fluidos
de perforación; (iii) se encuentre una formación impenetrable que impida alcanzaz la
profundidad planeada, o (iv) se encuentre con una formación geológica con presencia de
Hidrocarburos que deba ser protegida de acuerdo a las Mejores Prácticas de la Industria.
"Operador" significa REPSOL.
"Partes" significa el Estado (por conducto de la CNH) y cada una de las
Empresas Participantes.
"Período" significa un Mes, en el entendido que cuando las Actividades
Petroleras se realicen en un período que no comprenda un Mes completo, el Período será el
número de Días que efectivamente operó el Contrato.
"Periodo de Desarrolló'significa, en relación con cualquier Descubrimiento
Comercial, el período que inicia con la aprobación del Plan de Desarrollo relativo a dicho
Descubrimiento Comercial y que concluye con la terminación del presente Contrato por
cualquier motivo o por la rescisión administrativa o contractual.
"Período de Evaluación' significa la duración del Programa de Evaluación
de hasta tres (3) altos contados a partir de la aprobación de dicho programa.
"Perfodo de Exploración" significa el período concedido al Contratista para
realizar actividades de Reconocimiento y Exploracibn Superficial, Exploración y Evaluación
y que se compone del Período Inicial de Exploración, del Primer Período Adicional de
Exploración (de haberlo), del Segundo Período Adicional de Exploración (de haberlo) y del
Período de Evaluación (de haberlo).
"Período Inicial de Exploración" sigtifica el período concedido aI
Contratista para realizar las actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial,
Exploración y Evaluacibn en témtinos de lo previsto en la Cláusula 4.2.
"Persona" significa cualquier persona física o moral de cualquier tipo,
incluyendo cualquier saciedad, asociación, fideicomiso, co-inversión, gobierno o cualquier
organismo o agencia perteneciente a éste.
~~
"Petróleo" significa la mezcla de carburos de hidrógeno que existe en fase
líquida en los , yacimientos y permanece así en condiciones originales de presión y
temperatura, y que puede incluir pequeitas cantidades de sustancias que no son carburos de
hidrógeno.
~\
13
ÁaEA C(>N7RA(TUAL AP-C'Ml'AI
f
Contrato No. C'NII-R02-L04AP-CM-GOl?201x
"Plan de Desarrollo-' significa un documento indicativo aprobado por la
CNH, en el que el Convatista describe de manera secuencial, las Actividades Pevoleras y
programas asociados a éstas, a desarrollar durante el Periodo de Desarrollo de conformidad
a la Normatividad Aplicable.
"Plan de Explaracióri' significa un documento indicativo aprobado por la
CNH, en el que el Contratista describe de manera secuencial, las Actividades Petroleras y
programas asociados a éstas a desarrollaz durante el Período de Exploración de conformidad
a la Normatividad Aplicable.
"Plazo Adicional" significa cada una de las prórogas otorgadas al plazo del
presente Contrato de conformidad con lo establecido en la Cláusula 3.2.
"Pozti' significa la perforación cfechtada en el subsuelo para comunicar la
superficie con el yacimiento con barrenas de diferentes diámetros a diversas profundidades,
llamadas etapas de perforación. para la prospección o extracción de Hidrocarburos del
yacimiento, se pueden clasificar dependiendo de su objetivo, ubicación, vayectoria o
función.
"Precio Contractual" significa el valor monetario en Dólares que sc asigne
por unidad de medida a cada Hidrocarburo conforme lo dispuesto en el Anexo 3.
"Primer Período Adicional de Exploracibn" significa la ampliación del
Período de Exploración por hasta tres (3} Aitos adicionales siguientes a la temtinación del
Período Inicia{ de Exploración.
"Procedimiemtos de Contabilidad" significa los procedimientos de
contabilidad y de registro de Costos que se adjuntan al presente Contrato como Anexo 4.
"Producción Comercial Regular' significa la producción regular sostenida
en el Área Contractual con el objeto de hacer uso comercial de dicha producción.
"Programa de Evaluacibo' signiftca el programa de actividades de
Evaluación respecto de un Descubrimiento dentro del Periodo de Evaluación.
"Programa Mínimo de Trabajo" significa las Unidades de Trabajo a que se
hace referencia en el Anexo 5, las cuales el Convatista deberá llevar a cabo durante el Período
Inicial de Exploración, en el entendido que el Programa Mínimo de Trabajo es solamente un
programa de trabajo mínimo y que el Convatista puede llevaz a cabo actividades de
Reconocimiento y Exploración Superficial, Exploración y Evaluación adicionales durante el
Periodo de Exploración.
"Puntos de Medición" significa los lugares propuestos por el Contratista y
aprobados por la CNH, o en su caso determinados por la CNH, ya sea dentro o fuera del Área
Contractual, en los que se medirán, verificarán y entregarán los Hidrocarburos Netos según
lo establece el presente Convato y la Nortnatividad Aplicable.
824~6
~~
ARE.g('()VTRA(~lIALAP-C~I-CA1
~
0~
Contrato No. CNH-R02-LOd-AP-CM-GOI/2018
"Recolección" significa el acopio de los Hidrocarburos de cada Pozo del
yacimiento una vez que han sido extraídos del subsuelo, mediante un sistema de líneas de
descarga que van desde el cabezal de los Pozos hasta las primeras baterías de separación o,
en su caso, hasta los sistemas de Vansporte.
"Reconocimiento y Exploración Superficial" significa todos aquellos
eshtdios de Evaluación que se valen únicamente de actividades sobre la superficie del terreno
o del mar paza considerar la posible existencia de Hidrocarburos en el Área Contracmal,
incluyendo los trabajos para la adquisición, así como el procesamiento, reprocesamirnto 0
interpretación de información.
"Recuperación Avaozadá'significa los procesos de recuperación secundaria
o terciaria consistentes con las Mejores Prácticas de la Industria para permitir una mayor
recuperación de Hidrocarburos en el Área de Desarrollo, incluyendo, sin limitar, el
incremento en la presión del yacimiento y/o reducción de la viscosidad de los Hidrocarburos.
"Regalía" significa la parte de la Contraprestación del Estado determinada en
función del Valor Contractual de los Hidrocarburos, según lo establecido en el Anexo 3.
"Reglas de Mercado" significa el principio de competencia bajo el cual las
partes involucradas en una transacción son independientes y participan en igualdad de
condiciones por interés propio.
"Reservas" significa el volumen de Hidrocarburos en el Subsuelo calculado
a una fecha dada a condiciones atmosféricas que se estima será producido técnica y
económicamrnte bajo el régimen fiscal aplicable con cualquiera de los métodos y sistemas
de Extracción aplicables a la fecha de Evaluación.
"Secretaría de Hacienda" significa la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
"Segundo Período AdicionºI de Exploración" significa la ampliación del
Período de Exploración por hasta tres (3) Años adicionales siguientes a la terminación del
Primer Periodo Adicional de Exploración.
"Sistema de Administración" significa el conjunto integral de elementos
interrelacionados ydocumentados cuyo propósito es la prevención, control y mejora del
desempeño de una instalación o conjunto de ellas en materia de seguridad industrial,
seguridad operativa y de protección al medio ambiente en el sector hidrocarburos.
"Subcontratistas" significa aquellas Personas que lleven a cabo las
Actividades Petroleras a solicitud del Contratista, conforme a la Cláusula 19.2.
"Subproductos" significa aquellos elementos o componentés distintos a los
Hidrocarburos, tal como el azufre o cualquier otro mineral o sustancia contenidos en el
Petróleo o Gas Natural que a su vez puedan ser separados de los Hidrocarburos.
It
AREA CONTINCrLIAL AP-('M{iol
Contrato No. CNFI-RU2-L04-AP-CM-G01/?018
"Trimestré' significa el conjunto de tres (3) Meses consecutivos en los que
se divide el Año, siendo el final de cada Trimestre en los Meses de marzo, junio, septiembre
y diciembre respectivamente. Cuando las Actividades Petroleras se realicen en un período
que no comprenda un Trimestre completo, el Trimestre será el número de Días o Meses que
efectivamente operó el Contrato.
'-Unidad de Trabajó' se refiere a la magnitud unitaria utilizada como
referencia para establecer y evaluar el cumplimiento de las actividades del Progama Mínimo
de Trabajo, cl Incremento en el Programa Mínimo y los compromisos adicionales adquiridos
para el Periodo de Exploración conforme a lo previsto en la Cláusula 4 y el Anexo 5.
"Valor Contractual de los Condensados" significa el resultado de
multiplicar, en el Período que se trate: (i) el Precio Contracmal de los Condensados, por (ü)
cl volumen de los Condensados medido en Barriles en los Puntos de Medición, determinado
conforme a lo previsto en el Anexo 3.
"Valor Contractual de los Hidrocarburos" significa la suma del Valor
Contractual del Petróleo, el Valor Contractual del Gas Natural y el Valor Contractual dc los
Condensados, determinado conforme a lo previsto en el Anexo 3.
"Valor Contractual del Gas Natural" significa el resultado de multiplicar,
en el Periodo que se trate: (i) el Precio Contractual de! Gas Namral, por (ü) el volumen
medido cn millones de BTU de Gas Natural en los Puntos de Medición, determinado
conforme a lo previsto en el Anexo 3.
"Valor Contractual del Petróleó'significa el resultado de multiplicar, en cl
Período que se trate: (i) el Precia Contracmal del Petróleo, por (ü) el volumen de Petróleo
medido en Barriles en los Puntos de Medición, determinado conforme a lo previsto en el
Anexo 3.
1.2
Singular ~ Plural.
Los témtinos definidos en la Cláusula I.I podrán ser utilizados en el presente
Contrato tanto en singular como en plural.
1.3
Encabezados v Referencias.
Los encabezados de las Cláusulas del presente Contrato han sido insertados
únicamente por conveniencia y no afectarán en forma alguna la interpretación del mismo.
Toda referencia en el presente Con[ra[o a "Cláusulas" o "Anexos" se entenderá como
referencia a las Cláusulas y Anexos del presente Contrato, salvo que se indique lo contrario.
IG
AREA CONTRACTUAL AP
Contrato No. CNH-R02-LO4-AP-CM-G01/2018
CLÁUSULA 2.
OBJETO DEL CONTRATO
2.1
Modalidad Licencia.
El objeto del presente Contrato es la realización de las Actividades Petroleras
bajo la modalidad de contratación de licencia en virtud del cual se otorga al Contratista el
derecho de explorar y extraer a su exclusivo costo y riesgo los Hidrocarburos propiedad del
Estado en el Area Contractual, de conformidad con la Normatividad Aplicable, las Mejores
Prácticas de la Industria y los términos y condiciones del presente Contrato. El Contratista
tendrá derecho a la transmisión onerosa de los Hidrocazburos Producidos, siempre que.
conforme a los términos del Contrato, se encuentre al comente en el pago de las
Contraprestaciones del Estado señaladas en la Cláusula Ití.2.
El Contratista será el único responsable y cubrirá todos los Costos y proveerá
todo el personal, tecnología, Materiales y fmanciamiento necesarios para la realización de
las Actividades Petroleras. El Contratista tendrá el derecho exclusivo de conducir las
Actividades Petroleras en el Área Contractual sujeto a lo establecido en el presente Contrato
y en la Nortnatividad Aplicable. La CNH no hace declaración ni garantía alguna de ningún
tipo respecto al Área Contractual y cada una de las Empresas Participantes en lo individual
y el Contratista reconoce que no ha recibido garantía alguna por parte de ninguna Autoridad
Gubernamental respecto a que: (i) en el Área Contractual habrá Descubrimientos; (ü) de
darse algún Descubrimiento, éste será considerado un Descubrimiento Comercial, ni que (iii)
recibirá Hidrocarburos en volúmenes suficientes para cubrir los Costos en que incurra
durante la realización de las Actividades Petroleras.
2.2
No Otor¢amiento de Derechos de Propiedad.
Este Contrato no confiere a las Empresas Participantes en lo individual o al
Contratista derecho de propiedad alguno sobre los Hidrocarburos en el Subsuelo, los cuales
son y permanecerán en todo momento propiedad de la Nación. Asimismo, en ningún caso
los recursos minerales distintos a Hidrocarburos existentes en el Área Contractual (sean o no
descubiertos por el Contratista) serán propiedad del Contratista y éste no tendrá derecho en
virtud del Contrato a explotar o utilizar dichos recursos. En caso que durante la conducción
de Actividades PeVoleras el ConVatista descubra en el Área Contractual recursos minerales
distintos a Hidrocarburos, deberá notificarlo a la CNH dentro de los quince (IS) Días
siguientes de dicho descubrimiento. Nada de lo establecido en este Contrato limita el derecho
de la Nación de conceder a tm tercero cualquier tipo de concesión, licencia, contrato 0
cualquier otro instrumento jurídico para la explotación de los recursos minerales distintos a
Hidrocarburos de conformidad con la Normatividad Aplicable. El Contratista deberá dar
acceso al Área Contractual a cualquier Persona que reciba cualquier concesión, licencia o
contrato para explotar o utilizar recursos distintos a Hidrocarburos en el Área Contractual,
en los términos previstos por la Normatividad Aplicable.
17
AREA CONTItACNAL AP-CM-tint
Contrato No. CNH-RD2-Lf14-AP-C'M-G(1I/2018
2.3
Intereses de Participación.
Los Intereses de Participación de las Empresas Participantes son los
siguientes:
Empresa Participante
Interés de Participación
REPSOL
40%
PC CARIGALI
40%
OPHIR MEXICO
20%
Ningitn intento de dar en garantía, ceder o transferir parte o la totalidad del
de
Participación
tendrá validez o se considerará efectivo salvo por lo dispuesto en la
Interés
24.
Cláusula
2.4
Responsabilidad Solidaria.
Cada una de las Empresas Participantes será solidariamente responsable del
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del Contratista conforme a este
Contrato independientemente de su Interés de Participación.
2.5
Operador.
El Operador de este Contrato deberá cumplir con las obligaciones del
Contratista derivadas de este Contrato en nombre y representación de cada una de las
Empresas Participantes. Sin perjuicio de lo anterior, se entiende que todos los aspectos
operacionales de las Actividades Petroleras serán llevados a cabo únicamente por el Operador
por cuenta de todas las Empresas Participantes. El incumplimiento del Operador de sus
obligaciones frente a las Empresas Participantes no relevará ni liberará a ninguna de las
Empresas Participantes de su responsabilidad solidaria prevista en este Contrato.
Cada una de las Empresas Participantes nombra en este acto al Operador como
su representante con poderes tan amplios como sean necesarios para representarlas frente a
la CNH para cualquier asunto relacionado con el presente Contrato. Se entenderá que
cualquier asunto acordado por la CNH con el Operador obligará igualmente a cada una de
las Empresas Participantes.
2.6
Cambio de Operador.
Las Empresas Participantes podrán cambiar al Operador, y el Operador podrá
renunciar a su condición, previa autorización de la CNH de conformidad con lo establecido
en la Cláusula 24 del presente Contrato y la Normatividad Aplicable. En caso que la CNH
no emita una resolución dentro del plazo establecido en este Contrato, ésta se entenderá en
entido favorable.
1N
ARrA C(]NTRACTIIAL AP{'M-ri01
Contrato No. CNII-R02-L04-AP-CM-COI/2018
2.7
Reporte Contable de Beneficios.
Sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 2.2,Ias Empresas Participantes
podrán reportar para efectos contables y financieros el presente Contrato y los beneficios
esperados del mismo en términos de la Normatividad Aplicable.
CLÁUSULA 3.
PLAZO DEL CONTRATO
3.1
Videncia.
Este Contrato entrará en vigor en la Fecha Efectiva. Sujeto a los demás
términos y condiciones del presente Contrato, la duración será de treinta y cinco (35) Años a
partir de la Fecha Efectiva, en el entendido que continuazán vigentes las disposiciones que
por su naturaleza tengan que ser cumplidas después de la terminación del mismo, incluyendo,
sin limitar, las relativas al Abandono y a la indemnización.
3.2
Prórroga.
A partir del quinto Año previo a la terminación del plazo del Contrato y
siempre que el Contratista esté al comente de sus obligaciones conforme al mismo, éste podrá
solicitar a la CNH hasta dos (2) Plazos Adicionales para una parte o la totalidad de las Áreas
de Desarrollo de conformidad con lo siguiente:
El primer Plazo Adicional tendrá una duración de hasta diez (10) Años
(a)
o hasta el límite económico de las Áreas de Desarrollo en caso que este último sea menor.
El segundo Plazo Adicional tendrá una duración de hasta cinco (5)
(b)
económico de las Áreas de Desarollo en caso que este último sea
hasta
el
límite
Mos o
menor.
El Contratista deberá presentaz la solicitud cuando menos dieciocho
(c)
(18) Meses antes de la fecha de terminación del plazo original del presente Contrato o del
Plazo Adicional.
Con las solicimdes de próroga, el Contratista deberá entregar a la
(d)
CNH una propuesta de modificación a los Planes de Desarollo de conformidad con la
Nornatividad Aplicable.
Las Áreas de Desarrollo correspondientes se deberán encontrar en
(e)
Producción Comercial Regular durante los cinco (5) Años previos a la fecha de la solicitud.
La CNH resolverá sobre las solicitudes de prorroga del Contratista, revisando,
en su caso, las condiciones técnicas y de operación del Área Contractual. En caso que la CNH
autorice la próroga, el Plan de Desarollo deberá modificarse para reflejar tales condiciones
de conformidad con lo establecido en este Contrato.
19
AREA CONTRACrIIAL AP-CM-I:nl
Contrato Nu. CNII-R02-L04AP-CM-GOl/2018
3.3
Etapa de Transición de Arranque.
A partir de la Fecha Efectiva, iniciará una etapa con duración de hasta ciento
ochenta (1 g0) Dias en la cual se llevará a cabo la entrega del Área Contractual al Contratista
por parte de la CNH o de un tercero designado para tal efecto.
Lo anterior se conducirá confomre a la Normatividad Aplicable
y
a lo
siguiente:
(a)
Entrega de información del Área Contractual. La CNH proporcionará
al Contratista la información que tenga disponible como referencia del Área Contractual a la
Fecha Efectiva respecto de los Pozos y Materiales, incluyendo el Inventario de Activos; las
autorizaciones ambientales, de seguridad industrial y seguridad operativa; el estudio de
impacto social que hubiere elaborado la Secretaría de Energía, y la información relativa a
pasivos sociales, en su caso.
(b)
Pozos y líneas de descarga. El Contratista determinará y documentará
la utilidad de los Pozos y líneas de descarga en el Área Contractual.
En caso de existir Pozos y líneas de descarga distintos a aquellos descritos en
cl Anexo 9 Inventario de Activox. el contratista deberá documentar su existencia y determinar
si son útiles para las Actividades Petroleras.
En tanta se determina la no utilidad de conformidad con este inciso (b), todos
los Pozos y líneas de descarga serán considerados útiles para las Actividades Petroleras
dentro del Árca Contractual incluyendo aquellos que, en su caso, se documenten después de
esta Etapa de Transición de Arranque. Los Pozos y líneas de descarga determinados como
no útiles por el Contratista no podrán ser operados por el mismo durante el periodo previo a
su Abandono.
(c)
Abandono. La CNH en coordinación con la Secretaria de Energía y
con asistencia técnica de la Agencia vigilará, cn términos de la Normatividad Aplicable, que
el contratista o asignatario que estuviera a cargo del Área Contractual con anterioridad a la
Fecha Efectiva lleve a cabo las actividades de Abandono de Pozos y líneas de descarga que
no sean útiles para las Actividades Petroleras.
(d)
Evaluación de Impacto Social. El Conhatista deberá presentar la
Evaluación de Impacto Social que deberá elaborarse conforme a lo previsto en la
Normatividad Aplicable.
El resarcimiento del pasivo social, en su caso, será obligación del contratista
o asignatario que estuviera a cargo del Área Contractual con anterioridad a la Fecha Efectiva.
lo cual deberá establecerse en un acta de entrega recepción, la cual formará parte de la
información que sea proporcionada al Contratista, de conformidad con el inciso ta) de la
presente Cláusula 3.3.
zu
,vu.acovr8a~'tuunP~cM-cxn
Contrato No. CNH-R02-LOS-AP-CM-G01/2018
(e)
Línea Base Ambiental. El Contratista deberá iniciar los estudios que
permitan establecer la Línea Base Ambiental de acuerdo con los requerimientos que defina
la Agencia al Contratista previo al inicio de las Actividades Petroleras, can la finalidad de
identificar los Daños Preexistentes.
(f)
Daños Preexistentes. Se reconocerán como Daños Preexistentes
aquéllos que hayan sido identificados por el Contratista en la Linea Base Ambiental de
conformidad con el inciso (e) de esta Cláusula 3.3 y que hayan sido determinados como tales
por la CNH y la Agencia de conformidad a la Cláusula 14.4. La CNH con asistencia técnica
de la Agencia vigilará, en términos de la Normatividad Aplicable, que el contratista o
asignatario que estuviera a cazgo del Área Contractual con anterioridad a la Fecha Efectiva
asuma la responsabilidad y los gastos relacionados con los Daños Preexistentes.
(g)
Responsabilidad del Contratista. El Contratista asumirá total
responsabilidad sobre el Area Contractual, sobre todos los Pozos y líneas de descarga útiles
para las Actividades Petroleras, excluyendo: (i) los pasivos sociales reportados conforme al
inciso (a) de la presente Cláusula, y (ii) Daños Preexistentes determinados de conformidad
con lo previsto en la Cláusula 14.4 de este Contrato y en la Normatividad Aplicable. Sin
pery'uicio de lo anterior, el Contratista será responsable de cualquier daño que cause a los
Pozos y Materiales, así como a los materiales que se encuentren dentro del Área Contractual,
y a los Pozos y líneas de descarga declarados no útiles hasta su Abandono conforme al inciso
(c) de la presente Cláusula, y Daños Ambientales ocasionados durante la realización de las
Actividades Petroleras.
La CNH tendrá la facultad de acompañar al Contratista durante la Etapa de
Transición de Artanque directamente o a través del tercero designado a efecto de revisar y
validar que las actividades llevadas a cabo durante la misma sean realizadas de acuerdo con
las Mejores Prácticas de la Industria y de conformidad con la Norna[ividad Aplicable.
3.4
Renuncia del Contratista.
Sin perjuicio de lo previsto por la Cláusula 18, el Contratista podrá en
cualquier momento renunciaz a la totalidad o alguna pare del Área Contractual, y con ello
dar por terminado este Comtrato en relación con la parte del Area Contractual en cuestión.
mediante la entrega a la CNH de una notificación irrevocable por escrito con por lo menos
tres (3) Meses de anticipación a la fecha efectiva de dicha renuncia. Dicha renuncia no
afectará las obligaciones del Contratista relacionadas con: (i) la terminación del Programa
Mínimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Mínimo y los compromisos mínimos para
el Primer Período Adicional de Exploración (de haberlo) y el Segundo Periodo Adicional de
Explomción (de haberlo) o en su caso, el pago de las penas convencionales correspondientes
de conformidad con la Cláusula 4; (ü) el Abandono y la entrega del área de acuerdo con lo
establecido en la Cláusula 1 S, y (üi) la renuncia y devolución del Área Contractual de acuerdo
con lo establecido en la Cláusula 7. En caso de la terminación anticipada del presente
Contrato por pare del Contratista conforme a esta Cláusula 3.4, éste no tendrá derecho a
recibir indemnización alguna.
:1
AREA CONTRACTUAL AP-C'M{pl
Contrato No. CNII-R02-L04-AP-CM-GUI/2018
CLÁUSULA 4.
EXPLORACIÓN
~.1
Plan dc Exploración.
Dentro de los ciento ochenta (ISO) Días siguientes a la Fecha Efectiva, el
Contratista deberá presentar a la CNH para su aprobación el Plan de Exploración. El Plan de
Exploración deberá contemplar, por lo menos, la realización de todas las actividades
previstas para el Periodo de Exploración e incluirá la solicitud de autorización del Sistema
de Administración a implementar ingresada a la Agencia.
La CNH resolverá sobre la propuesta de Plan de Exploración en un plazo que
no excederá los ciento veinte (120) Días a partir de que reciba la información necesaria en
los términos de la Normatividad Aplicable. En caso que la CNH no emita una resolución
dentro del plazo establecido, ésta se entenderá en sentido favorable.
Sin menoscabo de la facultad de aprobar el Plan de Exploración dentro del
plazo previsto en esta Cláusula 4.1, la CNH podrá emitir observaciones relativas a dicho Plan
de Exploración, cuando éste: (i) no se elabore de conformidad con las Mejores Prácticas de
la Industria para la evaluación del potencial de Hidrocarburos, incluyendo estándares en
seguridad industrial, seguridad operativa, protección ambiental y de salud en el trabajo, o (ii)
no prevea la incorporación de Reservas ni la delimitación del área correspondiente a la
Exploración dentro del Área Conttactual. El Contratista será quien proponga las soluciones
operativas y tos ajustes corespondientes al Plan de Exploración para atender las
observaciones de la CNH. La CNH y el Contratista podrán celebrar audiencias o
comparecencias para aclarar de buena fe cualquier diferencia tccnica que exista al respecto
de las observaciones al Plan de Exploración, de conformidad con las Mejores Prácticas de la
Industria y la Nornatividad Aplicable.
~.2
Período Inicial de Exploracióm.
El Periodo Inicial de Exploración tendrá una duración de hasta cuatro (4) Años
a partir de la aprobación del Plan de Exploración. El Contratista estará obligado a concluir,
al menos el Programa Mínimo de Trabajo y el Incremento en el Programa Minimo
correspondiente durante el Período Inicial de Exploración. Sin perjuicio de las obligaciones
para acceder al Primer Período Adicional de Exploración, el Contratista podrá realizar las
Unidades de Trabajo equivalentes a un (1) Pozo exploratorio durante el Primer Periodo
Adicional de Exploración en caso de que se haya comprometido a realizar las Unidades de
Trabajo equivalentes a dos (2) Pozos exploratorios como Incremento en el Programa Minimo.
El Contratista podrá solicitar a la CNH, mediante notificación por escrito
realizada cuando menos sesenta (60) Días previos a la terminación del Período Inicial de
Exploración, la prórroga de este periodo a fin de concluir actividades en proceso
contempladas en el Plan de Exploración que por razones no imputables al Contratista sean
de imposible conclusión dentro del periodo a que se refiere esta Cláusula 4.2. La CN}{
aprobará la prórroga en términos de la Normatividad Aplicable.
ARCA CON'rRAC'rl!AL Ap{'M-tHl I
Contrato No. CNII-RU2-LU~i-AP-CM-G01/2018
AI finalizar el Período Inicial de Exploración el Contratista tendrá derecho a
dar por terminado el presente Contrato mediante notificación por escrtto a la CNH en
términos de lo previsto en la Cláusula 3.4.
4.3
Primer Perfodo Adicional de Exploracibn.
Sujeto a lo establecido en esta Cláusula 4.3, el Contratista podrá solicitar a la
CNH, mediante notificación por escrito realizada con cuando menos sesenta (60) Días
previos a la terminación del Período Inicial de Exploración, el Primer Período Adicional de
Exploración. El Contratista solamente podrá solicitar dicha ampliación en caso que: (í) haya
cumplido con las Unidades de Trabajo requeridas para el Periodo Inicial de Exploración de
conformidad con la Cláusula 4.2; y (ii) se comprometa a realizar las Unidades de Trabajo
equivalentes a un (1) Pozo exploratorio durante el Prtmer Período Adicional de Exploración
de conformidad con el Anexo 5, en adición a cualquier número de Unidades de Trabajo
comprometidas como incremento en el Programa Mínimo que no hayan sido ejecutadas
durante el Período Inicial de Exploración de conformidad con la Cláusula 4.2. La CNH
aprobazá dicha ampliación cn caso que se cumplan las dos (2) condiciones antes
mencionadas, siempre que el Contratista se encuentre al comente con todas las demás
obligaciones conforme al presente Contrato y condicionado a que la CNH reciba la Garantía
del Primer Periodo Adicional dentro de los siguientes diez (10) Días Hábiles a que la CNH
apruebe la ampliación.
El Contratista podrá solicitar a la CNH, mediante notificación por escrito
realizada cuando menos sesenta (60) Días previos a la terminación del Primer Período
Adicional de Exploración, la prorroga de este período a fin de concluir actividades en proceso
contempladas en el Plan de Exploración que por razones no imputables al Contratista sean
de imposible conclusión dentro del período a que se refiere esta Cláusula 4.3. La CNH
aprobará la prórroga en términos de la Nornatividad Aplicable.
En caso que durante el Período Inicial de Exploración, el Contratista realice
Unidades de Trabajo adicionales a las que se comprometió de conformidad con la Cláusula
4.2, el Contratista podrá solicitar la acreditación de dichas Unidades de Trabajo para el
Primer Período Adicional de Exploración. Dicha solicitud deberá incluirse en la solicitud de
ampliación del Período de Exploración, conforme a lo previsto en esta Cláusula 4.3.
4.4
Se¢trndo Período Adicional de Exploración.
Sujeto a lo establecido en esta Cláusula 4.4, el Contratista podrá solicitar a la
CNH, mediante notificación por escrito realizada con cuando menos sesenta (60) Días
previos a la terminación del Prtmer Periodo Adicional de Exploración, el Segundo Pertodo
Adicional de Exploración. El Contratista solamente podrá solicitar dicha ampliación en caso
que: (i) haya cumplido con las Unidades de Trabajo requeridas para el Primer Período
Adicional de Exploración, y (ii) se comprometa a realizar las Unidades de Trabajo
equivalentes a uno (1) o dos (2) Pozos durante el Segundo Período Adicional de Exploración
de conformidad con la Cláusula 7.1 y el Anexo 5. La CNH aprobará dicha ampliación en
caso que se cumplan las dos (2) condiciones antes mencionadas, siempre que el Contratista
se encuentre al cociente con todas las demás obligaciones conforme al presente Contrato y
?S
AREA COY'IRACIUAL .~PIM-CAI
n~
Contrato No. CNII-R02-LOA-AP-CM-G01/?018
condicionado a que la CNH reciba la Garantía del Segundo Período Adicional dentro de los
siguientes diez (10) Días Hábiles a que la CNH apruebe la ampliación.
El Contratista podrá solicitar a la CNH, mediante notificación por escrito
realizada cuando menos sesenta (60) Días previos a la terminación de) Segundo Período
Adicional de Exploración, la prórroga de este período a fin de concluir actividades en proceso
contempladas en cl Plan de Exploración que por razones no imputables al Conüatis[a sean
de imposible conclusión denüo del periodo a que se refiere esta Cláusula 4.4. la CNH
aprobará la prórroga en términos de la Normatividad Aplicable.
En caso que durante el Primer Periodo Adicional de Exploración, el
Contratista realice Unidades de Trabajo adicionales a las que se comprometió de
conformidad con la Cláusula 4.3, el Contratista podrá solicitar la acreditación de dichas
Unidades de Trabajo para el Segundo Período Adicional de Exploración. Dicha solicitud
deberá incluirse en la solicitud de ampliación del Período de Exploración, conforme a lo
previsto en esta Cláusula 4.4.
4.5
Actualización del Plan de Exploración.
El Contratista deberá desarollar las actividades de Exploración de
conformidad con cl Plan de Exploración aprobado. De considerarlo necesazio, el Conüatista
podrá someter a aprobación de la CNH modificaciones al Plan de Exploración. La CNH
podrá consultar a la Agencia y a la Secretaria de Economía, en el ámbito de sus atribuciones
sobre la propuesta de modificación y resolverá en un plazo que no excederá los ciento veinte
(120) Días a partir de que reciba la información necesaria en términos de la Normatividad
Aplicable.
4.6
Retraso en la Presemtación del Plan de Exploración.
En caso que el Contratista presente para la aprobación de la CNH el Plan de
Exploración una vez transcurrido e( plazo establecido paza su presentación, el Contratista
deberá pagar al Fondo una pena convencional equivalente a diez mil (10,000) Dólares por
Día de retraso.
4.7
Incumplimiento de los Compromisos de Traba¡o.
En caso de incumplimiento de los compromisos de trabajo establecidos de
conformidad con las Cláusulas 4.2, 4.3 y 4.4, el Contratista deberá pagar al Fondo como pena
convencional:
(a)
El monto necesario para llevar a cabo las Unidades de Trabajo no
ejecutadas al término del Período Inicial de Exploración, calculado de conformidad con lo
establecido cn la Cláusula 17.1 y cn cl Anexo 5, hasta por el monto de la Garantía de
Cumplimiento Inicial.
~
(b)
El monto necesario para llevar a cabo las Unidades de Trabajo que cl
Contratista se comprometió a realizar durante el Primer Período Adicional de Exploración
2J
AREA CO~TRA(TUAL.APSM-CAI
Í
Contrato No. CNH-R02-LO~i-AP-CM-G01/201R
confomte a la Cláusula 4.3 y que no haya llevado a cabo al término de dicho período
calculado de conformidad con lo establecido en la Cláusula 17.1 (a) y en el Anexo 5, hasta
por el monto de la Garantía del Primer Período Adicional
(c)
El monto necesario para llevar a cabo las Unidades de Trabajo que el
Contratista se comprometió a realizar durante el Segundo Período Adicional de Exploración
conforme a la Cláusula 4.4 y que no haya llevado a cabo al término de dicho período
calculado de conformidad con lo establecido en la Cláusula 17.1 (b) y en el Anexo 5, hasta
por el monto de la Garantía del Segundo Periodo Adicional.
(d)
En caso que el Contratista renuncie a la totalidad del Área Contractual
conforme a la Cláusula 3.4, se considerará que la fecha de la renuncia corresponderá al
término del Periodo Inicial de Exploración, Primer Período Adicional de Exploración o
Segundo Período Adicional de Exploración, según sea el caso, y se aplicarán las penas
convencionales que correspondan conforme a los incisos (a), (b) y (c) de esta Cláusula 4.7.
(e)
La CNH podrá hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento en los
montos de las penas convencionales que cortespondan en caso que el Contratista no pague al
Fondo dichos valores dentro de los quince (15) Días siguientes a la terminación del Período
Inicial de Exploración, Primer Período Adicional de Exploración o Segundo Período
Adicional de Exploración, según sea el caso.
Sin perjuicio de lo establecido en el presente Contrato, una vez que el
Contratista realice el pago de los montos descritos ett los incisos (a), (b) y (c), o en el caso
que se haga efectiva la Garantía de Cumplimiento de conformidad con el inciso (e) de esta
Cláusula 4.7, se considerará que el Contratista ha subsanado el incumplimiento del Programa
Mínimo de Trabajo, del Incremento en el Programa Mínimo o de los compromisos
adicionales que se adquirieron para el Primer Período Adicional de Exploración o el Segundo
Período Adicional de Exploración.
4.8
Pruebas de Formación.
El Contratista remitirá a la CNH [oda la información relevante y los estudios
técnicos relativos a cualquier prueba de formación, incluyendo aquellos datos que surjan
directamente de la misma en los plazos establecidos en la Normatividad Aplicable.
4.9
Notificación de Descubrimiento.
El Contratista tendrá la obligación de dar aviso a la CNH sobre cualquier
Descubrimiento que se confirme, previo a la notificación a cualquier tercero. Dentro de los
treinta (30) Días siguientes a que se confirme cualquier Descubrimiento, el Contratista deberá
notificar a la CNH y remitir. (i) toda la Información Técnica disponible relacionada con el
Descubrimiento incluyendo los detalles de la calidad, flujo y formaciones geológicas; (ii) un
reporte analizando dicha información y estableciendo los detalles acerca de un posible
programa de ptveba de Pozos, y (iii) sus criterios preliminares sobre la conveniencia de
realizar actividades de Evaluación de dicho Descubrimiento, de conformidad con la
Nomtatividad Aplicable.
,5
AREA CONTRACRIAL APIM-0111
Contrato No. CN11-R02-LOS-AP-CM-(i01/?ol8
El plazo para la presentación del Programa de Evaluación iniciará a partir de
la notificación del Descubrimiento de conformidad con lo establecido en la Cláusula 5. t.
CLÁUSULA 5,
EVALUACIÓN
5.1
Evaluación.
En caso de un Descubrimiento dentro del Período de Exploración, el
Contratista presentará para la aprobación de la CNH el Programa de Evaluación, en un plazo
de ciento ochenta (180) Días contados a partir de la notitcación del Descubrimiento, en cuyo
caso aplicarán las disposiciones de la Cláusula 5.2.
Por razones de eficiencia técnica o económica el Contratista podrá, junto con
la notificación del Descubrimiento. solicitar a la CNH prortogar la presentación del Programa
de Evaluación cn un plazo mayor al previsto en esta Cláusula 5.1. ta CNH aprobará la
prórroga cn términos de la Normatividad Aplicable.
5.2
Programa de Evaluación.
El Programa de Evaluación presentado conforme a lo previsto en la Cláusula
5. 1 y la Notmatividad Aplicable deberá establecer el contenido de las actividades de
Evaluación que llevará a cabo durante eLPeriodo de Evaluación El Programa de Evaluación
del Descubrimiento deberá cubrir el Área de Evaluación, y elaborarse confomte a la
Normatividad Aplicable, con un alcance suficiente para determinar si cl Descubrimiento
puede ser considerado un Descubrimiento Comercial.
Cualquier Programa de Evaluación podrá contemplar {a reevaluación de
cualquier Descubritnien[o dentro del Área Contractual que no haya sido declarado como
Descubrimiento Comercial.
El Contratista podrá solicitar a la CNH, mediante notificación por escrito
realizada cuando menos sesenta (60) Días previos a la terminación del Período de
Evaluación, la prórtoga de este período a fin de concluir actividades en proceso contempladas
en el Programa de Evaluación que por razones no imputables al Contratista sean de imposible
conclusión dentro del período a que se refiere esta Cláusula 5.2. La CNH aprobará la prórroga
en términos de la Normatividad Aplicable.
La CNH resolverá sobre la propuesta del Programa de Evaluación en un plazo
que no excederá los sesenta (60) Días a partir de que reciba la información necesaria en los
términos de la Normatividad Aplicable.
En caso que la CNH niegue la aprobación del Programa de Evaluación
propuesto. la CNH fundará y motivará su resolución.
:h
.ARt:A CONTRACTUAL AP{'M1í01
Contrato No. CNII-R02-L04-AP-C'M-G01/2018
5.3
Hidrocarburos Extraídos Durante Pruebas.
El Contratista deberá hacer uso comercial o aprovechar, de conformidad con
la Norma[ividad Aplicable, los Hidrocarburos obtenidos durante cualquier prueba realizada
para determinar las características del yacimiento y los caudales de producción. Lo anterior
sin perjuicio del pago de Contraprestaciones correspondientes adichos Hidrocarburos de
conformidad con lo establecido en el Anexo 3.
5.4
Informe de Evaluación.
A más tardar cuarenta y cinco (45) Días contados a partir de la terminación
del Período de Evaluación para cualquier Descubrimiento, el Contratista deberá entregar a la
CNH un informe de todas las actividades de Evaluación llevadas a cabo durante dicho
Período de Evaluación, de conformidad con la Normatividad Aplicable.
CLÁUSULA 6.
DESARROLLO
6.1
Descubrimiento Comercial.
Durante el Período de Evaluación y basta noventa (90) Días después de la
terminación de dicho período, el Contratista deberá informar a la CNH si considera que el
Descubrimiento es tur Descubrimiento Comercial, en cuyo caso el Contratista deberá
presentar el Plan de Desarrollo para dicho Descubrimiento Comercial, de conformidad con
lo previsto en la Cláusula 6.2, sin perjuicio de que el Contratista deberá continuar realizando
actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial, Exploración y Evaluación
conforme al Plan de Exploración en el resto del Área Contractual hasta la terminación del
Periodo de Exploración o la conclusión del Programa Mínimo de Trabajo, el Incremento en
el Programa Minino o los compromisos de trabajo adquiridos para el Primer Período
Adicional de Exploración o el Segundo Período Adicional de Exploración. La declaración de
un Descubrimiento Comercial deberá incluir la delimitación y características del Área de
Desarrollo, la cual deberá contar con la aprobación de la CNH.
El plazo para la presentación del Plan de Desarrollo iniciará a partir de la
declaración de cualquier Descubrimiento Comercial.
6.2
Plan de Desarrollo.
Dentro de los dos (2) Años siguientes a la declaración de un Descubrimiento
Comercial, el Contratista deberá presentar a la CNH para su aprobación el Plan de Desarrollo
correspondiente. El Plan de Desarrollo deberá: (i) contemplar la totalidad del Área de
Desarrollo: (ii) prever la utilización de métodos y procesos adecuados para obtener el
máximo factor de recuperación fmal de las Reservas de conformidad con las Mejores
Prácticas de la Industria; (üi) contar con el programa de aprovechamiento de Gas Natural
correspondiente y los mecanismos de medición de la producción de Hidrocazburos, y (iv)
elaborarse de conformidad con la Normatividad Aplicable. La CNH otorgará o negará su
?7
AREA C()Y7RACNAL M-CM-rí01
Contrato No. CNII-R02-LnJ-AP-CM-GOU2018
aprobación a la propuesta de Plan de Desarrollo en un plazo que no excederá los ciento veinte
(120) Días a partir de que reciba la información necesada en los términos de la Normatividad
Aplicable. En caso que la CNH no emita una resolución dentro del plazo establecido, ésta sc
entenderá en sentido favorable.
6.3
Observaciones al Plan de Desarrollo por Parte de CNH.
Sin menoscabo de la facultad de aprobaz el Plan de Desartollo por parte de la
CNH cn cl plazo establecido en la Cláusula 6.2, la CNH podrá emitir observaciones a
cualquier Plan de Desarrollo presentado por el Contratista, cuando detemtine que: (i) se
modifican los sistemas de medición y/o los Puntos de Medición: (ü) se modifican los
programas de aprovechamiento de Gas Natural; (üi) las Reservas de Hidrocarburos en el
Área de Desarrollo se explotarían a tasas excesivas o insuficientes: (iv) ocurida una pérdida
excesiva de presión en el yacimiento o no se alcanzaría la distancia óptima de separación
entre los Pozos; (v) el proyecto del Plan de Dcsartollo no sea consistente con las Mejores
Prácticas de la Industria, incluyendo estándares en seguridad industrial, seguridad operativa,
protección ambiental y de salud en cl trabajo; (vi) el proyecto del Plan de Desarrollo no
incluya un programa de cumplimiento del porcentaje de contenido nacional, así como un
programa de transferencia de tecnología: (vii) el proyecto del Plan de Desarrollo incumpla
con cualquier disposición de este Contrato; (vüi) se incumpliría con la Notmatividad
Aplicable, incluyendo estándazes cn seguridad industrial, seguridad operativa, protección
ambiental y de salud en el trabajo: (ix) se asumiría un nivel de riesgo operativo y ambiental
que no sea aceptable conforme a la Normatividad Aplicable; (x) cl Sistema de
Administración no es efectivo para administrar los riesgos dentro de niveles aceptables o no
se aplica, o (xi) se incumplida con el Sistema de Administración o se causaría un impacto
adverso sobre el medio ambiente.
El Contratista será quien proponga las soluciones operativas y los ajustes
correspondientes al Plan de Desarrollo para atender las observaciones de la CNH, en el plazo
que para tal efecto indique. La CNH y el Contratista podrán celebrar audiencias o
comparecencias para aclarar de buena fe cualquier diferencia técnica que exista al respecto
de las observaciones al Plan de Desartollo, de conformidad con las Mejores Prácticas de la
Industria y la Nonnatividad Aplicable. La CNH podrá consultar a la Agencia y a la Secretaría
de Economía, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
6.a
Actualización del Plan de Desarrollo.
El Contratista deberá desarrollar el Descubrimiento Comercial de acuerdo con
el Plan de Desarrollo aprobado. El Contratista podrá proponer modificaciones al Plan de
Desarrollo, en términos de lo previsto en la Normatividad Aplicable y sujeto a la aprobación
de la CNH. La CNH podrá consultar a la Agencia y a la Secretaría de Economía, en el ámbito
de sus atribuciones y resolverá sobre la propuesta de modificación en un plazo que no
excederá tos ciento veinte (120) Días a partir de que reciba la información necesaria en los
términos de la Nornatividad Aplicable.
~
_'%
AREA CONI7U('rt1AL AP{MSiUI
~ ~
Contrato No. CNH-R02-L0.t-AP-CM-COI/2018
6.5
Actividades de Exploración Adicionales.
Finalizados los Períodos de Evaluación, una vez que se lleve a cabo la
reducción y la devolución del área a la que se refiere el inciso (h) de la Cláusula 7. I y en el
supuesto de que el Contratista determine la posibilidad de que existen Hidrocarburos en una
estructura del subsuelo o cierre estratigráfico en el Área Contractual remanente, el Contratista
deberá daz aviso a la CNH y presentar para su aprobación un nuevo Plan de Exploración con
el propósito de llevar a cabo las Actividades Petroleras que considere convenientes en dicha
eshuctura del subsuelo o cierte estratigráfico. Lo anterior de conformidad con lo establecido
en este Contrato y en la Normtatividad Aplicable.
CLÁUSULA 7.
REDUCCIÓN Y DEVOLUCIÓN DEL ÁREA
~.1
Reelas de Reduccióm v Devolución.
El Contratista deberá renunciar y devolver el Área Contractual conforme a lo
establecido a continuación:
Si el Contratista ejerció el derecho de terminación previsto en la
(a)
Cláusula 4.2 al finalizaz el Período Inicial de Exploración, el Contratista deberá devolver el
cien por ciento (100%) del Área Contractual.
(b)
Si al Contratista se le concedió el Primer Período Adicional de
Exploración, al finalizar el Período Inicial de Exploración el Contratista no deberá devolver
porcentaje alguno del Área Contractual.
Si al Contratista no se le concedió el Primer Período Adicional de
(c)
Exploración, al finalizar el Periodo Inicial de Exploración el Contratista deberá devolver el
cien por ciento (100%) del Área Contractual que no esté contemplada en un Programa de
Evaluación o en un Plan de Desarrollo aprobado por la CNH.
{d)
Si al Contratista no se le concedió el Segundo Periodo Adicional de
Exploración, al finalizar el Primer Periodo Adicional de Exploración el Contratista deberá
devolver el cien por ciento (100%) del Área Contractual que no esté contemplada en un
Programa de Evaluación o en un Plan de Desarrollo aprobado por la CNH.
(e)
Si al Contratista se le concedió el Segundo Periodo Adicional de
Exploración mediante el compromiso de realizar las Unidades de Trabajo equivalentes a un
(1) Pozo de conformidad con el Anexo 5, deberá devolver el cincuenta por ciento (50%) del
Área Contractual que no esté contemplada en un Programa de Evaluación o en un Plan de
Desarrollo aprobado por la CNH al finalizar el Primer Período Adicional de Exploración.
(f)
Si al Contratista se le concedió el Segundo Periodo Adicional de
Exploración mediante el compromiso de realizar las Unidades de Trabajo equivalentes a dos
.°
ARIA CO:V'IRA(TUAL AP-CMüll
Contrato No. CNf 1-Rn2-LU4-AP-CM-G01 i201 R
(2) Pozos de conformidad con el Anexo 5, el Contratista no deberá devolver porcentaje
alguno del Área Contractual.
(g)
AI finalizar el Segundo Periodo Adicional de Exploración, el
Contratista deberá renunciar y devolver el cien por ciento (100%) del Área Contractual que
no esté contemplada cn un Programa de Evaluación o en un Plan de Desartollo aprobado por
la CNH.
(h)
AI finalizar cl o los Períodos de Evaluación cortespondientes, cl
Contratista deberá renunciar y devolver el cien por ciento (1 UO%) de las Áreas de Evaluación
de que se trate si: (i) conforme a los plazos previstos en el presente Contrato, no declara un
Descubrimiento Comercial; o si: (ü) habiendo declarado el Descubrimiento Comercial no
presentaza un Plan de Desartollo para aprobación de la CNH, o (iii) habiéndolo presentado
no sea aprobado por la CNH conforme a la Normatividad Aplicable;
(i)
En caso que se otorgue una prórtoga a la vigencia del presente Contrato
el Contratista, a solicitud de la CNH, deberá renunciar y devolver el cien por ciento (itHl%)
de las estructuras del subsuelo o cierres estratigráficos que no sean parte del Plan de
Desarrollo que se modifique de conformidad con Io establecido en la Cláusula 3.2, y
(j)
AI darse por terminado el presente Contrato por cualquier motivo, o en
caso que la CNH rescinda el presente Contrato, el Contratista deberá devolver el cien por
ciento (100%) del Área Contracmal, incluyendo cualquier Árca de Evaluación y Área de
Desarrollo.
7,2
Vo Disminución de Otras ObliEaciones.
Lo previsto en esta Cláusula 7 no se entenderá como una disminución de las
obligaciones del Contratista de cumplir con los compromisos de trabajo para el Período de
Exploración o con sus obligaciones respecto a las actividades de Abandono y demás previstas
en este Contrata
CL:IUSULA R.
ACTfVIDADES DE PRODUCCIÓN
8.1
Perfil de Producción.
A partir del Año en que se prevea el inicio de la Producción Comercial
Regular, el Contratista incluirá cn sus programas de trabajo un pronóstico de producción de
conformidad con la Notmatividad Aplicable. Los programas de trabajo deberán contemplar
la producción de Hidrocarburos a la tasa óptima de conformidad con las Mejores Prácticas
de la Industria.
~~á
i0
Aat:A ('OyraA(TUAL AP-('M1iUl
w ~
Contrato No. CNN-R02-L04-AP-CM-G01/2018
$.Z
InSfel9elOne3.
El Contratista estará obligado a realizar todas las actividades de construcción,
instalación, repazación y reacondicionamiento de los Pozos, Instalaciones de Recolección y
cualesquiera otras instalaciones necesarias para las actividades de producción de
conformidad con el Sistema de Administración. El Contratista mantendrá todos los
Materiales utilizados en las Actividades Petroleras en buen estado de fiincionamiento de
acuerdo con el Sisuma de Administración, las Mejores Prácticas de la Industria y las
recomendaciones de los fabricantes de los Materiales.
CLÁUSULA 9.
UNIFICACIÓN
9.1
Procedimiento de Unificación.
El Contratista deberá dar aviso a la Secretaria de Energía y a la CNH en un
plazo que no excederá los sesenta (60) Días Hábiles posteriores a haber reunido los elementos
suficientes que permitan inferir la existencia de un yacimiento compartido. Dicho aviso
deberá contener por lo menos: (i) el análisis técnico sustentado que determine la posible
existencia del yacimiento compartido; (ü) las características generales de dicho yacimiento
compartido; (iii) los estudios geológicos, geofísicos y demás utilizados para determinar la
posible existencia de dicho yacimiento compartido, incluyendo, en su caso, la información
obtetrida de la perforación de Pozos mediante los cuales se determinó que el yacimiento de
que se trate excede los límites del Área Contractual; (iv) una propuesta de programa de
trabajo para las Actividades Petroleras previas al acuerdo de uníficacibn entre el Contratista
y el o los terceros involucrados, y (v) la información adicional que el Contratista considere
necesaria.
Una vez recibido el aviso se llevará a cabo lo siguiente:
La CNH remitirá a la Secretaria de Energía en un plazo no mayor a
(a)
cuarenta y cinco (45) Días Hábiles contados a partir de la recepción de la información
correspondiente, el dictamen técnico sobre la posible existencia del yacimiento compartido.
(b)
Una vez recibida la información referida en el inciso (a) anterior, la
Secretaría de Energía contará con hasta diez (10) Días Hábiles para enviar a la Secretaria de
Hacienda el dictamen que al efecto elabore la CNH, y demás información que considere
necesaria a efecto que esta última emita su opinión respecto de la unificación en un plazo que
no exceda los treinta (30) Dias Hábiles.
(c)
Una vez recibida la opinión de la Secretaría de Hacienda, la Secretaria
de Energía contará con hasta treinta (30) Días Hábiles para instruir al Contratista la
unificación del yacimiento compartido y solicitará al Contratista la información referida en
la Normatividad Aplicable relativa al acuerdo de unificación. El Contratista contará con hasta
ciento veinte (120) Días Hábiles para remitir dicha información.
31
.BREA CONTRACTUAL AP-C'M-Gn I
J~,
Contrato No. CNf1-R02-LOS-AP-CM-GOI /?UI S
(d)
En caso que el Contratista no remita a la Secretaña de Energía la
información referida en el inciso (c) anterior y demás que se prevea en la Nornatividad
Aplicable, la Secretaña de Energía determinará los términos y condiciones bajo los cuales se
llevará a cabo la unificación. Lo anterior, durante el siguiente Año, contado a partir de que
concluya el plazo refeñdo en el inciso (c) anteñor.
Con base en el acuerdo de unificación y en la propuesta de participación en
las Actividades Petroleras previas al acuerdo de unificación, según corresponda, la CNH
podrá aprobar al operador designado para la realización de actividades de Exploración y
Extracción en el área del yacimiento compartido, de forna tal que las Unidades de Trabajo
correspondientes al yacimiento unificado puedan distribuirse entre las partes conforme a la
participación establecida en el acuerdo de unificación. Asimismo, las actividades.
desarrolladas para la determinación de la existencia de un yacimiento compartido serán
consideradas para acreditar cl cumplimiento del Programa Mínimo de Trabajo, el incremento
en el Programa Mínimo o los compromisos de trabajo adquiridos para cl Primer Peñodo
Adicional de Exploración o el Segundo Peñodo Adicional de Exploración.
9.2
Unificación sin Contratista o Asignatario Camti¢uo.
De conformidad con lo previsto en la Cláusula 9.l y en el supuesto que el
yacimiento se localice parcialmente en un área en la que no se encuentre vigente una
asignación o un contrato para la Exploración y Extracción, el Contratista deberá notificar a
la CNH los estudios geológicos, geofísicos y demás utilizados para determinar la existencia
de dicho yacimiento compartido, incluyendo, en su caso, la información obtenida de la
perforación de Pozos mediante los cuates se determinó que el yacimiento de que se trate
excede los límites del Área Contractual. El Contratista podrá continuar con los trabajos
dentro del Área Contractual mismos que deberán estar considerados en los Planes de
Exploración y los Planes de Desarollo aprobados por la CNH. Por su parte, la Secretaría de
Energía determinará cl instrumento juñdico que servirá de base para llevar a cabo las
Actividades Petroleras en eI área en la que no se encuentre vigente una asignación o contrato
para la Exploración y Extracción. Sin perjuicio de lo anteñor, el Contratista podrá someter a
consideración de la Secretaria de Energía las áreas en las que se extiendan los yacimientos
compartidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 29, fracción 1 de la Ley de
Hidrocarburos. Dicha propuesta no será vinculante, ni otorgará derechos preferenciales en
relación con la adjudicación de los contratos para la Exploración y Extracción que resulten.
CLÁCSULA 10.
.4VAtiCE DE LAS ACTIVIDADES PETROLERAS
10.1
Perforación de Pozos.
Antes de iniciar la perforación de cualquier Pozo, el Contratista deberá obtener
los permisos y autoñzaciones que corespondan conforme a la Nortnatividad Aplicable. Una
vez recibida la autoñzación para la perforación de cualquier Pozo, el Contratista estará
obligado a cumplir con los términos y condiciones de la autorización y dentro de las
b~
17
.ARLA C'ONTRAC'TUAL AP1'M-(NII
Contrato No. CNH-R02-L04-AP-CM-G01/2018
especificaciones técnicas requeridas en el Plan de Exploración, Programa de Evaluación o
Plan de Desarrollo, excepto si existen Obstáculos a la Continuación de la Perforación.
10.2
Reportes de Perforación v Geofísicos.
Durante la perforación de cualquier Pozo y hasta la terminación de las
actividades de perforación, el Contratista enviará a la CNH los reportes de perforación que
requiera la Normatividad Aplicable. El Contratista deberá mantener un registro digital, en
original y reproducible con buena calidad, de [oda la información geológica y geofísica
relacionada con el Área Contractual y deberá entregar a la CNH una copia de dicha
información, incluyendo los registros de bitácora de los Pozos.
A la terminación de cualquier Pozo el Contratista deberá presentar un informe
final de [errnación de Pozo que contenga cuando menos la información requerida por la
Nornatividad Aplicable.
10.3
Programas de Trabajo Indicativos.
El Contratista proporcionará a la CNH, a más tardar el primer Día Hábil del
cuarto Trimestre de cada Afeo, programas de trabajo indicativos que deberán contener una
lista de las actividades que planea realizaz y el tiempo estimado para cada una de estas
actividades de conformidad com la Normatividad Aplicable.
10.4
Imformes de Avance.
El Contratista proporcionará a las Autoridades Gubernamentales los informes
de avance relativos a las Actividades Petroleras de conformidad con la Nonnatividad
Aplicable.
10.5
Actividades Exentas de Aprobación.
Salvo por lo previsto en la Normatividad Aplicable, una vez aprobado el Plan
de Exploración, el Programa de Evaluación o el Plan de Desarrollo por la CNH, el Contratista
na tendrá que obtener la aprobación particular de la CNH de los detalles del diseno, ingeniería
y construcción de las instalaciones contemplados en dichos planes aprobados, ni el detalle de
la manera en que serán operadas.
CLÁUSULA tl.
COSTOS
11.1
Contºbilidad de Costos del Contratista.
Toda operación contable del Contratista relacionada con el cumplimiento de
sus obligaciones derivadas del presente Contrato, cualquiera que sea la moneda empleada y
lugaz de pago, deberá ser consignada en la Cuenta Operativa, conforme a lo establecido en
el Anexo 4 y la Normatividad Aplicable.
33
M[A CONTRACTUAL AP-C'M-(iUI
Contrato No. CNII-R02-L03-AP-CM-G0172nt 8
11.2
Presupuestos Indicativos.
El Contratista proporcionará para fines informativos a la CNH, a más tardar
el primer Día Hábil del cuarto Trimestre de cada Año, presupuestos indicativos que deberán
contener una lista detallada de las actividades que planea realizar y el costo estimado de cada
una de estas actividades, sin perjuicio que el Contratista pueda presentar actualizaciones
posteriores.
11.3
Procura de Bienes v Servicios.
Toda la procura de los bienes y servicios relacionados con las Actividades
se
Petroleras
sujetará a los principios de transparencia, economía y eficiencia, y deberá
cumplir con lo establecido en el Anexo 7.
11.4
Oblisacióo de Mantener Reeistros.
El Contratista deberá mantener cn sus oficinas en México todos los libros de
contabilidad, documentos de soporte y otros registros relacionados con las Actividades
Petroleras de conformidad con los Procedimientos de Contabilidad. Todos estos regisvos
estarán disponibles en físico y en electrónico para ser inspeccionados, revisados y auditados
por cualquier Persona designada por la Secretaría de Hacienda o por cualquier otra Autoridad
Gubernamental competente. Los registros en los cuales se aprecian las operaciones en la
Cuenta Operativa, deberán mantenerse desde ta Fecha Efectiva y hasta cinco (5) Años.
posteriores a la terminación del presente Contrato.
11.5
De las Operaciones del Contratista con Terceros.
E! Contratista se compromete a pactar con los terceros que realice operaciones
vinculadas con este Contrato, la obligación de dichos terceros de entregar directamente al
Fondo, la Secretaría de Hacienda o la CNH, cuando lo soliciten, la información sobre sus
operaciones con el Contratista por virtud del Contrato.
La obligación a que se refiere el párrafo anterior será aplicable a cualquier
contrato de procura de bienes y servicios que el Contratista suscriba a partir de la
adjudicación de este Contrato. En caso de yue el Contratista demuestre que los contratos de
procura de bienes y servicios hayan sido suscritas con anterioridad a la adjudicación del
Contrato y cumplan con lo dispuesto cn cl Anexo 7, se tomará por desahogado el compromiso
mencionado en la presente Cláusula.
CLÁCSULA 12.
MEDICIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS HIDROCARBUROS NETOS
12.1
Procedimientos de Medición.
El Contratista deberá proponer a la CNH en el Plan de Desarrollo para aprobación los
procedimientos que deberán regular la programación, Almacenamiento, y la medición y
3~
AIiL.4COV77tA('7L'ALAP~CM{¡pl
Contrato No. CNH-R@-L03-AP-CM-tÜ01/2018
monitoreo de calidad y volumen de los Hidrocarburos Netos en los Puntos de Medición, de
conformidad a la Normatividad Aplícable.
12.2 Instalación, Operación, Mantenimiento v Calibración de los Sistemas de
Medición.
La instalación, operación, mantetrimiento y calibración de los sistemas de
medición estará a cazgo del Contratista. bajo la supervisión de la CNH y de conformidad con
lo dispuesto en la Nortnatividad Aplicable.
t2.3
Reeistros.
El Contratista deberá llevar registros completos y exactos de todas las
mediciones de los Hidrocarburos, debiendo poner a disposición de la CNH copia fiel de los
mismos. Adicionalmente, el Contratista deberá entregar los informes que establezca la
Normatividad Aplicable.
12.4
Mal Funcionamiento de los Sistemas de Medición.
Si derivado de una prueba o supervisión se muestra que cualquiera de los
componentes de los sistemas de medición está fuera de las especificaciones, descompuesto 0
calibrado incorrectamente, el Contratista deberá repararlo y/o realizaz los ajustes para
corregir la inexactimd de las mediciones conforme a lo establecido por la Nonnatividad
Aplicable.
En la medida en que el período de ajuste incluya un período durante el cual se
hubiera pagado la Contraprestación del Estado como porcentaje del Valor Contractual de los
Hidrocazburos, las mediciones ya corregidas de conformidad con esta Cláusula 12.4 serán
utilizadas para recalcular la cantidad debida por el período de inexactitud conforme a lo
establecido en el Anexo 3. En caso que como resultado de la aplicación de las mediciones
corregidas, se requiera ajustar el balance pagado de Contraprestaciones en favor del Estado,
dichos ajustes se realizarán de conformidad con lo establecido en el Anexo 3.
El Contratista deberá sujetarse a lo previsto en la Normatividad Aplicable con
respecto al reemplazo del Sistema de Medición, así como, el acceso que deberá permitir a la
CNH para Ilevaz a cabo la supervisión en el mazco de sus facultades a dicho sistema.
12.5
Punto de Medición Fuera del Área Cootraetual.
El Punto de Medición podrá ubicarse fuera del Área Contractual de
conformidad con lo dispuesto en la Nortnatividad Aplicable. En caso que se prevea que el
Punto de Medición se compartirá con áreas bajo la operación de algún tercero, distintas al
Área Contracmal correspondiente, el Contratista deberá presentar para aprobación de la CNH
un proyecto de acuerdo paza el uso compartido de las instalaciones de conformidad con el
Anexo 10. la CNH aprobará el acuerdo correspondiente en términos de la Nortnatividad
Aplicable.
35
AREA C()NTRA(7UAL AP-fM[illl
Contrato No. CNH-RO?-L04AP-CM-G01/2018
CLÁUSULA 13.
MATERIALES
13.1
Propiedad v Uso de Materiales.
Durante la vigencia del presente Contrato, cl Contratista mantendrá la
propiedad de todos los Materiales generados o adquiridas para ser utilizados en las
Actividades Petroleras. El Contratista no podrá usar los Materiales para un objeto distinto a
las Actividades Petroleras de acuerdo con este Contrato.
La propiedad de los Materiales Inmuebles pasará de forma automática a la
Nación libre de gravamen, sin cargo, pago o indemnización alguna, a la terminación por
cualquier motivo del presente Contrato, o en caso que la CNH rescinda el presente Contrato
y sin perjuicio del finiquito que en cada caso corresponda, en el entendida que el Contratista
deberá realizar la transferencia de los Materiales Inmuebles en buen estado de conservación
y funcionamiento, teniendo en cuenta el desgaste normal producido por el uso de los mismos
en las Actividades Petroleras, en términos de los artículos 2R, fracción Vll y 33 de la Ley de
Ingresos Sobre Hidrocarburos. El Contratista deberá formalizar la transferencia de los
Materiales Inmuebles a la CNH o al tercero designado por la CNH durante la Etapa de
Transición Final. El Contratista deberá llevar a cabo cualquier acto necesario o apropiado
para formalizar dicha transferencia.
13.2
Materiales Inmuebles Exentos de Transferencia.
Sc excluyen de la transferencia de Materiales prevista en la Cláusula 13.1, sin
perjuicio de lo establecido cn el Anexo 10, aquellos Materiales Inmuebles que presten
servicio a más de un área contractual o de asignación, hasta en tanto finalice la prestación del
servicio correspondiente, siempre que se cuente con las autorizaciones o permisos de
conformidad con la Normatividad Aplicable.
13.3
Arrendamiento.
El Contratista no podrá arrendar las líneas de Recolección indispensables para
dar continuidad a la Producción Comercial Regular en el Área Contractual, lo anterior sin
perjuicio de que pueda obtener o prestar servicios relativos al uso compartido de este tipo de
infraestructura de conformidad con lo previsto en el Anexo 10.
CLÁUSULA l4.
OBLIGACIONES ADICIONALES DE LAS PARTES
Iá.1
Oblgaciones Adicionales del Contratista.
Además de las otras obligaciones establecidas en el Contrato, el Contratista
deberá:
®YsL~B
ta
AREA CONTRACTUAL AP~C M-(A I
Contrato No. CNH-R02-LOJ-AP-CM-G01/2018
(a)
Conducir las Actividades Petroleras de forma continua y eficiente de
acuerdo con el Plan de Exploración, Programa de Evaluación, Plan de Desarrollo y las
Mejores Prácticas de la industria, así como todos los demás términos y condiciones del
presente Contrato, el Sistema de Administración y la Normatividad Aplicable;
(b)
Llevar a cabo, bajo su responsabilidad, la Extracción, Recolección
desplazamiento de los Hidrocarburos hasta el Punto de Medición;
y
(c)
Suministrar todo el personal y todos los recursos técnicos, financieros
y otros recursos de cualquier ova naturaleza que sean necesarios para la ejecución de las
Actividades Petroleras;
(d)
Obtener oportunamente todos los permisos de cualquier Autoridad
Gubernamental necesarios para la realización de las Actividades Petroleras;
Obtener oportunamente todos los Materiales requeridos para la
(e)
realización de las Actividades Petroleras y asegurarse que sean adecuados para su objeto;
(f)
Cada una de las Empresas Participantes deberá estar al comente
respecto de sus Obligaciones de Cazácter Fiscal, de acuerdo con la Notmatividad Aplicable,
así como ser residente para efectos fiscales en México, tener por objeto exclusivamente la
Exploración y Extracción de Hidrocarburos y las demás que sean necesarias para la adecuada
consecución del mismo, y no tributaren e! régimen fiscal opcional para grupos de sociedades
a que se refiere el Capitulo VI del Título Segundo de la Ley del hnpuesto sobre la Renta;
(g)
Suministrar a la CNH toda la ínformación, datos e interpretaciones
relacionadas con las Actividades Petroleras, tales como datos científicos y técnicos obtenidos
en razón de sus trabajos, pefiles eléctricos, sónicos, radiactivos entre otros; cintas y líneas
sísmicas; muestras de Pozos, núcleos y formaciones; mapas e informes topográficos,
geológicos, geofísicos, geoquímicos y de perforación; así como cualquier otra información
similar e informes de evaluación geológica, geofísica y del yacimiento;
(h)
Mantener dentro del territorio nacional, preferentemente en su
domicilio fiscal, registros completos en físico y en electrónico de [odas las Actividades
Petroleras realizadas conforme a este Contrato;
(i)
Contar con la certificación de la cuantificación de las Reservas
correspondientes al Área Contracmal de conformidad con la Normatividad Aplícable;
Suministrar a la CNH toda la información sobre la existencia de
(j)
recursos mineros, hídricos y de ovos tipos que se descubran como resultado de las
Actividades Petroleras;
Abstenerse de perforar, desde el Área Contractual, Pozo alguno que
(k)
ir
más
allá
de
la proyección vertical del Área Contractual, salvo que se trate de
pueda
yacimientos unificados de conformidad con lo instruido por la Secretaría de Emergía;
37
AREACONTRACRIALAP-C'M[;01
Ids
Convato No. CNI{-RU2-LUTAP-C'M-00I2UI8
(1)
Identificar cada Pozo de conformidad con la Normatividad Aplicable
e incluir esa referencia en todos los mapas, planos y otros registros similares mantenidos por
el Contratista;
(m)
Taponar debidamente tos Pozos antes de abandonarlos a fin de evitar
contaminación, daño al medio ambiente o posibles danos a los depósitos de Hidrocarburos
de conformidad con el Sistema de Administración y la Normatividad Aplicable;
(n)
Facilitar que los representantes de la Agencia, de la CNH, de la
Secretaría de Hacienda y de cualquier otra Autoridad Gubernamental, puedan realizar
inspecciones de las Actividades Petroleras y de todas las instalaciones, oficinas, registros y
libros contables, así como de toda la información relacionada con las Actividades Petroleras
y proveer a dichos representantes, sin costo alguno, las facilidades necesarias para el ejercicio
de sus facultades cn virtud de este Contrato, incluyendo (tratándose de operaciones de
Campo) transporte, alojamiento, alimentación y demás servicios, en igualdad de condiciones
a aquellas que suministre el Contratista a su personal;
(o)
Cumplir con los requerimientos de información que le hagan las
Autoridades Gubernamentales competentes, incluyendo la CNH, la Agencia, la Secretaría de
Energía, la Secretaría de Hacienda y el Fondo;
Emplear personal calificado, así como Materiales
(pl
punta, de acuerdo con las Mejores PráMicas de la Industria;
y
tecnología de
(q)
Adoptar y asegurarse que los Subcontratistas apliquen medidas
proteger
apropiadas para
la vida, descubrimientos arqueológicos y medio ambiente, de
conformidad con el Sistema de Administración y la Normatividad Aplicable;
(r)
Ejecutar los planes de respuesta a emergencias previstos en cl Sistema
de Administración en las situaciones de emergencia y de Caso Fortuito o Puerca Mayor
(incluyendo explosiones, rupturas, fugas u otros incidentes que causen o pudieran causar
daño al ambiente o presenten o puedan presentar una amenaza a la seguridad y salud de las
Personas) con el fin de mítigaz sus efectos, asi como reportar a la Agencia y la CNH con el
detalle apropiado la situación de emergencia y las medidas tomadas al respecto;
(s)
Comunicar semestralmente a la CNH de cualesquiera procedimientos
judiciales o administrativos cn que esté involucrado, en relación con cl presente Contrato 0
con las Actividades Petroleras, con excepción de aquellos procedimientos iniciados ante
juzgados Federales, los cuales deberán ser notificados inmediatamente por el Contratista;
(t)
Presentar su
Normatividad Aplicable.
(u)
mitigar
Evaluación de Impacto Social, conforme a la
Tomar las medidas pertinentes para prevenir o reducir pérdidas,
y remediar cualquier daño causado por las Actividades Petroleras, y
l
S
SX
AR&4 CONTRACTUAL AP{'M-(All
Contrato No. CNFI-R02-LOA-AP-CM-GOI/2018
(v)
Mantener al menos las mismas condiciones financieras, de
expeñencia, técnicas y de ejecución que fueron establecidas en las Bases de Licitación para
fines de precalificación, hasta la tetminacibn de este Contrato, con excepción del requisito
relativo al capital contable mínimo que en su oportunidad el Contratista acreditó en su calidad
de interesado en términos de las Bases de Licitación, paza el cual se deberá mantener de
manera anual un capital contable mínimo promedio equivalente al solicitado durante la etapa
de precalificación de la Licitación.
14.2
Aprobaciones de la CNH.
El Contratista deberá entregar a la CNH la información aplicable de forma
completa, en todos los supuestos en los que conforme al presente Contrato esta última deba
revisar, proporcionar comentaños y aprobaz planes, lo cual deberá hacer denüo del plazo
previsto en la Normatividad Aplicable, en el entendido que la afirmativa fiera operará
solamente en los supuestos expresamente previstos en la Normatividad Aplicable.
La CNH podrá negar la aprobación de planes en caso que los mismos: (i) no
cumplan con el Programa Mínimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Minimo o los
compromisos de trabajo adquiridos para el Pñmer Peñodo Adicional de Exploración o el
Segundo Período Adicional de Exploración, o (ii) no se ajusten a las Mejores Prácticas de la
Industña y a la Nonnatividad Aplicable. Lo anteñor, sin perjuicio de lo previsto en la
Normatividad Aplicable.
14.3 Responsabilidad en Setruridad Industrial. Seeuñdad Operativa, Protección al
Ambiente v Salud en el Trabajo.
El Contratista sera responsable del cumplimiento de todas las obligaciones,
compromisos y condiciones de seguñdad industrial, seguñdad operativa y protección
ambiental y salud en el trabajo previstas en la Normatividad Aplicable y en las Mejores
Prácticas de la Industria, además de obtener y cumplir con las autoñzaciones, permisos,
concesiones, licencias y registros ambientales obligatorios, así como responder por los Daños
Ambientales que cause con la realización de las Actividades Petroleras.
El Contratista deberá cumplir con los controles y las medidas de prevención
seguridad
industñal, seguñdad operativa, protección al ambiente y salud en el
mateña
de
en
Agencia en el Sistema de Administración o por la Nortnatividad
requeridos
por
la
trabajo
Aplicable.
Sin limitar la responsabilidad en seguñdad industñal, seguridad operativa y
del Contratista y sus Subcontratistas prevista en esta Cláusula 14.3
ambiental
protección
de
Aplicable,
el Contratista y Subcontratistas deberán:
Normativídad
y en la
Realizar las Actividades Petroleras de conformidad con ras Mejores
(a)
Prácticas de la Industria en mateña de seguridad industñal y seguridad operativa, respetando
la sustentabilidad ambiental para preservaz y/o conservar el medio ambiente, sin causar daño
a la propiedad pública o privada y con apego al Sistema de Administración:
39
ÁREA Cn`JTRA(TUAL AP-C'M-001
Contraro Na CN11-ROLLt4i-AP-CM-Gtll!201R
Realizar todos los estudios ambientales y solicitar, obtener, mantener
(b)
vigentes y renovar todos los permisos, autorizaciones, licencias, concesiones y registros
ambientales de las Autoridades Gubernamentales competentes para la realización de las
Actividades Petroleras, de conformidad con el Sistema de Administración y ta Normatividad
Aplicable;
(c)
Cumplir con todos los términos. condicionantes y recomendaciones
establecidas en los permisos, autorizaciones, licencias, concesiones y registros ambientales
emitidos par las Autoridades Gubernamentales competentes y mantener el Área Contractual
en las mejores condiciones que permitan un desarrollo sustentable;
procedimientos
(d)
Emplear
personal
calificado,
Materiales,
operacionales y en general las tecnologías más actualizadas que cumplan con las Mejores
Prácticas de la Industria para la preservación de los recursos naturales, aplicando los
principios de prevención, precaución y preservación de los recursos naturales. considerando
la seguridad industrial. seguridad operativa, la salud de la población y de su personal;
(c)
Scr responsables de cualquier afectación o Daño Ambiental durante la
realización de las Actividades Petroleras de conformidad con lo establecido en el Contrato:
Efectuar las labores de remediación, restauración, compensación y
(fl
resarcimiento que correspondan:
En caso de derrames al suelo, subsuelo y cuerpos de agua causados por las
Actividades- Petroleras, el Contratista y Subcontratistas deberán llevar a cabo de inmediato
las acciones e implementar medidas de seguridad y los trabajos para controlar los efectos
contaminantes, incluyendo ta limpieza, neutralización, remediación, recuperación.
caracterización yrestauración de las áreas afectadas en términos de lo dispuesto por la
Nornatividad Aplicable;
Colaborar con la Agencia, Autoridades Gubernamentales y los
Ig)
organismos estatales encargados de la protección al medio ambiente y el desarrollo
sustentable del Área Contractual, en el entendido que el Contratista: (i) dará acceso al
personal de la Agencia y Autoridades Gubernamentales competentes a todas las instalaciones
utilizadas en las Actividades Petroleras para su inspección; (ü) entregará a la Agencia
oportunamente toda la información y documentación que le requiera en la materia de su
competencia, de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Administración, y (üi)
comparecerá ante la Agencia cuando sea requerido conforme a la Normatividad Aplicable;
(h)
Mantener actualizado el Sistema de Administración y apegarse a lo
establecido en el mismo para la realización de las Actividades Petroleras, en el entendido que
esta obligación también le será aplicable a todos los Subcontratistas, y
(i)
Como parte de las actividades de Abandono, realizar la actualización
del estudio de Línea Base Ambiental responsabilizándose de los Daños Ambientales en el
Área Contractual y cumplir con todas las obligaciones ambientales que pudieran existir como
resultado de las Actividades Petroleras de conformítiad con la No[matividad Aplicable.
!U
.4RL.4 fONTftA('TUAL AP-CY[1i01
NF
Contrata No. CNH-R02•L04AP-CM-GO I /201 B
El Contratista será responsable del Daño Ambiental en el Área Contractual
que no haya sido reportado en el estudio de Línea Base Ambiental conforme a lo establecido
en la Cláusula 14.4 y la Normatividad Aplicable.
14.4
Daños Preexistentes.
El Contratista deberá iniciar los estudios que permitan establecer la Línea
Base Ambiental durante la Etapa de Transición de Arenque de conformidad con lo previsto
en la Cláusula 3.3, inciso (e) y la Normatividad Aplicable. A más tardar ciento ochenta (I80)
Días siguientes a la Fecha Efectiva, el Contratista deberá presentar a la CNH y a la Agencia
un informe detallado de la Linea Base Ambiental, incluyendo la identificación de cualquier
Daáo Preexistente. Dicho plazo podrá ampliarse por una sola ocasión previa autorización de
la CNH a solicitud del Contratista hasta por noventa (90) Días adicionales. La CNH y la
Agencia podrán objetar los Daños Preexistentes identificados por el Contratista dentro de los
noventa (90) Días siguientes a la recepción del informe. Durante dicho período, la CNH y el
Contratista podrán celebrar audiencias o comparecencias para aclarar de buena fe cualquier
diferencia técnica que exista respecto a los Daños Preexistentes identificados, de
conformidad con las Mejores Prácticas de la Industria y la Normatividad Aplicable.
Concluido el período de noventa (90) Días siguientes a la recepción del
informe, en un plazo no mayor a treinta (30) Días, la CNH y la Agencia determinarán la
existencia de los Daños Preexistentes de conformidad a la Normatividad Aplicable y
deslindarán de toda responsabilidad ambiental al Contratsta respecto de los Daños
Preexistentes, lo cual será notificado al Contratista dentro de los cinco (5) Días Hábiles
siguientes a la determinación de los mismos.
En caso que las Partes no lleguen a un acuerdo respecto a los Daños
Preexistentes, las diferencias se resolverán conforme a los procesos establecidos en la
Cláusula 26.2.
El Contratista solamente podrá excusarse de su responsabilidad ambiental
respecto a los Daños Preexistentes oportunamente notificados conforme a lo establecido en
esta Cláusula 14.4 y la Normatividad Aplicable.
14.5
Derecho de Acceso de Terceros al Área Contractual.
De ser necesario, el Contratista permitirá a la CNH, a cualquier otro contratista
de actividades de Exploración y Extracción, asignatarto, autortzado, o permisionario, el uso
o paso sobre cualquier pare del Área Contractual, sin costo alguno, siempre que ello no
interfiera con las Actividades Petroleras realizadas por el Contratista, sea técnicamente
posible y no genere un inconveniente al Contratista, de conformidad con la Normatividad
Aplicable.
it
AREA CONTRACTUAL AP-CM-G01
Contrato No. CNIi-R02-LUS-AP-CM-G01l2üf 8
CLÁCSULA l5.
DISPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN
15.1
Hidrocarburos de Autoconsumo.
El Contratista podrá utilizar Hidrocarburos Producidos para las Actividades
Petroleras (incluyendo su uso como parte de cualquier proyecto de Recuperación Avanzada),
como combustible o para inyección o levantamiento neumático, sin costo alguno, hasta por
los niveles autorizados por la CNH en el Plan de Desartollo aprobado. El Contratista no podrá
quemar ni ventear el Gas Natural, excepto dentro de los límites autorizados por las
Autoridades Gubernamentales competentes o en la medida en que sea necesario para prevenir
o mitigar una emergencia, sujeto a los requerimientos ambientales previstos en la
Normatividad Aplicable.
15,2
Comercialización de la Producción del Contratista.
Cada una de las Empresas Participantes podrá comercializar los
Hidrocarburos Netos por sí misma o a través de cualquier otro comercializador, debiendo
contaz con permiso vigente expedido por la Comisión Reguladora de Energía, de
conformidad con la Normatividad Aplicable.
15.3
Disposición de los Subproductos.
En caso que durante la realización de las Actividades Petroleras en el Área
Contractual y como parte del proceso de separación de los Hidrocarburos se obtengan
Subproductos éstos permanecerán bajo la propiedad del Estado. El Contratista deberá
notificar a la CNH el volumen estimado de dichos Subproductos y la forma en que éstos
serán recolectados, transportados, almacenados, desechados, procesados y,'o
comercializados.
Los ingresos y costos derivados de la disposición o comercialización de los
Subproductos por parte del Contratista se sujetarán a lo establecido en los Anexos 3 y 4.
CLÁU'SULA 16.
CONTRAPRESTACIONES
16.1
Papos Mensuales.
Para cada Período, el cálculo, la detcrninación y el pago de las
Contraprestaciones señaladas en la Cláusula 16.2 se llevarán a cabo de confornidad con lo
establecido en los Anexos 3, 4 y S.
16.2
Contraprestación del Estado.
De conformidad con cl Anexo 3 y los ajustes que conforme a dicho Anexo
cortespondan, las Contraprestaciones del Estado estarán integradas por:
®
~~
nae.aco~rxnrnntnrrM{~ni
Conttato No. CNH-R02-L04-qp-CM-GOI/201 B
(a)
La Cuota Contractual para la Fase Exploratoria;
(b)
Las Regalías, y
(c)
El veinte por ciento (20.00%) del Valor Contractual de los
Hidrocarburos paza el Mes de que se trate, mismo que será ajustado de conformidad con el
Mecanismo de Ajuste.
16.3
Contraprestación del Contratista.
La Contraprestación del Contratista, para et Mes de que se trate, corresponderá
a la transmisión onerosa de los Hidrocarburos Netos en dicho Mes, siempre que, conforme a
lo establecido en el Contrato, el Contratista esté al corriente en el pago de las
Contraprestaciones del Estado señaladas en la Cláusula 16.2 que sean exigibles a partir de la
Fecha Efectiva y hasta el Mes inmediato anterior.
El primer volumen de Hidrocarburos Netos se transferirá al Contratista
siempre que éste se encuentre al comente en el pago de las Contraprestaciones del Estado
que hasta ese momento se hayan generado.
16.4
Valar Contractual de los Hidrocarburos.
Para efectos del cálculo de las Contraprestaciones, el Valor Contractual de los
Hidrocarburos para cada Mes se determinará de conformidad con lo establecido en el Anexo
3.
11í.5
Revisión v verificación de las Contraurestaciones.
Corresponderá a la Secretaría de Hacienda revisar y verificar la determinación
y el pago de la Contraprestación del Estado que corresponda para cada Mes conforme al
presente Contrato respecto de los Hidrocarburos obtenidos en la producción de cualquier
prueba para determinar las características del yacimiento y los caudales de producción, así
como aquellos Hidrocarburos obtenidos a partir del inicio de la Producción Comercial
Regular, de conformidad con lo estipulado al efecto en los Anexos 3, 4 y 8.
CLÁUSULA 17.
GARANTIAS
Garantía de Cumplimiento.
w
17.1
ARLACOV7RAl'TLIALAP-C'M-CAI
,y
J3
a,
El Contratista deberá contaz con una Garantía de Cumplimiento Inicial, la cual
deberá cubrir el total de Unidades de Trabajo correspondientes al Programa Mínimo de
Trabajo y el Incremento en el Programa Mínimo, cuyo monto se determinará de conformidad
con el numeral 6 del Anexo 5.
Contrato No. CN11-RU2-L04-AP-CM-G012018
En caso de yue le sean aprobados el Primer Período Adicional y/o el Segundo
Período Adicional, deberá presentar:
(a)
Garantía del Primer Periodo Adicional. Para garantizar el debido,
adecuado y pleno cumplimiento por parte del Contratista del Incremento en el
Programa Mínimo no realizado durante el Período Inicial de Exploración y su
compromiso adicional de trabajo para el Primer Periodo Adicional de Exploración
(de haberlo), el Contratista deberá entregar a la CNH, a más tardar diez (l0) Días
después de que la CNH apruebe el otorgamiento al Contratista del Primer Período
Adicional de Exploración pero en todo caso antes de que inicie el mismo, la Garantía
del Primer Período Adicional.
(b)
Garantía del Segundo Período Adicional. Para garantizar el debido,
adecuado y pleno cumplimiento por parte del Contratista del compromiso adicional
de trabajo para el Segundo Período Adicional de Exploración (de haberlo), el
Contratista deberá entregar a la CNH, a más tardar diez (I O) Días después de que la
CNH apruebe el otorgamiento al Contratista del Segundo Período Adicional de
Exploración pero en todo caso antes de que inicie el mismo, la Garantía del Segundo
Periodo Adicional.
La Garantía de Cumplimiento deberá mantenerse vigente hasta sesenta (ó01
Días después de la fecha de terminación de cada uno de los Períodos de Exploración previa
verificación de la CNH del cumplimiento total de las obligaciones relativas al Período de
Exploración que corresponde. La CNH tendrá derecho de hacer efectiva la Garantía de
Cumplimiento a fin de cobrar cualquier pena convencional indicada en la Cláusula 4 y
aplicable con motivo del incumplimiento de los compromisos adquiridos en cada Período de
Exploración.
AI concluir cada Período de Exploración, el Contratista podrá solicitar la
devolución de la Garantía de Cumplimiento que corresponda una vez que la CNH emita la
constancia de cumplimiento total de las obligaciones del Período de Exploración respectivo.
La CNH emitirá la constancia de cumplimiento total en un plazo no mayor a
sesenta (60) Días posteriores a que haya concluido cada Período de Exploración. Dicha
devolución únicamente podrá hacerse efectiva una vez que el Contratista presente la Garantía
de Cumplimiento que corresponda al siguiente Periodo de Exploración que corresponda, en
su caso.
A solicitud del Contratista los montos de las Garantías de Cumplimienw se
podrán reducir de manera anual en proporción al cumplimiento de las obligaciones
garantizadas, previa verificación y autorización de la CNH.
En caso que la Garantía de Cumplimiento que corresponda sc haga efectiva,
los recursos avalados por ésta se transferirán al Fondo.
~~
AREA C(14TRAl'rUAL APt'M-fAl
T
Contrato No. CNH-R02-LlW-AP-CM-G01/2018
17.2
Garantía Corporativa.
Cada Empresa Participante deberá contar con una Garantía Corporativa
debidamente suscrita por su Gazante, utilizando el formato incluido en el Anexo 2 y de
conformidad con lo siguiente:
(a)
Cada una de las Empresas Participantes podrá presentar una Garantía
Corporativa debidamente suscrita por su empresa matriz en última instancia.
(b)
En caso que el Garante no se trate de la empresa matriz en última
instancia de la Empresa Participante, dicho Garante deberá exhibir a la CNH sus estados
financieros consolidados debidamente auditados que demuestren un capital contable mínimo
equivalente al porcentaje de Interés de Participación de la Empresa Participante de que se
trate multiplicado por un monto de cinco mil (5.000) millones de Dólares.
(c)
En los casos en los que la suma del capital contable de la totalidad de
Garantes de las Empresas Participantes que integran al Contratista sea igual o superior a cinco
mil (5,000) millones de Dólares se podrá optar por que cada Garante ofrezca su respectiva
Garattía Corporativa hasta por el monto que aporte para sumar dichos cinco mil (5,000)
millones de Dólares. Para ello, el Contratista presentará el esquema de montos a cubrir por
cada Garante, siempre y cuando la suma total garantizada por el Contratista nunca disminuya
de cinco mil (5,000) millones de Dólares. En cualquier caso, el Garante del Operador deberá
garantizaz al menos el treinta por ciento (30%) de los cinco mil (5,000) millones de Dólares
requeridos. Los Garantes que opten por esta opción suscribirán su garantía en términos del
Anexo 2, Formato A.
Durante la vigencia de la Garantía Corporativa, los Garantes deberán
(d)
mantener un promedio anual mínimo de capital contable igual o superior a los montos
señalados en el inciso (b) y, en su caso, el monto de capital contenido en el esquema previsto
en el inciso (c). Las Empresas Participantes exhibirán a la CNH, de forma anual durante el
tercer Trimestre de cada año, los estados financieros consolidadas debidamente auditados de
su Garante que muestren que el capital contable de dicho Garante es igual o superior al monto
exhibido y aceptado en términos de esta Cláusula.
En cualquier momento y en caso que algim Garante no mantenga el requisito
de capital contable descrito en el inciso (b) anterior, la Empresa Participante de que se trate
deberá notificar a la CNH dentro de los cinco (5) Días posteriores a que tenga conocimiento
de dicho incumplimiento y deberá presentar una nueva Garantía Corporativa suscrita por un
Garante que cumpla con dicho nivel de capitalización, o en su caso, ofrecer como Garante a
su matriz en última instancia.
En el supuesto en el que cualquier Garante presente un capital contable
ofrecido como garantía en el esquema de montos a cubrir presentado
monto
inferior al
conforme al inciso (c), la Empresa Participante respaldada por dicho Garante deberá notificar
dicha disminución a la CNH dentro de los quince (IS) Dias posteriores a que tenga
conocimiento de la misma. Se podrá continuar optando por lo establecido en dicho inciso
siempre y cuando: (i) la Empresa Participante en cuestión presente a la CNH, dentro de los
JS
AREA CONTRACTUAL AP-CM-CAI
Cuntrato No. CNII-R02-LU4AP-CM-[;01/2018
cuarenta y cinco (451 Días posteriores a dicha notificación, una nueva Garantía Corporativa
suscrita por un Garante que cumpla con el monto de capital contable asignado a la misma
empresa en el esquema de montos a cubrir presentado conforme a los términos del inciso (c);
o (ü) el Contratista presente, en el mismo plazo, un nuevo esquema de montos a cubrir por
cada Garante en apego a los términos establecidos en el mismo inciso. De no cumplirse con
alguno de los dos supuestos anteriores, los Garantes del Contratista, en su conjunto, no
podrán optar por dicha determinación del monto garantizado y cada uno suscribirá su
Garantia Corporativa conforme al Anexo 2, Formato B.
(e)
La Garantía Corporativa se ejercerá de manera subsidiazia y
exclusivamente para exigir el cumplimiento puntual y oportuno de las obligaciones del
Contratista en virtud de este Contrato que no hayan sido pagadas y!o cumplidas en su
totalidad por el Contratista, según corresponda, previa ejecución de las Garantías de
Cumplimiento y, en su caso, de las pólizas de seguros a las que hace referencia la Cláusula
20.
La Garantia Corporativa estará vigente hasta cl término señalado cn la
Cláusula 18.7
CLÁUSULA 18.
ABANDONO 1' ENTREGA DEL ÁREA CONTRACTUAL
18.1
Requerimientos del Pro rama.
El Contratista estará obligado a llevara cabo todas las operaciones
relacionadas con el Abandono del Área Contractual El Plan de Desartollo presentado para
la aprobación de la CNH, así como los programas de trabajo y presupuestos indicativos
deberán contener una sección relacionada con el Abandono, de conformidad con la
Nornatividad Aplicable. Dichas actividades deberán realizarse conforme al Plan de
Exploración o Plan de Desarrollo aprobados por la CNH, al Sistema de Administración y
demás actividades aprobadas por la Agencia. a las Mejores Prácticas de la Industria y a la
Norma[ividad Aplicable.
18.2
Notificación de Abandono.
Antes de taponar algún Pozo o dcsinstalar cualquier Material, cl Contratista
deberá notíticarlo a la Agencia y a la CNH, con cuando menos sesenta (60) Días de
anticipación.
18.3
Fideicomiso de Abandono.
A más tardar, durante el primer Trimestre del Atio en que la producción
acumulada de Hidrocarburos Netos desde el inicio de la Producción Comercial Regulaz y
hasta finalizar el Año inmediato anterior sea igual a las Reservas remanentes probadas (1 P)
estimadas para dicho Año, o una vez transcurridos veinticinco (25) Años a partir de la Fecha
Efectiva, lo que ocurra primero, el Contratista deberá abrir un Fideicomiso de Abandono, en
Ja
.41tflACONTRACTUALAP-CM1All
Contreto No. CNH-R02-L04AP-CM-G01/2018
una institución bancaria mexicana de reconocida reputación y solvencia, elegida por el
Contratista con la opinión favorable de la CNH. El fiduciario del Fideicomiso de Abandono
deberá invertir los recursos recibidos disponibles en instrumentos financieros emitidos por
instituciones financieras, corporaciones o gobiernos con calificaciones crediticias de grado
de inversión cuya vigencia no exceda el momento en que dichos recursos sean requeridos
para fondear las actividades de Abandono de conformidad con las políticas de inversión
establecidas por el fideicomitente. Las Partes acuerdan que el fin del Fideicomiso de
Abandono es crear una reserva para fondear las operaciones de Abandono en el Área
Contractual. El Contratista no podrá hacer uso de los fondos depositados en el Fideicomiso
de Abandona para cualquier otro propósito que no sea llevar a cabo las operaciones de
Abandono en el Área Contractual, ni tendrá derecho a daz en garantía, ceder o disponer de
cualquier otra forma los recursos que integren el Fideicomiso de Abandono. Lo anterior sin
perjuicio de cualquier otro requerimiento impuesto por la Agencia de conformidad con la
Normativitiad Aplicable.
18.4
Fondeo del Fideicomiso de Abandono.
A partir del inicio del Año en que la producción acumulada de Hidrocarburos
Netos desde el inicio de la Producción Comercial Regular y hasta finalizar el Año inmediato
anterior sea igual a las Reservas remanentes probadas (1P) estimadas para dicho Año, o una
vez transcurridos veinticinco (25) Años a partir de la Fecha Efectiva, lo que ocurra primero,
el Contratista deberá depositar al Fideicomiso de Abandono un cuarto (1 /4) de la Aportación
Anual al término de cada Trimestre. La Aportación Anual para las operaciones de Abandono
en el Área Contractual será determinada con base en la siguiente fómtula:
AA,=Máximo [O,(PAE,IRR)'CAE-IA,]
Donde:
AA,
PAE,
=
=
RR
=
CAE
=
Aportación Anual.
Producción estimada en el Campo para el Año
del cálculo.
Reservas remanentes probadas (IP) al inicio
del Año del cálculo, según lo determine el
Contratista, cuantificadas con base en la
metodología que establezca la CNH en la
Normatividad Aplicable. Estas reservas
remanentes deberán ser consistentes con el
volumen de Hidrocarburos a recuperar desde el
inicio del Año del cálculo y hasta lo que ocurra
primero entre: (i) la terminación natural del
Contrato, o (ü) el Año en que se estima se
terminarán las actividades de Abandono en el
Campo.
Monto remanente de los Costos de Abandono
al inicio del Año del cálculo, estimado
conforme al Plan de Desarrollo aprobado,
.O
AREA CONTRACTUAL AP-CM-CAI
Contrato No. C'Nfl-RO?-LW-ARCM-6012018
según sea modificado. Dicho monto remanente
se calculará como la diferencia entre el monto
global de los Costos de Abandono que sea
estimado sobre la base de los Costos de
Abandono futtrros para el Campo desde el Año
del cálculo hasta lo que ocurra primero entre:
(i) la terminación natural del Contrato, o (ii) el
Año. en que se estima se terminarán las
actividades de Abandono en el Campo, según
estudios técnicos realizados por el Contratista y
aprobados por la CNH, menos el saldo
acumulado en el Fideicomiso de Abandono al
iniciar el Año de Calculo (AAA,.i ).
Es cl in[eres generado en el Fideicomiso en el
Año de cálculo, siguiendo la siguiente fórmula:
IA,
Donde:
r,
=
AAA,
=
Es la tasa de interés aplicable al saldo del
Fideicomiso de Abandono.
Es el saldo acumulado en el Fideicomiso de
Abandono al terminar el Año de cálculo,
definido de la siguiente forma:
Donde:
SI-I
18.5
=
Es e{ monto total retirado del Fideicomiso de
Abandono durante el Año de cálculo para
financiar actividades de Abandono realizadas
cn el mismo Año.
Fondos Insuficientes.
La responsabilidad del Contratista de cumplir con los trabajos de Abandono
es independiente a que existan o no fondos suficientes en el Fideicomiso de Abandono. En
caso que los fondos de la cuenta de Abandono sean insuficientes para cubrir todos los Costos
de Abandono, el Contratista será responsable de cubrir el monto faltante. En el contrato del
Fideicomiso de Abandono se deberá establecer que, en el caso de existir un remanente en el
fondo y una vez que se hayan cubierto los Costos de Abandono, los recursos se deberán
enterar al Contratista, previa autorización de la CNH que certifique el total cumplimiento de
las obligaciones de Abandono conforme al presente Contrato y los Planes de Desarrollo
aprobados.
1R
AFEACONIRACTUALAP{'M-G01
I~
Contrato No. CNH-R02-L04-AP-CM-G01/201S
18.6
Sustitución Solicitada por la CNH.
Previo a la terminación del presente Contrato por cualquier motivo,
incluyendo la rescisión, la CNH podrá solicitar al Contratista que se abstenga de llevar a cabo
operaciones de Abandono específicas con respecto a determinadasinstalaciones, incluyendo
Pozos. En dicho caso, el Contratista deberá entregar al tercero que la CNH determine, las
instalaciones en buen estado de funcionamiento, salvo el uso y desgaste normal de las mismas,
así como entregaz al Fondo cualquier saldo remanente en el Fideicomiso de Abandono y a
partir de ese momento el Contratista será considerado relevado de cualquier futura obligación
en relación con el uso y Abandono de dichas instalaciones.
18.7
Etapa de Transición Final.
Un (I) Año previo a la terminación del presente Contrato por motivo de la
conclusión de su vigencia, el Contratista y la CNH iniciarán la Etapa de Transición Final para
la totalidad o la parte correspondiente del Área Contractual, durante la cual se llevará a cabo
la entrega del Área Contractual del Contratista a la CNH o a un tercero designado para tal
efecto, conforme a la Notmatividad Aplicable y de acuerdo con lo siguiente:
(a)
El Contratista deberá actualizar el Inventario de Activos para incluir la
totalidad de los Pozos y Materiales existentes en la totalidad o la parte correspondiente del
Área Contractual;
(b)
El Contratista deberá presentar a la CNH un informe que señale al
menos la identificación de los Pozos y Materiales en la totalidad o la parte correspondiente
del Área Contractual, así como la descripción de las condiciones de operación a la fecha de
inicio de la Etapa de Transición Final;
El Contratista deberá presentar a la CNH un informe que contenga toda
(c)
la infomtación técnica referente al estado que guardan el, o los yacimientos presentes en el
subsuelo del área (presión, características de los fluidos, volúmenes en él, o los yacimientos);
(d)
El Contratista deberá presentar a la CNH un informe que contenga toda
dentro de los novrnta (90) Días previos a la terminación del
información
obtenida
la
a
la
producción
de Hidrocarburos en el Área Contractual y de la
Constato, relativa
infraestructura asociada a la producción;
La CNH solicitará al Contratista el Abandono de los Pozos y
(e)
sean
transferidos a la CNH de conformidad con lo establecido en el
Materiales que no le
presente Contrato;
El Conuatista deberá presentar un reporte actualizado de su sistema,
(f)
programa o mecanismo de atención a reclamaciones y/o de gestibn social para identificar los
pasivos sociales existentes derivados de la conducción de las Actividades Pe[roleras rn la
[ótalidad o la parte correspondiente del Área Contractual;
J9
MEACOMTRA(TUALM{'M{i[II
Contrato No. C'NFI-R01-L04AP-CM-G01í?018
(g)
El Contratista deberá actualizar la Línea Base Ambiental detemtinada
de conformidad con la Cláusula 3.3, para identificar los Daitos Preexistentes deñvados de la
conducción de las Actividades Petroleras en la totalidad o la parte corccspondicntc del Área
Contractual, y
(h)
La CNH tendrá la facultad de acompañar al Contratista durante la
Etapa de Transición Final directamente o a pavés del tercero designado y revisará y validará
que las actividades correspondientes hayan sido realizadas de acuerdo con las Mejores
Prácticas de la Industria y de conformidad con la Normatividad Aplicable.
En caso que: (i) el Contratista renuncie o devuelva la totalidad o una parte del
Arca Contractual de confonttidad con las Cláusulas 3.4 y 7.1; (ü) ocurra la terminación
anticipada del Contrato. o (iii) la CNH rescinda el Contrato, la Etapa de Transición Final
iniciará de manera simultánea a la notificación de renuncia, devolución, terminación o
rescisión, según corcesponda, emitida de conformidad con lo previsto en cl presente Contrato.
En caso de renuncia, devolución, tcnninación anticipada o rescisión, el
Contratista y la CNH deberán ejecutar fas actividades necesarias de tal forma que, dentro de
los seis (6) Meses siguientes a la notificación correspondiente, se concluya con lo previsto
en cl inciso (e) de esta Cláusula 18.7. El pago de las Conttaprestacíones generadas durante
dichos seis (ó) Meses se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en el Anexo 3 del
presente Contrato.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la Etapa de Transición
Final tendrá una duración de hasta ciento ochenta (180) Días, prorrogables hasta por noventa
(90) Días adicionales de oficio o a petición del Conttatista. La CNH podrá objetar dentro de
los noventa (90) Días siguientes el contenido de los incisos (a), (b). (c), (d), (f) y (g). Durante
dicho período de noventa (90) Días, las Partes podrán celebrar audiencias o compazecencias
para aclarar de buena fc cualquier diferencia existente, de confonnídad con las Mejores
Prácticas de la Industria, las disposiciones establecidas por la Agencia y la Nomtatividad
Aplicable. Una vez ttanscunídos los plazos previstos y concluidas las actividades a
satisfacción de la CNH, ésta emitirá una constancia de conclusión de la Etapa de Transición
Final donde se indicarán, en su caso, las acciones a realizar en lemas de remediación y
Abandono. En caso que las Partes no lleguen a un acuerdo respecto a la conclusión de la
Etapa de Transición Final, las diferencias se resolverán conforme a los procesos establecidos
en la Cláusula 26.
Una vez entregada la constancia de conclusión de la Etapa de Transición Final
a la que se refiere la presente Cláusula 18.7 y, en su caso, concluido el Abandono de
conformidad con la Cláusula I8.1, las Partes contarán con un plazo de hasta noventa (90)
Días para firmar el acta de entrega y recepción de los trabajos de Abandono. Con la firma de
dicha acta, la CNH notificará al Contratista la liberación de las Garantías Corporativas
corcespondicntcs y de la responsabilidad por el uso de los Materiales transferidos al Estado
en términos de la Cláusula 13. I del presente Contrato.
En caso de que las actividades de Abandono sc hubieran concluido con
anterioridad a la Etapa de Transición Final, la CNH notificará al Contratista la liberación de
ARL.4 C()VTRAC'TUAL AP-1M1io I
Contrato No. CNH•R02-L04-AP-CM-G01/201x
las Garantías Corporativas hasta noventa (90) Días posteriores a la suscripción del finiquito
de conformidad con lo previsto en la Cláusula 23.6.
CLÁUSULA 19.
RESPONSABILIDAD LABORAL; SUBCONTRATISTAS YCONTENIDO
NACIONAL
19.1
Responsabilidad Laboral.
El Contratista y cada uno de sus Subcontratistas tendrán la responsabilidad
exclusiva e independiente de todo el personal y vabajadores empleados en las Actividades
Petroleras, siendo los únicos responsables por el cumplimiento de las obligaciones laborales
o patronales que provengan o emanen de la Nornatividad Aplicable o de los contratos
individuales o colectivos que hayan celebrado con su personal y trabajadores, sin perjuicio
de su contratación directa o indirecta.
19.2
Subcontratistas.
El Contratista tiene el derecho a utilizar Subcontratistas para el suministro de
equipos y servicios especializados, siempre que dichas subeontrataciones no impliquen la
sustitución de jacto del Contratista como operador. Se entenderá que hay una sustitución de
facto cuando, entre otros supuestos, el Contratista deje de tener el control de las Actividades
Petroleras.
En todos los casos, los Subcontratistas deberán cumplir con las disposiciones
aplicables del presente Contrato, el Sistema de Administración y la Normatividad Aplicable.
El Contratista no podrá utilizar los servicios de empresas que estén inhabilitadas por las
Autoridades Gubernamentales de conformidad con la Nomtatividad Aplicable. No obstante
cualquier subcontratación del Contratista, éste continuará siendo responsable de todas las
obligaciones derivadas del presente Contrato.
193
Contenido Nacional.
El Contratista tendrá las siguientes obligaciones:
En los Periodos de Exploración y Evaluación:
(a)
(1)
Cumplir con un porcentaje mínimo de contenido nacional de tres
por ciento (3%) del valor de los conceptos señalados en la
Metodología que se hayan adquirido o contratado para las
Actividades Petroleras durante el Período Inicial de Exploración, el
cual se incrementará a seis por ciento (6%) para el Primer Periodo
Adicional de Exploración, y a ocho por ciento (8%) para el Segundo
Período Adicional de Exploración, en caso que sean otorgados al
Contratista de conformidad con las Cláusulas 4.3 y 4.4 de este
Contrato.
51
~VtEA CONTRACTUAL AP-CM-GUI
~~
1
Y'
C'ontrato No. CNiI-R02-L04-AP-CM-G01/2018
En el caso del Período de Evaluación, se aplicará el mismo
porcentaje minimo de contenido nacional del Período de
Exploración en el que se haya declarado el Descubrimiento sujeto
a la Evaluación.
El cumplimiento de los porcentajes mínimos de contenido nacional
será verificado por la Secretaria de Economía al término del Periodo
Inicial de Exploración. del Primer Período Adicional de
Exploración, del Segundo Período Adicional de Exploración, así
como del Período de Evaluación, según corresponda, de
conformidad con la Metodología y la Nortnatividad Aplicable.
(2)
Incluir en sus propuestas de Plan de Exploración y de Programa de
Evaluación un programa de cumplimiento del porcentaje de
contenido nacional antes indicada, así como un programa de
transferencia de tecnología, incluyendo los plazos y las etapas
aplicables a ambos programas, los cuales deberán ser aprobados por
la CNH, con opinión de la Secretaria de Economía, de conformidad
con las Cláusulas 4 y 5 de este Contrato. Una vez aprobados, los
programas se considerarán parte integrante del presente Contrato.
Las obligaciones en materia de contenido nacional. iniciarán al
momento en que el Plan de Exploración sea aprobado.
En el Período de Desarrollo:
(b)
(I)
Cumplir con un porcentaje mínimo de contenido nacional de cuatro
por ciento (4%) del valor de todos los conceptos setialados en la
Metodología que se hayan adquirido o contratado desde la
aprobación del Plan de Desarrollo hasta cl inicio de la Producción
Comercial Regular. Dicho porcentaje mínimo se incrementará a
diez por ciento (10%) del valor de los conceptos referidos, a partir
del inicio de la Producción Comercial Regularen cualquier Área de
Desarrollo.
El porcentaje minimo requerido de contenido nacional será
verificado por la Secretaria de Economía cada tres (3) Altos y
comprenderá aquellos conceptos que se hayan adquirido 0
contratado durante el Período de Desaaollo de conformidad con la
Metodología y la Normatividad Aplicable.
(2)
Incluir en su propuesta de Plan de Desarrollo un programa de
cumplimiento del porcentaje de contenido nacional antes indicado,
así como un programa de transferencia de tecnología, incluyendo
los plazos y las etapas aplicables a los programas los cuales deberán
ser aprobados por la CNH, con opinión de la Secretaría de
Economía, de conformidad con la Cláusula 6, de este Contrato. Una
vez aprobados, los programas se considerarán parte integrante del
AREA CUy'fRACTUAL AP-C'M{:01
~/
Contrato No. CNH-R02-L04AP-CM-GOI/2018
presente Contrato. Las obligaciones en materia de contenido
nacional, iniciarán en el momento en que el Plan de Desarrollo sea
aprobado.
El cumplimiento de los porcentajes mínimos de contenido nacional
(c)
será verificado por la Secretaría de Economía, de conformidad con la Metodología y la
Normatividad Aplicable.
(d)
El Contratista deberá entregaz a la Secretaría de Economía durante el
mes de abril de cada año, tm reporte que incluya la información sobre el contenido nacional
correspondiente al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año inmediato
anterior en la Forma y de conformidad con la Metodología y la Normatividad Aplicable. La
CNH, instruirá al Contratista el pago al Fondo por concepto de pena convencional del quince
por ciento (15%) del valor del incumplimiento del porcentaje mínimo de contenido nacional
calculado con base en la Metodología. Dicho porcentaje de penalización se aplicará
indistintamente al Aflo y etapa en la que se incura el incumplimiento.
En caso que en el Área Contractual convivan de manera simultánea Períodos
de Exploración, Periodos de Evaluación y Períodos de Desarrollo cuyos requerimientos de
contenido nacional sean diferentes y en alguno de dichos períodos el porcentaje de contenido
nacional exceda el mínimo requerido, el Contratista podrá solicitar la acreditación de dicho
excedente para aquellos períodos en los que no se haya alcanzado e! porcentaje mínimo
requerido.
Respecto al incumplimiento de las demás disposiciones de contenido nacional
previstas en esta Cláusula 19.3 y en la Nonnatividad Aplicable, el Contratista deberá pagar
al Fondo, por concepto de pena convencional, la sanción máxima prevista en el artículo g5,
fracción II, inciso o) de la Ley de Hidrocarburos.
La CNH podrá exigir el cobro de las penas convencionales correspondientes
en caso que el Contratista no pague al Fondo dichos valores dentro de los quince (IS) Días
siguientes a la instrucción de pago al Contratista por parte de la CNH.
No obstante cualquier subcontratación, el Contratista será responsable
(e)
de todas las obligaciones en materia de contenido nacional derivadas del presente Contrato.
19.4
Preferencia de Sienes v Servicios de Orinen Nacional.
El Contratista deber$ dar preferencia a la contratación de servicios ofrecidos
por compañías locales, así como a la adquisición de bienes de producción nacional, cuando
éstos sean ofrecidos en el mercado internacional bajo condiciones equivalentes incluyendo
cantidad, calidad, disponibilidad y precio, siempre que éste último sea determinado con base
en Reglas de Mercado o, tratándose de transacciones con partes relacionadas, con base en las
Guías sobre Precios de Transferencia para Empresas Multinacionales ylas Administraciones
Fiscales aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico.
53
Aat:ACONraACTUALAP•CM-CAI
Contrato No. CNFI-R02-LOS-AP-C'M-G01/2018
I9.5
Capacitación v Transferencia Tecnolóeica.
El Contratista deberá cumplir con los programas de capacitación y
transferencia de tecnología aprobados por la CNH en el Plan de Exploración, el Programa de
Evaluación y en el Plan de Desarrollo. Las actividades y los programas referidos incluirán,
entre otros, la adopción, innovación. asimilación, investigación y desarrollo tecnológicos, y
formación de recursos humanos nacionales en la investigación científica y tecnológica
aplicada a la Exploración y Extracción de Hidrocarburos en coordinación con instituciones
de educación superior.
CLÁCSULA 20.
SEGGROS
20.1
Disposición General.
Las obligaciones, responsabilidades y riesgos del Contratista conforme al
presente Contrato son independientes de los seguros, garantías o cualquier otro instrumento
financiero a los que hace referencia en esta Cláusula 20 y, en consecuencia, el alcance de las
obligaciones y responsabilidades derivadas de la asunción de tales riesgos no podrán
reducirse cn perjuicio de la Nación o de terceros por la contratación de seguros, garantías o
cualquier otro instrumento financiero o por la falta de contratación o cobertura suficiente de
ellos.
20.2
Cobertura de Seeuros.
Con el objeto de cubrir los riesgos inherentes a las Actividades Petroleras,
previo al inicio de las mismas, el Contratista deberá obtener y mantener en pleno vigor y
efecto las coberturas financieras contingentes requeridas, conforme a la Normatividad
Aplicable, frente a daños o perjuicios que se pudieran generaz como resultado de dichas
actividades: así como la cobertura de danos a los Materiales Ittmuebles paza ser utilizados en
las Actividades Petroleras conforme a las Mejores Prácticas de la Industria.
20.3
Destino de los Beoetícios.
El Contratista destinará inmediatamente cualquier pago que reciba por
concepto de cobertura de seguros, garantías o cualquier otro instrumento financiero para
remediar el daño civil o ambiental, reparar o reemplazaz cualquiera de los Materiales dañados
o destruidos. Si una compañía aseguradora o la emisora de cualquier otro instrumento
financiero retiene el pago correspondiente, por cualquier causa, el Contratista deberá asumir
los Costos de reparación o de reposición. Una vez que se hayan cubierto la totalidad de los
Costos de reparación o de reposición, el Contratista podrá emplear el excedente de los montos
recibidos por concepto de cobertura de seguros, garantías o cualquier otro instrumento
financiero, para recuperar los Costos en los que haya incurrido con anterioridad a dicha
recepción.
<1
AaEA r'nNTRAI'NAL AP-~:N1:01
Contrato No. CNH-R02-LOS-AP-CM-G01/2018
CLÁUSULA 21.
OBLIGACIONES DE CARÁCTER FISCAL
21.1
Obligaciones de Carácter Fiscal.
Cada Empresa Participante será responsable de cubrir las Obligaciones de
Carácter Fiscal quede forma individual le correspondan de conformidad con la Normatividad
Aplicable. Lo anterior, sin perjuicio de aquellas Obligaciones de Carácter Fiscal que
correspondan al Contratista y que por su naturaleza, de acuerdo con la Normatividad
Aplicable sean responsabilidad del Operador en nombre del Contratista.
21.2
Derechos v Aprovechamientos.
El Contratista estazá obligado a pagar oportunamente los derechos
aprovechamientos que establezca la Notrrtatividad Aplicable por la administración
supervisión que del presente Contrato realicen la CNH y la Agencia.
y
y
CLÁUSULA 22.
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
22.1
Caso Fortuito o Fuerza Mavor.
Ninguna de las Partes responderá por el incumplimiento, suspensión o retraso
en la ejecución de las obligaciones del presente Contrata si dicho incumplimiento, suspensión
o retraso ha sido causado por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.
22.2
Carea de la Prueba.
La prueba de Caso Fortuito o Fueaa Mayor corresponderá a cualquiera de las
Partes que la alegue.
22.3
Notificación de Caso Fortuito o Fuerza Mavor.
Si el Contratista no puede cumplir con cualquier obligación prevista en el
Contrato
como resultado de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, deberá notificar por
presente
CNH
escrito a la
las causas que originaron el incumplimiento incluyendo, hasta donde sea
posible, una explicación y, en su casa, la documentación de la eventualidad que le impide
cumplir con dichas obligaciones a más tardar quince (I S) Días después que tenga o debiera
de tener conocimiento de la ocurrencia del Caso Fortuito o Fueaa Mayor de que se trate,
salvo lo previsto en el Anexo 10. La CNH deberá informarle al Contratista, al Fondo y a la
Secretaría de Hacienda si se reconoce o no el Caso Fortuito o la Fuerza Mayor en un plazo
no mayor a treinta (30) Días contados a partir de que haya recibido la notificación de Caso
Foriuito o Fuerza Mayor con información completa. Salvo por lo previsto en el presente
Contrato, el Contratista deberá asumir de nuevo el cumplimiento de sus obligaciones tan
pronto como el Caso Fortuito o Fuerza Mayor cese.
~
Si
ÁREACONrRACTUALAP-CM-CAI
/\
v✓
Contrato No. C'NIt-RO2-LOS-AP-CM-Cí012018
Una vez que la CNH reconozca el Caso Fortuito o Puerca Mayor los Períodos
de Exploración y los Períodos de Evaluación serán prorrogados conforme a esta Cláusula
22.3 solamente cuando el Caso Fortuito o Fuerza Mayor de que sc trate tenga un impacto en
las actividades de Exploración y Evaluactón, según sea el caso, de más de treinta (30) Días
sobre dichos periodos. Los periodos de Exploración. Evaluación o Desarrollo, según
corresponda, se prorrogarán por el mismo tiempo que dure el Caso Fortuito o Fuerza Mayor. .
En ningún caso la prórroga a que se refiere esta Cláusula 22.3 tendrá tonto consecuencia que
la vigencia del Contrato supere los cincuenta (50) altos.
El Contratista deberá presentarla solicitud de prórtoga correspondiente amás
tardar el último Día Hábil del Trimestre siguiente a partir de que se cumpla un (1) Año de la
fecha de notificación de Caso Fortuito o Fuerza Mayor a la que se refiere esta Cláusula 22.3
o de los [res (3) Trimestres sucesivos, únicamente en caso que el Caso Fortuito o Fuerza
Mayor no haya cesado, con la documentación que soporte su solicitud. La CNH resolverá
sobre la solicitud de prórroga en un plazo que no excederá los quince (IS) Días Hábiles
siguientes a partir de la recepción de dicha solicitud en términos de lo establecido en el
presente Contrato y, en su caso, podrá solicitar información o documentación soporte
adicional, suspendiendo cl plazo para emitir la resolución hasta en tanto la CNH reciba la
información o documentación soporte adicional por parte del Contratista. En caso que la
CNH no emita una resolución dentro del plazo establecido, ésta se entenderá en sentido
favorable.
El Contratista podrá someter a la aprobación de la CNH modificaciones a los
planes de conformidad con lo previsto en el Contrato, siempre que el Caso Fortuito o Fuerza
Mayor tenga un impacto en las Actividades Petroleras realizadas en una porción del Área
Contractual.
22.1
Derecho de Terminación.
Si dado un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, la realización de las Actividades
Petroleras se interrumpieran por un período continuo de dos (2) Attos o más, la CNH y el
Contratista podrán de mutuo acuerdo formalizado por escrito, daz por terminado el presente
Contrato. Este derecho estará vigente hasta tres (3) Meses posteriores a la finalización del
Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Si la otra Parte rechazare ta solicitud de dar por terminado el
presente Contrato, las Partes se sujetarán a lo previsto en las Cláusulas 26.2 y/o 26.5.
22.5
Situaciones de Emer¢encia o Siniestro.
En casos de emergencia o siniestros que requieran acción inmediata, el
Contratista deberá informar inmediatamente a la CNH, a la Agencia y a la Secretaría de
Energía, y tomar todas las acciones adecuadas conforme al plan de atención a emergencias
del Sistema de Administración para controlar Is situación lo más pronto posible, a fin de
preservar la integridad física de las Personas y proteger el medio ambiente, los Hidrocarburos
y los Materiales. El Contratista noti£cará a la Agencia y a la CNH las acciones tomadas y
setenta y dos (72) horas después remitirá el reporte correspondiente por escrito, en el
entendido que en caso que la Agencia o la CNH no estén satisfechas con las acciones tomadas
por el Contratista, éstas podrán requerirle al Contratista que emprenda acciones adicionales
ifi
AREA CONTIrA('TUAL APl: M-CAI
Contrato No. CNH-R02-L04-AP-CM-G01!2018
para mitigar o controlar la emergencia o para reparar los danos. Lo anterior sin perjuicio de
cualquier otra atribución o facultad de la Agencia o cualquier Autoridad Gubernamental
conforme a la Nortnatividad Aplicable.
CLÁUSULA 23.
RESCISIÓN ADMINISTRATIVA Y RESCISIÓN CONTRACTUAL
23.1
Rescisión Administrative.
En caso de ocurrir cualquiera de las causas graves de rescisión administrativa
previstas en el artículo 20 de la Ley de Hidrocarburos y que se enlistan a continuación, y una
vez que concluya el período de investigación previa referido en la Cláusula 23.2, la CNH
podrá rescindir administrativamente este Contrato previa instauración del procedimiento de
rescisión administrativa previsto en la Cláusula 23.3 y la Normatividad Aplicable:
(a)
Transcurran más de ciento ochenta (1g0) Días continuos sin que el
Contratista inicie las actividades previstas en el Plan de Exploración, Programa de
Evaluación o en el Plan de Desarrollo aprobados, o que el Contratista suspenda por más de
ciento ochenta (1 g0) Días continuos dichas actividades, en ambos casos Sin Causa Justificada
ni autorización de la CNH;
El Contratista no cumpla el Programa Mínimo de Trabajo, Sin Causa
(b)
Justificada, siempre que la Garantía de Cumplimiento correspondiente no sea suficiente para
cubrir dicho incumplimiento;
(c)
El Contratista ceda parcial o totalmente la operación o los derechos
conferidos conforme al presente Contrato, sin contar con autorización previa en los términos
y condiciones previstos en la Cláusula 24.1;
(d)
Se presente un Accidente Grave causado por Dalo o Culpa del
Participante, que ocasione dacio a instalaciones, fatalidad y pérdida
una
Empresa
Operador o
de producción;
(e)
El Conüatista, por más de una ocasión, remita de Forma Dolosa o Sin
Información
o Reportes Falsos o Incompletos, o los oculte a la Secretaría
Causa Justificada
de Energía, a la Secretaria de Hacienda, a la Secretaria de Economía, a la CNH, al Fondo 0
a la Agencia, respecto de la producción, Costos o cualquier otro aspecto relevante del
Contrato;
(f)
El Contratista incumpla una resolución definitiva de órganos
jurisdiccionales federales relacionada con el Contrato o con las Actividades Petroleras, que
constituya cosa juzgada, o
(g)
El Conüa[ista omita, Sin Causa Justificada, algún pago al Estado 0
entrega de Hidrocarburos a éste, conforme a los plazos y términos previstos en el presente
Contrato.
57
AREA CONTRACTUAL AP-CM-(illl
Contrato No. CNII-R02-LW-AP-CM-G01/2018
Para efectos de esta Cláusula 23.I se entenderá por:
(i)
Accidente Grave: cualquier accidente en el cual concurran las
siguientes circunstancias:
(1)
Daño a las Instalaciones que implique la pérdida total o parcial
de las mismas de forma que, impida al Contratista llevar a cabo
las Actividades Peüoleras en el Área Conüactual durante un
período mayor a noventa (90) Dial continuos contados a partir
de que ocurra el accidente. Para efectos de esta definición
Instalación(es) se entenderá wmo el conjunto de Materiales
que conforman unidades productivas cuyo propósito es cl
descubrimiento, producción, almacenamiento. procesamiento
o desplazamiento de Hidrocarburos;
(2)
Fatalidad, y
(3)
Cuando la pérdida de la producción en el evento implique
cualquier destnrcción o derrame de Hidrocarburos sin control,
igual o mayor a diez mil (10.000) barriles de petróleo crudo
equivalente, distinto del venteado, quemado y vertido, en su
caso, que se lleva a cabo en condiciones normales de operación
durante el desarrolla de las Actividades Peüoleras realizadas
conforme las Mejores Prácticas de la Gtdustria y la
Nortnatividad Aplicable. Para efectos de esta definición
cuando el accidente ocurra durante cl Período de Exploración,
Pérdida de Producción se entenderá como un derrame de
Petróleo o Condensados o fuga de Gas Natural.
Sin Causa Justiticada: cualquier causa imputable de manera
(ii)
al
Contratista
y en la cual éste haya omitido llevar a cabo los esfuerzos razonables
indubitable
a su alcance para evitar caer en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas
en el Contrato que implique la posible actualización de alguna de las causales de rescisión
administrativa previstas en esta Cláusula 23.1;
(iii) Culpa: cualquier acción u omisión del Conüatista que produzca un
resultado que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría y que
derive en la violación a la Nortnatividad Aplicable o a un deber que objetivamente era
necesario observar en materia de seguridad indusüial;
(iv)
Dolo o de Forma Dolosa: cualquier acción u omisión del Contratista o
Empresa Participante con la intención de perseguir directamente un resultado, e
(v)
Información o Reportes Falsos o Incompletos: aquella información o
reportes relativos a registros de precios. Costos. producción de Hidrocarburos y demás
información necesaria para calcu{ar y revisar las Contraprestaciones cn favor del Estado; que
sean contrarios a la verdad o que deliberadamente resulten insuficientes en grado tal que de
iN
.ARli.4C(1N7RA('TUALAP<'M~(XII
Y~
Contrato No. CNH-R02-L04AP-CM-G01/20Ix
los mismos no se puedan desprender los elementos mínimos necesarios que debieran
contener, según su naturaleza y propósito, y que sean presentados con la intención deliberada
de engañar a la CNH o a cualquier otra Autoridad Gubernamental con el objeto de obtener
un beneficio que no le correspondiere de haber presentado la información verdadera y/o
completa.
23.2
lnvestieación Previa.
En caso que la CNH conozca algún indicio de incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones derivadas del presente Contrato que pudieran implicar una posible causal
de rescisión administrativa en términos de lo previsto en la Cláusula 23.1, la CNH dará aviso
al Contratista y se allegazá de todos los elementos y pruebas necesarias para determinaz si la
razón por la cual se originó la investigación previa constituye una causal para iniciar el
procedimiento de rescisión, en términos de lo previsto en la Cláusula 23.3. En el caso de lo
previsto en la Cláusula 23.1, inciso d), la investigación previa se ►levará a cabo pare
determinar la posible existencia de Dolo o Culpa por parte del Contratista.
Este período de análisis no podrá ser menor a treinta (30) Días y no tendrá una
duración mayor a dos (2) Años. Durante este periodo el Contratista deberá garantizaz la
continuidad de las Actividades Petroleras, siempre y cuando sea seguro y técnicamente
posible.
La anterior sin perjuicio de que el Contratista pueda notificar a la CNH
indicios de incumplimiento de alguna de las obligaciones derivadas del presente Contrato
que pudieran implicar una posible causal de rescisión administrativa en términos de lo
previsto en la Cláusula 23.I a excepción de su inciso (d), así como presentar una propuesta
de remediación del potencial incumplimiento para la aprobación de la CNH.
Para efectos de lo previsto en esta Cláusula 23.2, el Contratista y la CNH
deberán nombrar de mutuo acuerdo, o en su caso, recurrir a la asistencia de una institución
para el nombramiento de un experto independiente que deberá cumplir con los requisitos
previstos en la Cláusula 26.3. Las opiniones de dicho experto independiente no serán
vinculantes para las Partes ni para alguna otra Autoridad Gubernamental.
Durante la etapa de investigación previa el Contratista y el experto
independiente podrán preparar y presentar reportes relacionados con la posible causal de
rescisión administrativa. Las Partes deberán acordar el plazo en el que el experto
independiente deberá emitir sus reportes. Atendiendo a las complejidades del caso, las Partes
podrán de mutuo acuerdo y por escrito prorogar dicho plazo respetando el máximo previsto
en esta Cláusula 23.2.
La CNH comunicará la intención de finalizar la etapa de investigación con
una anticipación no menor a treinta (30) Días a efecto de que el Contratista manifieste lo qúe
a su derecho convenga.
59
AREA CONTRACTUAL AP-C'N-Ci01
Vd
~~
i
Contrato Vio. CNfl-R02-LOd-AP-CM-Cí01!2018
23.3
Procedimiento de Rescisión Administrativa.
Una vez que sc determine la existencia de una causal de rescisión
administrativa de conformidad con la Cláusula 23.1, la CNH deberá notificar al Contratista
por escrito la causal o causales que se invoquen para dar inicio al procedimiento de rescisión
administrativa; de manera que el Contratista manifieste lo que a su derecho convenga denüo
de los treinta (30) Días posteriores a la notificación del inicio del procedimiento de rescisión
administrativa. Transcurrido dicho plazo, la CNH contazá con un plazo de hasta noventa (90)
Días para valorar los argumentos y pruebas que, en su caso, haga valer el Contratista. La
resolución de rescindir el Contrato deberá estar aprobada por el pleno del órgano de gobierno
de la CNH, fundada, motivada y notificada oficialmente al Contratista.
Si el Contratista o cualquier Empresa Participante solventa la causal de
rescisión cn que haya incurrido antes de que la CNH emita la resolución respectiva, el
procedimiento de rescisión administrativa quedará sín efecto, previa aceptación y
verificación de la CNH y aplicando, en su caso- las sanciones correspondientes conforme a
Io dispuesto en cl presente Contrato y la Normatividad Aplicable.
La resolución que rescinda el presente Conüato tendrá efectos inmediatos y
no requerirá declaración judicial. Declarada la rescisión adminisüativa, las Partes celebrarán
cl finiquito correspondiente para efectuar lo previsto en las Cláusulas 23.5 y 23.6.
La CNH deberá notificar a la Secretaria de Energía, a la Secretaría de
Hacienda, a la Agencia y al Fondo sobre la declaración de rescisión administrativa el Día
Hábil siguiente a que se haya emitido la resolución correspondiente.
Las controversias relativas a la rescisión administrativa se solventarán en
términos de la Cláusula 26.4.
23.4
Rescisión Contractual.
Además de las causales de rescisión administrativa previstas en la Cláusula
23.1, y de terminación anticipada previstas en la Cláusula 3.4, la CNH tendrá derecho a
rescindir este Conüato en los siguientes supuestos, siempre que el Contratista omita sanear
o llevar a cabo una acción directa y continua para remediar el incumplimiento
correspondiente dentro de los treinta (30) Días de haber recibido la notificación de dicho
incumplimiento por parte de la CNH:
(a)
El Contratista no presente las Garantías de Cumplimiento o no las
mantenga en vigor de conformidad con lo previsto en la Cláusula 17.1, o no mantenga en
vigor las Garantías Corporativas de conformidad con lo previsto en la Cláusula 17.2 y sus
propios términos Sin Causa Justificada;
(b)
Cualquier Empresa Participante o Garante: li) se liquide o de cualquier
otra forma cese su existencia legal o corporativa, u (ii) ocurra cualquier acontecimiento que
conforme a las Icyes aplicables a cualquier Empresa Participante o Garante tenga un efecto
análogo a los mencionados Sin Causa Justificada;
BYif;"®
fiU
AFtEACONTRA['iUALAP~'M
Contrato No. CNH-R02-L04AP-CM-G01/2018
(c)
Cualquier Empresa Participante o Garante: (i) caiga en insolvencia; (ü)
sea incapaz de pagar sus deudas al vencimiento de las mismas; (iii) solicite o acepte la
imposición de un administrador, liquidador o síndico respecto a sus propiedades o sus
ingresos; (iv) inicie cualquier procedimiento conforme a cualquier legislación para el reajuste
o diferimiento de sus obligaciones o de cualquier parte de las mismas; (v) solicite la quiebra,
reorganización, suspensión de pagos, disolución o liquidación, o (vi) realice o permita una
cesión general o un arreglo con o para el beneficio de sus acreedores;
Cualquiera de las Empresas Participantes infrinja
(d)
disposición contenida en la Cláusula 32.2 Sin Causa Justificada, o
cualquier
Cualquier otro incumplimiento sustancial Sin Causa Justificada de las
(e)
obligaciones del Contratista conforme al presente Contrato.
Declarada la rescisión contractual, las Partes podrán sujetarse a lo previsto en
la Cláusula 26, con excepción de lo previsto en la Cláusula 26.4.
La CNH no ejercerá su derecho a rescindir el Contrato bajo los supuestos
previstos en los incisos (b) al (e) de esta Cláusula 23.4, en el caso que alguna o el resto de las
Empresas Participantes que conforman al Contratista:
(i)
Manifiesten por escrito a la CNH su interés irrevocable de adquirir los
Intereses de Participación bajo el presente Contrato de la o las Empresas Participantes en
incumplimiento, dentro de los treinta (30) Días siguientes a haber recibido la notificación del
mismo por parte de la CNH. Dicha manifestación deberá tener la confirmación de la salida
de la o las Empresas Participantes de que se trate;
(ü)
Adquieran posteriormente los Intereses de Participación de la(s)
Empresas) Participantes) en incumplimiento, de conformidad con lo establecido en la
Cláusula 24 y en la Normatividad Aplicable, y
(üi) Presenten y mantengan en vigor las Garantías de Cumplimiento de
conformidad con la Cláusula 17.1 y las Gazantías Corporativas de acuerda a los nuevos
Intereses de Participación y de conformidad con lo previsto en la Cláusula 17.2 y sus propios
térrrinos.
Para efectos de esta Cláusula 23.4 se entenderá por:
Sin Causa Justificada: cualquier causa imputable de manera indubitable al
Contratista y en la cual éste haya omitido llevar a cabo los esfueaos razonables a su alcance
para evitar caer en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el
Contrato que implique la posible actualización de alguna de las causales de rescisión
contractual previstas en esta Cláusula 23.4.
61
AREA CnNTRAC~t1AL AP-CM-(i01
C'ontrato No. C'NIi-ROLL03-AP-CM-G01!?018
23.5
Efectos de la Rescisión Administrativa o Rescisión Contractual.
En caso que la CNH rescinda este Contrato conforme a lo establecido en las
Cláusulas 23. I o 23.4, se estará a lo siguiente:
(a)
El Contratista deberá pagar a la Nación, a través del Fondo, cuando
corresponda las penas convencionales a que se refieren las Cláusulas 4.6 y 4.7 0, en su caso,
los dañas y perjuicios que la Nación sufra como resultado directo e inmediato del
incumplimiento que dé lugar a la rescisión cn términos de la Normatividad Aplicable,
computados a partir de que se notifique la misma, según sea el caso;
(b)
El Contratista cesará todas las Actividades Petroleras en cl Área
Contractual, excepto aquellas que sean necesarias para preservar y proteger los Materiales en
proceso de fabricación o terminados, y devolverá al Estado, a través de la CNH, el Área
Contractual en términos de lo establecido en este Contrato. Con la terminación de este
Contrato ta propiedad de los Materiales construidos o adquiridos para ser utilizados en las
Actividades Petroleraz pasará de forma automática a la Nación libre de gravamen sin cargo,
pago ni indemnización alguna conforme a lo establecido en las Cláusulas 13.1 y 132;
(c)
Las Partes suscribirán cl finiquito al que sc refiere la Cláusula 23.6. El
Contratista únicamente tendrá derecho a recibir como pago por parte de la Nación cl finiquito
establecido en dicha Cláusula 23.á, en caso que éste genere un saldo en favor del Contratista.
v
El Contratista deberá cumplir con todas las obligaciones relativas a la
tdl
devolución del Árca Contractual, incluyendo, sin limitar, las relacionadas con el Abandono
y entrega del Área Contractual conforme a lo previsto en la Cláusula I8.
23.6
Finiquito.
Sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 23.5, a más tardar seis (ó) Meses
después de la terminación del presente Contrato por cualquier motivo, o en caso que la CNH
rescinda el Contrato, las Partes deberán suscribir un finiquito en el cual se harán constar los
saldos en favor y en contra respecto de las Contraprestaciones devengadas hasta la fecha de
terminación o rescisión del Contrato. Cuando las Partes no lleguen a un acuerdo sobre lo
anterior, podrán dirimir sus diferencias en términos de la Cláusula 26.5.
En caso de ser necesario, el tniquito considerará los ajustes o transacciones
que se pacten para finalizar las controversias que se hayan presentado durante la vigencia del
Contrata.
ti?
ARLA CONTRACTUAL AP-CM1W1
Contreto No. CNH-R02-L04-AP-CM-G01/2018
CLÁUSULA 24.
CESIÓN Y CAMBIO DE CONTROL
24.1
Cesión.
Para poder vender, ceder, transferir, trasmitir o de cualquier otra forma
disponer de todo o cualquier parte de sus derechos (incluyendo la totalidad o parte de su
Interés de Participación) u obligaciones de conformidad con este Contrato, que implique la
Cesión del Control corporativo y de gestión o del control de las operaciones del Contratista
deberá contar con la autorización previa de la CNH en términos de la Notmatividad
Aplicable.
Cualquier otra cesión, enajenación, traspaso o gravamen de los derechos u
obligaciones del Contrato, que no implique la cesión del Control corporativo y de gestión o
del control de las operaciones de las Empresas Participantes, deberá ser notificada a la CNH
dentro de los treinta días siguientes a su realización.
La o las Empresas Participantes correspondientes deberán notificar a la CNH
de cualquier cambio en la estructura de capital de dichas Empresas Participantes que no
resulte en un cambio de Control del Contratista de conformidad con esta Cláusula 24.1 y la
Normatividad Aplicable.
24.2
Efectos de la Cesión o el Cambio de Control.
En caso que ocurra una cesión de conformidad con la Cláusula 24. I
Si la cesión es por ►a totalidad del Interés de Participación del
(a)
Contratista cedente en virtud del presente Contrato:
(i)
La o las Empresas Participantes cedentes continuarán siendo
solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones del Contratista conforme
al presente Contrato que sean incurridas o que se generen hasta la fecha de la cesión (pero
quedarán relevadas de cualquier responsabilidad de las obligaciones del Contratista que sean
incurrirlas o que se generrn después de dicha fecha), y
(ii)
El o los cesionarios serán solidariamente responsables del
cumplimiento de todas las obligaciones del Contratista conforme a este Contrato, de manera
independiente a que dichas obligaciones hayart sido incurrirlas o generadas con anterioridad
a la fecha de la cesión o posteriormente.
(b)
Si la cesión es por solo una parte del Interés de Participación del
Contratista cedente en virtud del presente Contrato, tanto la o las Empresas Participantes
cedentes como el o los cesionarios serán solidariamente responsables del cumplimiento de
las obligaciones del Contratista en virtud del presente Contrato, de manera independiente a
que dichas obligaciones hayan sido incurrirlas o se generen con anterioridad a la fecha de la
cesión o posteriormente.
n3
AREA CONTRACTUAL AP-CM{i01
T
~~~
W
Contrato No. CNFI-R02-LO~i-AP•CM-G01/201R
En ningún momento deberán dejar de ser garantizadas las obligaciones del
presente Contrato.
24.3
Prohibición de Gravámenes.
Ninguna Empresa Participante impondrá o permitirá que se imponga ningún
gravamen o restricción de dominio sobre los derechos derivados de este Contrato o sobre los
Materiales sin el consentimiento previo y por escrito de la CNH.
24.4
Invalidez.
Cualquier ccsián o cambio de Control de cualquier Empresa Participante que
se lleve a cabo en contravención de las disposiciones de esta Cláusula 24 no tendrá validez
y, por lo tanto, no surtirá efectos entre las Partes.
CLÁI;SULA 25.
INDEMti1ZACIÓN
El Contratista indemnizará y mantendrá libre de toda responsabilidad a la
CNH y cualquier otra Autoridad Gubernamental, incluido eI Eondo, así como a sus
empleados, representantes, asesores, directores, sucesores o cesionarios (y dicha obligación
sobrevivirá a la terminación por cualquier motivo del presente Contrato o en caso que la CNH
rescinda el Contrato) con motivo de cualquier acción, reclamo, juicio, demanda, pérdida,
Costos, daños, perjuicios, procedimientos, impuestos y gastos, incluyendo honorarios de
abogados y costas de juicio, que surjan de o se relacionen con cualquiera de los siguientes:
la)
El incumplimiento de sus obligaciones conforme al presente Contrato,
en el entendido que en aquellas casos que exista una pena convencional, cl monto de los
daños Y perjuicios estará limitada al monto de la pena convencional de que se trate;
Cualquier daño o lesión (incluyendo muerte) causada por cl Operador,
Ib)
una Empresa Participante o cualquier Subcontratista (incluyendo el dacio o la lesión causada
por sus representantes, oficiales, directores, empleados. sucesores o cesionarios) a cualquier
Persona (incluyendo, sin limitación, a la CNH) o a la propiedad de cualquiera de dichas
Personas que surja como consecuencia de la realización de las Actividades Petroleras;
(c)
Cualquier lesión o docto causado por cualquier Persona, que sufran los
empleados, representantes o invitados del Operador, de una Empresa Participante o de
cualquier Subcontratista, o a la propiedad de dichas Personas;
(d)
Cualquier daño o perjuicio sufrido por pérdidas o contaminación
causada por cl Operador, una Empresa Participante o cualquier Subcontratista a los
Hidrocarburos o cualquier daño causado a los recursos naturales y medio ambiente,
incluyendo pero no limitado a: daño o destrucción de los recursos hídricos, vida silvestre,
océanos o a la atmósfera y cualesquiera daños que puedan ser reconocibles y pagaderos
conforme a la Nonnatividad Aplicable;
AIttA C()4rRA('rt.IAL AP{•M{¡n I
Contrato No. CNH-R02-L04AP-CM-G01/2018
(e)
Cualquier daito o perjuicio causado con motivo de alguna violación del
Operador, de una Empresa Participante o cualquier Sulcontratista acualquier derecho de
propiedad intelectual, marca o patente;
(fj
Cualquier incumplimiento a la Normatividad Aplicable por parte del
Operador, de una Empresa Participante o cualquier Subcontratista, y
Cualquier reclamo de cualquier empleado del Operador, de una
(g)
Empresa Participante o de cualquier Subcontratista con base en leyes en materia laboral o de
seguridad social.
Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso las Panes serán responsables del
lucro cesante a partir de que la CNH notifique la resolución de la rescisión del Contrato.
CLÁUSULA 26.
LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
26.1
Normatividad Aplicable.
El presente Contrato se regirá e interpretará de conformidad con fas leyes de
México.
26.2
Conciliación.
En cualquier momento las Partes podrán optar por alcanzar un acuerdo
respecto a las controversias relacionadas con el presente Contrato mediante un procedimiento
de conciliación ante un conciliador. El inicio de este procedimiento será pre-requisito para
que las Partes puedan acudir ante arbitraje de conformidad con la Cláusula 26.5 e iniciará
cuando una de las Partes invite a la otra y ésta acepte o rechace la invitación a la conciliación
dentro de los quince (1 S) Días siguientes al envío de la invitación. En caso que la Parte que
pretenda iniciar la conciliación no reciba respuesta, se considerazá que ésta fue rechazada.
Las Panes acordarán el nombramiento del conciliador, o en su caso, podrán recurrir a la
asistencia de una institución para su nombramiento. El procedimiento de conciliación se
seguirá conforme al Reglamento de Conciliación de la Comisión de las Naciones Unidas para
el Derecho Mercantil Internacional, debiendo el conciliador ayudar a las Partes en sus
esfuerzos por lograr un arreglo de buena fe respecto a la controversia. En caso que
transcurridos tres (3) Meses de haber iniciado el procedimiento de conciliación no se haya
alcanzado un acuerdo, se considerará que las Partes acuerdan resolver las diferencias o
controversias en apego a la Cláusula 26.5 del presente Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de
que cualquiera de las Partes pueda dar por terminada la conciliación y acudir al arbitraje en
cualquier momento.
El procedimiento establecido en esta Cláusula 26.2 no aplicazá para la
rescisión administrativa de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la
Notmatividad Aplicable.
(,5
AREA CON7RAC"NAL AP-CM{i01
Contrato No. CNI1-R02-L04AP-CM-G01/201R
26.3
Requisitos del Conciliador ~ del Experto Independiente.
La persona física que sea nombrada como conciliador de conformidad con lo
establecido en la Cláusula 26.2 o que sea nombrada como experto independiente de
conformidad con lo establecido en la Cláusula 23.2 deberá cumplir con los siguientes
requisitos:
El conciliador deberá tener por lo menos diez (10) Años de experiencia en
conciliación con los conocimientos, experiencia y pericia para facilitarla comunicación entre
las Partes con respecto de la controversia. En tanto que el experto independiente deberá tener
por lo menos cinco (5) Altos de experiencia en la materia objeto de la posible causal de
rescisión administrativa que corresponda.
En ambos casos, el conciliador o el experto independiente deberán: (i) ser
independientes, imparciales y neutrales; (ii) divulgar cualquier interés u obligación que esté
sustancialmente en conflicto con su designación y/o pueda perjudicar su actuación con
respecto a la controversia, y (iii) firmar un acuerdo de confidencialidad sobre cualquier
información provista por las Partes con relación a la controversia entre las mismas, áe manera
previa a su nombramiento.
Ninguna persona física podrá ser nombrada como conciliador o experto
independiente si ésta: (i) es o ha sido en cualquier momento dentro de los cinco (5) Altos
previos a su designación, un empleado de cualquiera de las Partes o de sus Filiales; (ü) cs o
ha sido en cualquier momento dentro de los tres (3) Años previos a su nombramiento, un
consultor o contratista de cualesquiera de las Panes o de sus Filiales, o bien (iii) mantenga
cualquier interés financiero significativo con cualquiera de las Partes.
Los honorarios del conciliador o del experto independiente deberán ser
por
igual
cubiertos
entre las Partes.
Lo anterior sin perjuicio que cualquier persona fisica que cumpla todos los
requisitos previstos cn esta Cláusula 26.3 pueda ser nombrada como conciliador o experto
independiente en más de una ocasión.
26.4
Tribunales Federales.
Todas las controversias entre las Partes que de cualquier forma surjan o sc
relacionen con las causales de rescisión administrativa previstas en la Cláusula 23.1, sin
perjuicio de Io previsto en la Cláusula 23.6 primer pártafo, deberán ser resueltas
exclusivamente ante los Tribunales Federales de México.
El Contratista podrá iniciar un procedimiento ante un tribunal arbitral, en
térninos de la Cláusula 26.5, únicamente para que se determine la existencia de danos y
perjuicios y, en su caso, su cuantificación, que resulten de una causal o causales de rescisión
administrativa consideradas inFundadas por los Tribunales Federales de forma definitiva.
fih
.4R[ACOyTRACrlIALAP{M-G01
Convato No. CNtI-R02-L04-AP-CM-G01/201 fl
26.5
Arbitraie.
Sin perjuicio de lo previsto en la Cláusula 26.4, cualquier otra controversia
que surja del presente Contrato o que se relacione con el mismo y que no haya podido ser
superada después de tres (3) Meses de haber iniciado el procedimiento de conciliación o que
éste hubiera sido rechazado par cualquiera de las Partes conforme a la Cláusula 26.2 deberá
ser resuelta mediante arbitraje conforte al Reglamento de Arbitraje de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional. La ley sustantiva aplicable será la estipulada en la
Cláusula 26.1 y las controversias deberán resolverse conforme a estricto derecho. El tribunal
arbitral se integrará por tres miembros, uno nombrado por la CNH, otra nombrado
conjuntamente por el Operador y todas las Empresas Participantes, y el tercero (quien será el
presidente) nombrado de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, en el entendido que: (i) la Parte demandante
deberá nombrar a su árbitro en la notificación de arbitraje y la Parte demandada tendrá hasta
treinta (30) Días contados a partir de que reciba personalmente la notificación de azbitraje
para nombrar a su árbitro, y (ii) las dos árbitros nombrados por las Partes tendrán no menos
de treinta (30) Días contados a partir de la aceptación del nombramiento del árbitro designado
por el demandado, para designaz, en consultas con las Partes, al árbitro que actuará como
Presidente del tribunal. Las Partes acuerdan que en caso de que (i) la Parte demandada no
designe árbitro dentro del plazo señalado; (ü) alguna de las Partes omita designar árbitro en
los casos en los que resulte necesario sustituir al árbitro designado. en términos del
Reglamento de Arbitraje de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, o
(üi) en caso de haber desacuerdo en la designación del Presidente del tribunal, el Secretario
General de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya será la autoridad que los determine
y resuelva lo conducente. El procedimiento azbitral se conducirá en español, [endrá como
sede la Ciudad de La Haya en el Reino de los Países Bajos y será administrado por la Corte
Permanente de Arbitraje de La Haya. Cada una de las Partes asumirá sus propios gastos y
costos que deriven del arbitraje.
La ejecución del laudo o sentencia en materia de arbitraje deberá llevarse a
a lo dispuesto en la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución
en
cumplimiento
cabo
de las Sentencias Arbitrales Extranjeras y será obligatoria y firme para las Partes.
Salvo pacto en contrario, las Partes acuerdan que el carácter del arbitraje será
confidencial, con excepción de aquellos aspectos que de conformidad con la Normatividad
Aplicable deban mantenerse públicos.
26.6
Consolidación.
En caso que un arbitraje iniciado conforme a la Cláusula 26.5 y un arbitraje
iniciado conforme a !o previsto en el Anexo 2 involucren hechos o aspectos legales en común,
dichos arbitrajes serán, a solicitud de las Partes, consolidados y tratados como un solo
arbitraje. Dicha consolidación deberá ser solicitada al panel arbitral que se hubiera
constituido primero de conformidad con la Cláusula 26.5. En dicho caso se considerazá que
el árbitro designado por el Contratista y las Empresas Participantes fue también designado
por los Garantes, o viceversa, y el árbitro seleccionado por la CNH para cualquiera de los
67
AREA C!)NTItACNAL 4P-CM-GUI
Contrato No. CNII-R02-LM-AP-CM-U01í2018
paneles que hubiera sido constituido primero, será considerado por la CNH para el arbitraje
consolidado.
2b.7
No Suspensión de Actividades Petroleras.
Salvo que la CNH rescinda el Contrato o por acuerdo entre las Partes, el
Contratista no podrá suspender las Actividades Petroleras mientras se resuelve cualquier
controversia derivada del presente Contrato.
26.8
Renuncia Y'ía Diplomática.
Cada una de fas Empresas Participantes renuncia expresamente, en nombre
propio y de todas sus Filiales, a fotmulaz cualquier reclamo por la vía diplomática respecto a
cualquier asunto relacionado con cl presente Contrato.
26.9
Tratados Internacionales.
El Contratista gozará de los derechos reconocidos en los tratados
internacionales de los que el Estado sea parte.
CLÁUSULA 27.
MODIFICACIONES Y RENUNCIAS
Cualquier modificación a este Contrato deberá hacerse mediante el acuerdo
por escrito de la CNH y el Contratista, y toda renuncia a cualquier disposición del Contrato
hecha por la CNH o el Contratista deberá ser expresa y constaz por escrito.
CLÁUSULA 28.
CAPACIDAD Y DECLARACIONES DE LAS PARTES
28.1
Declaraciones r' Garantías.
Cada Parte celebra este Contrato en nombre propio y en su capacidad de
entidad legal facultada para contratar por sí misma, y reconoce que ninguna otra Persona
tendrá responsabilidad uobligación del cumplimiento de sus obligaciones derivadas del
presente Contrato, excepto por la responsabilidad solidaria de las Empresas Participantes, la
obligación solidaria prevista en el numeral 22.3 de la Sección t[I de las Bases de Licitación
y la responsabilidad de cada uno de los Garantes en virtud de su Garantía Corporativa.
Igualmente, cada Parte declara y garantiza a la otra Parte que: (i) tiene plena capacidad
jurídica para la celebración y cumplimiento del presente Contrato: (ii) ha cumplido con todos
los requerimientos y obtenido todas las autorizaciones gubemamentalcs, corporativas y de
cualquier otra naturaleza necesarias para la celebración y cumplimiento del presente
Contrato; (iii) este Contrato constituye una obligación legal, válida y vinculante la cual puede
hacerse valer en su contra de acuerdo con los términos del mismo, y (iv) sus declaraciones
en el preámbulo de este Contrato son verdaderas.
n%
AREA COV'[RAtTL1AL AP~r'M-CAI
Convato No. CNH-R02-L04-AP-CM-G01/201 &
28.2
Relºcióm de las Partes.
Ninguna de las Partes tendrá la autoridad o el derecho para asumir, crear o
comprometer alguna obligación de cualquier clase expresa o implícita en representación o en
nombre de la otra Parte, salvo el Operador, que actuazá en nombre de todas las Empresas
Participantes. Ninguna disposición en este Contrato implicará que una Empresa Participante,
sus empleados, agentes, representantes o Subcontratistas son representantes de la CNH.
Salvo por lo previsto en la Cláusula 2.4, las Empresas Participantes serán consideradas en
todo momento como contratistas independientes y serán responsables de sus propias
acciones, ias cuales estarán sujetas en todo momento a lo previsto en el presente Contrato y
la Notmatividad Aplicable.
CLr>,USULA 29.
DATOS Y CONFIDENCIALIDAD
29,1
Propiedad de la Información.
El Contratista deberá proporcionar a la CNH, sin costo alguno, la Información
Técnica que es propiedad de la Nación. La Nación también será propietaria de cualquier
muestra geológica, mineral o de cualquier otra naturaleza, obtenida por el Contratista en las
Actividades Petroleras, las cuales deberán ser entregadas por el Contratista a la CNH con la
Información Técnica, inmediatamente después de que el Contratista haya concluido los
estudios y evaluaciones que haga al respecto. El original de dicha información deberá ser
entregado a la CNH de conformidad con la Normatividad Aplicable. El Contratista podrá
mantener copia únicamente para efectos del cumplimiento de sus obligaciones conforme al
presente Contrato.
No serán propiedad de la Nación los procesos por medio de los cuales el
Contratista hubiese generado la Información Técnica.
El Contratista podrá usar la Información Técnica, sin costo alguno y sin
restricción, para el procesamiento, evaluación, análisis y cualquier otro propósito relacionado
con las Actividades Petroleras (pero no para ovo uso ni para su venta), en el entendido que
el Contratista deberá también envegar cualquier reporte de los resultados de dicho
procesamiento, evaluación o análisis.
Nada de lo previsto en el presente Contrato limitará el derecho de la CNH de
asaz, vender o de cualquier ova fortna disponer de la Información Técnica, en el entendido
que la CNH na podrá vender ni hacer del conocimiento de terceras Personas ninguna
información que únplique secreto industrial; una marca registrada, o cualquier otro derecho
de propiedad intelectual del Contratista regulado por la Ley Federal del Derecho de Autor,
la Ley de la Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales de los cuales México sea
parte.
69
NtEACONTRAC'TIIALAP{'M{AI
~í
T
~;
a
Conttato No. CNI{-R02-L04-AP-CM-Cinli201R
29.2
Posesión v Uso de la Información Técnica.
El Contratista tendrá el derecho de poseer y utilizar la información Técnica y
sus derivados por el témtino de la vigencia del presente Contrato con base en la licencia de
uso otorgada por la CNH de conformidad con la Normatividad Aplicable.
29.3 Aprovechamiento de la Información Técnica resultado de las Actividades de
Reconocimiento v Exploración Superficial.
Previo cumplimiento de los requisitos y términos y condiciones previstos en
la Normatividad Aplicable, eI Contratista tendrá derecho al aprovechamiento comercial de la
información adquirida o interpretaciones derivadas de las actividades de Reconocimiento y
Exploración Superficial, así como cualquier producto intermedio o final generado o creado a
partir del uso, análisis o transformación de la Información Técnica de la cual no sea posible
inferir o recuperar directa o indirectamente la misma, la cual podrá incluir, de manera
enunciativa y no limitativa, procesados, reprocesados, interpretaciones y mapaz.
Dc conformidad con la Normatividad Aplicable, el derecho al
aprovechamiento comercial exclusivo subsistirá por un plazo máximo de doce (12) Años.
Concluido cl plazo anterior, el Contratista podrá continuar comercializando
los datos obtenidos por las actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial, sin
exclusividad alguna e informando de ello a la CNH de conformidad con la Nortnatividad
Aplicable.
29..1
Información Pública.
Sin perjuicio de lo previsto en la Normatividad Aplicable, salvo por la
Información Técnica y la propiedad intelectual, toda la demás información y documentación
derivada del presente Contrato, incluyendo sus términos y condiciones, así como toda la
información relativa a los volúmenes de Hidrocarburos Producidos, pagos y
Contraprestaciones realizadas conforme al mismo, serán considerados información pública.
Asimismo, la información que sea registrada por el Contratista en el sistema informático que
ponga a disposición el Fondo para la determinación de Contraprestaciones, podrá ser
utilizada para cumplir con las obligaciones de transparencia existentes en la Notmatividad
Aplicable siempre que no vulnere la confidencíalidad de la Información Técnica ni la
propiedad intelectual.
29.5
Confidencialidad.
El Contratista no podrá divulgar Información Técnica a algún tercero sin el
previo consentimiento de la CNH. El Contratista tomará todas las acciones necesarias o
apropiadas para asegurar que sus trabajadores, agentes, asesores, representantes, abogados,
Filiales y Subcontratistas, así como los trabajadores, agentes, representantes, asesores y
abogados de dichos Subcontratistas y de las Filiales del Contratista cumplan con la misma
obligación de confidencialidad prevista en el Contrato y la Normatividad Aplicable. Las
disposiciones de esta Cláusula 29.5 continuarán vigentes aún después de la terminación por
]U
,4aLACOVTrtqiNAL.4Pi'J7{AI
Contrato No. CNH-R02-LOJ-AP-CM-G01/2018
cualquier motivo del presente Contrato, o en caso que la CNH rescinda el Contrato conforme
a la Norttatividad Aplicable.
La CNH guardará la confidencialidad de la Información Técnica generada por
el Contratista, así como de aquélla proporcionada con carácter de confidencial, en los plazos
y términos previstos en la Normatividad Aplicable.
29.6
Excepción a la confidencialidad.
Sin perjuicio de lo previsto en la Cláusula 29.3, la obligación de
confidencialidad no será aplicable a la información que:
(a) Sea de dominio público
incumplimiento del presente Contrato;
y
no haya sido hecha pública_ a través del
(b) Haya sido obtenida con anterioridad a su divulgación sin violar alguna
obligacibn de confidencialidad;
(c) Sea obtenida de terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una
confidencialidad;
obligación de
(d) Deba ser divulgada por requerimiento de leyes o requerimiento de
Autoridades Gubernamentales;
(e) Tenga que ser presentada para alegar lo que convenga a los intereses de las
partes durante un procedimiento arbitral de conformidad con lo dispuesto por la Cláusula
26.5, siempre que la divulgación quede sujeta a las reglas de confidencialidad de dicho
procedimiento, y
(f) El Contratista suministre a sus Filiales, subsidiarias, auditores, asesores
legales, empleados o a las instituciones financieras involucradas en el presente Contrato en
la medida que sea necesaria para las Actividades Petroleras en el Área Contractual o posibles
inversionistas paza una eventual cesión corporativa, de gestión o de control de las
operaciones, en el entendido que el Contratista será responsable de mantener la
confidencialidad de taJ información y asegurarse que dichas Personas mantengan la misma
de conformidad con lo dispuesto en este Contrato y en la Normatividad Aplicable.
Siempre que: (i) el hecho de no diwlgazla sujetaría al Contratista a sanciones
civiles, penales o administrativas, y (ü) el Contratista notifique a la CNH con toda prontiNd
la solicitud de dicha divulgación. En el caso a que se refiere el inciso (d) anterior, la CNH
podrá solicitar al Contratista que itnpugne ante los tribunales competentes la orden de
divulgación, en cuyo caso la CNH deberá cubrir cualquier Costo generado por la
impugnación.
Los subincisos (i)
dispuesto en el inciso (e) anterior.
y (ii)
de la presente Cláusula no serán aplicables a lo
71
AREA CONTRACTUAL AP~CM-CAI
Contrato No. CNI1-R02-1.(IS-AP-CM-(i012018
CLÁUSULA 30.
NOTIFICACIOVES
Todas las notificaciones y demás comunicaciones hechas en virtud de este
Contrato deberán ser por escrito y serán efectivas desde la fecha en que el destinatario las
reciba:
A la CNH:
Av. Patriotismo No. 580, piso 2,
Colonia Nonoalco,
Delegación Benito Juárez,
Ciudad de México, C.P,03700.
AI Operador
Av. Insurgentes Sur, No. 1415, interior 602,
Colonia Guadalupe Inn.
Delegación Álvazo Obregón,
Ciudad dc México, C.P. 01020.
A PC CARIGALL
Avenida Ejército Nacional Mexicano No. 769,
Torre 8, piso 4, L04,
Colonia Granada,
Delegación Miguel Hidalgo,
Ciudad de México. C.P. 11520.
A OPHIR MEXICO:
Avenida Guillermo González Camarcna, No. 1600, piso 6, oficina B,
Colonia Santa Fe,
Delegación Áh~aro Obregán,
Ciudad de México. C.P. 01210
o en cualesquiera otras direcciones, según cada Parte notifique a la otra en la manera que se
indica anteriormente. Queda entendido que cualquier notificación realizada por la CNH al
Operador se considerará realizada a cada una de las Empresas Participantes para todos los
efectos de este Contrato.
®Y~®
~'_
ARHA(T)N7RA('Tl.IALAPI'M-Gnl
Contrato No. CNII-R02-L(M-AP-CM-G01/2018
CLÁUSULA 31.
TOTALIDAD DEL CONTRATO
Este Contrato es una compilación completa y exclusiva de todos los témtinos
y condiciones que ñgen el acuerdo entre las Partes con respecto al objeto del mismo y
reemplaza cualquier negociación, discusión, convenio o entendimiento sobre dicho objeto.
Sin perjuicio de lo establecido en el numeral 8.6 de la Sección III de las Bases de Licitación,
ninguna declaración de agentes, empleados o representantes de las Partes que pudiera haberse
hecho antes de la celebración del presente Contrato tendrá validez en cuanto a la
interpretación de sus propios témtinos. Quedan incorporados formando parte indivisible e
integrante del presente Contrato, los siguientes Anexos:
Anexo 1:
Anexo 2:
Anexo 3:
Anexo 4:
Anexo 5:
Anexo 6:
Anexo 7:
Anexo 8:
Anexo 9:
Anexo 10:
Anexo 11:
Coordenadas y Especificaciones del Area Conüactual
Modelo de Garantía Corporativa
Procedimientos para Determinaz las Contraprestaciones
Procedimientos de Contabilidad y de Registro de Costos
Programa Mínimo de Trabajo
Modelo de Garantía de Cumplimiento
Procedimientos de Procura de Bienes y Servicios
Procedimientos de Entrega de Información y Pago de
Conüaprestaciones al Fondo Mexicano del Pcüóleo para la
Estabilización y el Desarrollo
Inventaño de Activos
Uso Compartido de Infraestructura
Convenio Pñvado de Propuesta Conjunta
CLÁUSULA 32.
DISPOSICIONES DE TRANSPARENCIA
32.1
Acceso s la lotormacióm.
El Contratista estará obligado a entregar la información que la CNH requiera
que
ésta cumpla con lo previsto en el articulo 89 de la Ley de Hidrocazburos,
con el fin de
incluyendo aquella información a la que se refiere la Cláusula 29.2, a través de los medios
que para tal efecto establezca la CNH. El Contratista deberá cooperar con las Autoñdades
Gubernamentales competentes en caso que se requiera divulgar dicha información en
términos de la Normatividad Aplicable.
32.2
Conducta del Contratista v Filiales.
Cada una de las Empresas Participantes, en lo individual, y de manera
independiente a cada integrante del Contratista, así como sus Filiales, declaran y garantizan
que los directores, funcionarios, asesores, empleados y su personal y el de sus Filiales se
sujetarán a las disposiciones aplicables en mateña de combate a la corrupción.
77
MEA CONTRACNAL MCM-(i01
Contrato No. CNH-R02-UW-AP-CM-G01/2018
Cada una de las Empresas Panicipantes, declara y garantiza que no han
ofrecido o entregado dinero o cualquier otro beneficio a un servidor público o a un tercero
que de cualquier forma intervenga en alguno o algunos de los actos dentro de este
procedimiento de contratación, a cambio de que dicho servidor público realice o se abstenga
de realizar un acto relacionado con sus funciones o con las de otro servidor público, con el
propósito de obtener o mantener una ventaja, con independencia de la recepción de dinero 0
un beneficio obtenida.
Asimismo cada una de las Empresas Participantes se abstendrá de realizar las siguientes
conductas, de manera general, ya sea directamente o a través de un tercero:
a)
Realizar cualquier acción u omisión que [toga por objeto o efecto
los
evadir
requisitos o reglas establecidos para obtener cualquier tipo de contratación o simule
el cumplimiento de éstos;
Intervenir en nombre propio pero en interés de otra u otras personas
bl
que se encuentren impedidas paza participar en contrataciones públicas, con la finalidad de
obtener, total o parcialmente, las beneficios derivados de la contratación, o
c)
Ostentar influencia o poder político sobre cualquier servidor público
con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio o ventaja, con
independencia de la aceptación del servidor o de los servidores públicos o del resultado
obtenido.
Asimismo, cada una de las Empresas Participantes, en lo individual y de
manera independiente a cada integrante del Contratista, se asegurará que tanto ella como sus
Filiales: (i) se apegarán y cumplirán en todo momento con cualesquiera leyes y regulaciones
anticotTupción que sean aplicables, y (ii) crearán y mantendrán controles fintemos adecuados
para el cumplimiento de lo prevista cn esla Cláusula.
32.3
Yo[iftcación de la [nves6eación.
Cada una de las Empresas Participantes deberá notificar a la CNH y a
cualquier otra Autoridad Gubernamental competente: (i) de manera inmediata a que tenga
conocimiento. o que tenga motivos suficientes para presumir, que ha ocurrido cualquier acto
contrario a Io previsto en la Cláusula 32.2, y (ii) dentro de los cinco (5) Días siguientes a que
tenga conocimiento de cualquier investigación o proceso iniciado por cualquier autoridad,
mexicana o extranjera, relacionado con cualquier supuesta infracción a lo dispuesto en esta
Cláusula 32. Asimismo, cada una de las Empresas Participantes deberá mantener informada
a la CNH sobre el avance de Va investigación y proceso hasta su conclusión.
32.a
Conflicto de Interés.
Cada una de las Empresas Participantes se compromete a no incurtir en ningún
conflicto de interés entre sus propios intereses (incluyendo los de sus accionistas, Filiales y
accionistas de sus Filiales) y los intereses del Estado en el trato con los Subcontratistas,
clientes y cualquier otra organización u individuo que realice negocios con cualquiera de las
73
AREA C04TRACTUAL AP{:M-('AI
Contrato No. CNH-R02-L04AP-CM-GOI/2018
Empresas Participantes (sus accionistas, Filiales y accionistas de sus Filiales) con respecto a
las obligaciones del Contratista conforme al presente Controlo.
CLÁUSULA 33.
COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL
Con el objeto de administrar los riesgos relacionados con la seguridad
nacional o derivados de emergencias, siniestros o alteración del orden público, el Contratista
deberá brindar las facilidades que le sean requeridas por las autoridades federales
competentes.
CLÁUSULA 34.
IDIOMA
El idioma del presente Contrato es el español. Todas las notificaciones,
renuncias y otras comunicaciones hechas por escrito o de otra forma entre las Partes en
relación con este Contrato deberán hacerse en español. Cualquier traducción del presente
Contrato no será considerada oficial.
CLÁUSULA 35.
EJEMPLARES
Este Contrato se firma en cuatro (4) ejemplares equivalentes con el mismo
significado y efecto, y cada uno será considerado como un original.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las Partes firman este Contrato en la fecha mencionada
al principio del mismo.
POR LA "COMISIÓN NA
HIDROCARB
~C.
POR "EL CONTRATISTA^
AL DE
EPEDA MOLINA
N OS
JUA
r -A
COMISION ~ ~ PRESIDENTE
C. LUIS CARLOS RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL
REPSOL EXPLORACIÓN MÉXICO, S.A.
DE C.V.
75
MEA CONTRACTUAL APlM-G01
~j
Q✓
Contrato No. CNII-R02-LOd-AP-CM-GO12018
POR LA ••COMISIÓN NACIONAL DE
HIDROCARBU OS"
POR "EL CONTRATISTA"
--!•~.~
C. MARTÍN ÁL~tsi+ AGAÑA
TITULAR DE LA
D • r JURÍDICA
~
'
C EMELIANA DALLAN RICE OXLEY
REPRESENTANTE LEGAL
PC CARIGALI MEXICO OPERATIONS,
S.A. DE C.V.
~f~~
C. FAUSTO
rE
ERNANDEZ
TITULA' e L •
[DAp DE
ADMINISTRA úN TÉCNICA DE
ASIGNACIONES Y CONTRATOS
C. OLIVER FRANCISQUINN
REPRESENTANTE LEGAL
OPHIR MEXICO OPERATIONS, S.A. DE
C.V.
POR "EL OBLIGADO SOLIDARIO"
~
C OLIVER FRANCIS QUINN
REPRESENTANTE LEGAL
OPHIR MEXICO LIMITED
~.
7fi
,4REACOV¡R.4CTUALAP-C:N1N11
~
/~
Contra[o No. CNH-R02-L04-AP-CM-G01/2UI B
ANEXO 1
COORDENADAS Y ESPECIFICACIONES DEL ÁREA ~'
CONTRACTUAL
~;
AREA CONTRACRIAL AP-CM-(i01
T
v
Conlralo Na. CNI1-R02-L(}i-AP-CM-0I)I i201S
COORDENADAS Y ESPECIFICACIONES DEL ÁREA CONTRACTUAL
1.
Coordenadas:
~~
~ ~
~ . .,_
-s ~
~'`>
~
.,... .y
~
IU
AP~f'.M-GOI
.
CerdUler~s
Mevr~^.-.
1
z
%"sr3o•
%• 49• oo•
3
{
5
b
]
B
9
10
11
12
13
la
I5
Ib
17
Itl
19
20
21
22
23
2a
25
26
27
2fl
%'f9'00'
%" a 1' 30'
%'{1'30'
%' 32' 30%" 32' 30'
%' 36' 00'
%' 36' 00'
%' 40' 00'
%' a6 00'
%'6'00'
%' 47 00'
%"a9'DO'
%• a9' 00'
%'SO'00'
%'S0'00'
%'S1'00'
%' S 1' OO'
9T 03' 30'
9T 03' 30'
9T0600'
97' 06 00'
9T IS'70'
9TIS'70'
9T 01' 00'
97" 01' 00'
%' S2" 30'
2.
Mapa:
3.
Profundidad: Sin restricciones de profundidad.
4.
Superficie aproximada en km-: 1,999.292 km=
.
zrlo'aa22- Io' oD•
22'0600"
22" 06 00'
22'O{'OD'
22' 0{' 0021' Sa' 30'
21' S{' 30"
Z I' 47' 30"
21" 47' 30'
21"Itl' 30'
21^4fl'70"
21" a9' 70'
2l"{9'30"
21' Sb' 70'
27•Sb'30"
21"5630'
21'S67D'
22' O 1' 00'
22• O I' 00'
22' 03' 00'
22'03'00"
22' OI' 00'
22'OI'00'
22'1{'30"
I2' 1 {' 30"
22' 1 ]' 70'
Z2' 1 T 3D'
AREA CnN'I'RACiiJAL AP~CN1i01
MIII
Contra[o No. CNH-R02-L04-AP-CM-001/2018
ANEXO 2
MODELO DE GARANTÍA CORPORATIVA
AREA CONTRACTUAL AP•CM-f.01
Cuntrato No. CNü-R02-L04-AP-CM-0012018
GARANTLA CORPORATIVA
SUSCRITA POR
I~
EN FAVOR DE
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBURO
.11tEA COVTIUCTUAL AP-(:M
^'~
✓1
Contrata No. CNH-R02-L04-AP-CM-GOI/2018
CONTRATO DE GARANTÍA
Formato A
El presente Contrato de Garantía (la "Garantfa") se suscribe el ["] de [*] de
(*] por [*], una empresa organizada y existente conforme a las leyes de ["] en calidad de
garante (el "Garante', en favor de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la
Comisión Nacional de Hidrocarburos de México, rn calidad de benefciaño (en adelante, el
"Beneficiaño"), en relación con el Contrato para la Exploración y Extracción de
Hidrocarburos bajo la Modalidad de Licencia en Aguas Profimdas, de fecha [*J de [*] de [*]
suscñto entre el Beneficiaño por una parte, y [*](la "Empresa Participanté') por la otra,
(según el mismo vaya a ser modificado de acuerdo con sus términos, el "Contrato"). Todos
los términos escñtos con mayúscula inicial pero no definidos de otra forma en esta Garantía
tendrán el significado que se les da a los mismos en el Contrato.
CLÁUSULA 1
GARANTÍA
(a)
El Garante, rn este acto de manera subsidiaña e irrevocable, garantiza al
Beneficiaño, el pago puntual de cualesquiera cantidades que la Empresa Participante deba
pagar al Beneficiaño rn virtud del Contrato, así como el cumplimiento puntual y oportuno de
todas y cada una de las obligaciones de la Empresa Participante, de conformidad con el
Contrato, hasta por el monto de millones de dólares, de conformidad con el esquema de montos
a cubrir presentado en términos del inciso (c), de la Cláusula 17.2 del Contrato. Esta Garantía
constituye una garantía de pago y de cumplimiento y no meramente de cobranza, la cual deberá
pemranecer rn pleno vigor y efecto hasta que todas las obligaciones de la Empresa Participante
garantizadas por la misma, sean pagadas o cumplidas en su totalidad, sujeto a lo dispuesto rn la
Cláusula 18.7 del Contrato y la cláusula 2 de esta Garantía.
La garantía de pago y cumplinúrnto dispuesta rn esta Garantia
(b)
constituye una garantia continua y absoluta y deberá aplicarse a todas las obligaciones en virtud
del Contrato cuando éstas se oñginen. Sin limitar la generalidad de lo anteñor, la garantía del
Garante no será liberada, extinguida o de otra forma afectada por (i) cualesquiera cambios rn
el nombre, actividades autorizadas, ezistrncia legal, eswctura, personal o propiedad directa o
indirecta de la Empresa Participante; (ii) insolvencia, quiebra, reorganización o cualquier otro
procedimirnto similar que afecte e !a Empresa Participante o a sus respectivas activos, o (iii)
cualquier otro acto u omisión o retraso de cualquier tipo de la Empresa Participante, el
Beneficiaño o cualquier otra Persona. La garantía cubrirá específicamente obligaciones
contenidas dentro del Contrato y por ningún motivo será ejecutada por aquellas que deñvrn de
responsabilidad extracontractual de cualquier índole a las que le será aplicable la Normatividad
Aplicable independientemente del contenido del Contrato y de la Garantía.
En la medida permitida por la Nortna[ividad Aplicable, el Garante
(c)
comvirne que, sin la notificación y sin la necesidad de una confirmación, consentimiento 0
garantía adicional de su parte, las obligaciones de la Empresa Participante aquí garantizarlas
podrán ser rn ocasiones, de conformidad con el Contrato, renovadas, ampliadas, incrementadas,
3
ÁREA CON7RACNAL AP{'M-CA I
C'ontrato No. CNII-RU2-LO4-AP-CM-G01/?018
aceleradas, modificadas, reformadas, transigidas, renunciadas, liberadas o rescindidas, todo 10
anterior sin impedir o afectar la obli¢ación del Garante conforme a esta Garantía.
La Garantía aquí celebrada responde, como elemento determinante de la
(d)
voluntad del Beneficiario, al hecho de que la Empresa Participante respaldada aquí por el
Garante, estuvo incluida dentro del esquema de montos a cubrir entregado por el Contratista
y éste cumplió con los requisitos contenidos en el inciso (cl de la Cláusula 17.2 del Contrato a
entera satisfacción del Beneficiario y optó por determinar el monto garantizado en términos del
inciso (a) de la presente Cláusula.
CLÁUSULA2
RESTITUCIÓN
Las responsabilídades del Garante en virtud de esta Garantía deberán ser
automáticamente restituidas en caso de y hasta el punta en que, por cualquier razón, cualquier
pago o cumplimiento hecho por o en nombre de la Empresa Participante en relación con las
obligaciones aquí garantizadas, sc recupere de o se reembolse por el Beneficiario o cualquier
otra parte como resultado de cualquier procedimiento de quiebra, insolvencia, reorganización
o cualquier otro.
CLÁUSULA3
DECLARACIONES Y GARADITÍAS
El Garante en este acto declara y garantiza que: (i) tiene plena capacidad
jurídica para la celebración y cumplimiento de esta Garantía: (ü) ha cumplido con todos los
requerimientos corporativos y de otra namraleza necesarios para la celebración y
cutnplinmiento de esta Garantía; (iii) ha obtenido todas las autorizaciones corporativas y de
otra naturaleza necesarias para la celebración y cumplimiento de esta Garantía, y (iv) esta
Garantía constituye una obligación legal, válida y vinculante de dicho Garante la cual puede
hacerse valer en su contra de acuerdo con sus términos.
CLÁUSULA4
VALIDEZ
Si cualquier disposición de esta Garantía o la aplicación de la misma a
cualquier circunstancia se declara por cualquier motivo nula o no exigible, el resto de esta
Garantía y la ap{icación de dicha disposición a otras circunstancias no deberá verse afectada
por tal circunstancia.
CLÁUSULAS
LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
(a)
Esta Garantía se regirá c interpretará de conformidad con la legislación
federal de los Estados Unidos Mexicanos.
(b)
El Garante y cl Beneficiario convienen que lo establecido en la
Cláusula 26 le será aplicable a cualquier controversia derivada o relacionada con esta
18i4~i
J
.MiBACOVTaA['TUALAP{'M
Convato No. CNH-R02-L04AP-CM-G01/2018
Garantía. El Garante acepta que, a solicitud del Beneficiario, cualquier procedimiento arbival
en virtud de esta Garantía podrá consolidarse con cualquier ovo que involucre hechos o
aspectos legales en común que hubiera sido iniciado en virtud del Contrato. Cuando haya
necesidad de que las partes del arbitraje nombren a algún miembro del vibunal, el Garante
y, en su caso el Contratista y cualquier otro garante, nombrarán a uno en forma conjunta.
(c)
El Garante conviene en pagar todos los Costos, gastos y honorarios razonables
y documentados, incluyendo honorarios de abogados, en que el Beneficiario pueda incurrir
en la ejecución de esta Garantía.
CLÁUSULA6
NOTIFICACIONES
Cualquier notificacibn u otra comunicación relacionada con esta Garantía deberá de
hacerse por escrito y envegarse personalmente, por mensajerta, por correo certificado 0
registrado (o en una forrna sustancialmente similar al correo) en la forma siguiente:
Si a la CNH:
Si a la Empresa Participante:
Si al Garante:
Cualquiera de las partes de esta Garantía podrá, mediante una notificación por escrito
a las otras partes, cambiar la dirección a la cual deberán de estar dirigidas las notificaciones.
Cualquier notificación u otra comunicación, deberá de considerarse que ha sido realizada al
momento de recepción por el destinatario. Todas las comunicaciones en relación con esta
Garantía deberán ser en español.
CLÁUSULA?
IDIOMA
Esta Garantía se celebra eo el idioma español. Cualquier traducción de esta Garantía
será únicamente para efectos de conveniencia y no será considerada para la interpretación de
la misma.
r~
ÁREA CONTRACTUAL AP-L:M-G01
Contrato No. CNII-RO.-L(N-AP-CM-G01201R
CLÁUSULA 8
EJEMPLARES
Esta Garantía podrá ser firmada por las partes de la misma en ejemplazes sepazados.
cada uno de las cuales cuando sea firntado y entregado se considerará un original, pero todos
los ejemplares en su conjunto deberán constituir uno solo y el mismo instrumento.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las panes firman esta Garantía en la fecha
mencionada al principio de la misma.
como Garante
Por:
Nombro:
Título:
CONVIENE Y ACEPTA:
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS
como Beneficiaria
Por:
Nombre:
Título:
h
.ARLA CO~TItACTL~AL .AP-CM
Contra[o No. CNH-R02-LfM-AP-CM-G01/2018
CONTRATO DE GARANTÍA
Formato B
El presente Contrato de Garantía (la "Garantía") se suscribe el ["] de ["] de
["] por ["], una empresa organizada y existente conforme a las leyes de ['] en calidad de
garante (el "Gazante'~, en favor de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la
Comisión Nacional de Hidrocarburos de México, en calidad de beneficiario (en adelante, el
"Beneficiarió'), en relación con el Contrato para la Exploración y Extracción de
Hidrocarburos bajo la Modalidad de Licencia, de fecha ['] de ¡'] de ["] suscrito entre el
Beneficiario por una parte, y ['] (la "Empresa Participante") por la otra, (según e! mismo
vaya a ser modificado de acuerdo con sus términos, el "Contrato"). Todos los términos
escritos con mayúscula inicia► pero no definidos de otra forma en esta Gazantía tendrán el
significada que se les da a los mismos en el Contrato.
CLÁUSULAI
GARANTÍA
(a)
El Garante, en este acto de manera subsidiaria e irrevocable, garantiza
al Beneficiario, el pago total, puntual y completo de cualesquiera cantidades que la Empresa
Participante deba pagar al Beneficiario en virtud del Contrato, así como el cumplimiento
puntual y oportuno de todas y cada una de las obligaciones de la Empresa Participante, de
conformidad con el Contrato. Esta Garantía constituye una garantía de pago y de
cumplimiento y no meramente de cobranza, la cual deberá permanecer en pleno vigor y
efecto hasta que todas las obligaciones de la Empresa Participante garantizadas por la misma,
sean pagadas o cumplidas en su totalidad, sujeto a lo dispuesto en la Cláusula 18.7 del
Contrato y la cláusula 2 de esta Garantía.
(b)
La garantía de pago y cumplimiento dispuesta en esta Garantía
constituye una garantía continua y absoluta y deberá aplicarse a todas las obligaciones en
virtud del Contrato cuando éstas se originen. Sin limitar la generalidad de lo anterior, la
garantía del Garante no será liberada, extinguida o de otra forma afectada por. (i)
cualesquiera cambios en el nombre, actividades autorizadas, existencia legal, estructura,
personal o propiedad directa o indirecta de la Empresa Participante; (ü) insolvencia, quiebra,
reorganización o cualquier otro procedimiento similar qua afecte a la Empresa Participante
o a sus respectivos activos, o (iii) cualquier ovo acto u omisión o retraso de cualquier tipo de
la Empresa Participante, el Beneficiario o cualquier otra Persona. La garantía cubrirá
específicamente obligaciones contenidas dentro del Contrato y por ningún motivo será
ejecutada por aquellas que deriven de responsabilidad extracontractual de cualquier índole a
las que le será aplicable el marco normativo correspondiente independientemente de lo
contenido en el Contrato y en la Garantía.
En ta medida permitida por la Nornatividad Aplicable, el Garante
(c)
conviene que, sin la notificación y sin la necesidad de una confirmación, consentimiento 0
garantía adicional de su parte, las obligaciones de la Empresa Participante aquí gaaantizadas
podrán ser en ocasiones, de conformidad con el Contrato, renovadas, ampliadas,
incrementadas, aceleradas, modificadas, reformadas, transigidas, renunciadas, liberadas o
7
AREA COYIRACTUAI AP•C'M-CAI
Contrato No. C'Nfl-R02-L01-AP-CMdi01/201S
rescindidas, todo lo anterior sin impedir o afectar la obligación del Garante conforme a esta
Garantía.
CLÁUSULA2
RESTITUCIÓN
Las responsabilidades de) Garante en virtud de esta Garantía deberán ser
automáticamente restituidas en caso de y hasta el punto en que, por cualquier razón, cualquier
pago o cumplimiento hecho por o en nombre de la Empresa Participante en relación con las
obligaciones aquí garantizadas, se recupere de o se reembolse por el Beneficiario o cualquier
otra palie como resultado de cualquier procedimiento de quiebra, insolvencia, reorganización
o cualquier otro.
CLÁUSULA3
DECLARACIONES Y GARANTÍAS
El Garante en este acto declara y garantiza que: (y tiene plena capacidad
jurídica para la celebración y cumplimiento de esta Garantía; (ü) ha cumplido con todos los
requerimientos corporativos y de otra naturaleza necesarias para la celebración y
cumplimiento de esta Garantía; (üi) ha obtenido todas las autorizaciones corporativas y de
otra naturaleza necesarias para la celebración y cumplimiento de esta Garantía, y (iv) esta
Garantía constituye una obligación legal, válida y vinculante de dicho Garante la cual puede
hacerse valer en su contra de acuerdo con sus términos.
CLÁUSULA4
VALIDEZ
Si cualquier disposición de esta Garantía o la aplicación de la misma a
cualquier circunstancia se declara por cualquier motivo nula o no exigible, el resto de esta
Garantía y la aplicación de dicha disposición a otras circunstancias no deberá verse afectada
por tal circunstancia.
CLÁUSULAS
LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
(a)
Esta Garantía se regirá e interpretará de conformidad con la legislación
federal de los Estados Unidos Mexicanos.
El Garante y el Beneficiario convienen que lo establecido en la
(b)
Cláusula 2b le será aplicable a cualquier controversia derivada o relacionada con esta
Garantía. El Garante acepta que, a solicitud del Beneficiario, cualquier procedimiento arbiVal
en virtud de esta Garantía podrá consolidarse con cualquier ovo que involucre hechos o
aspectos legales en común que hubiera sido iniciado en virtud del Contrato. Cuando haya
necesidad de que las partes del arbitraje nombren a algún miembro del tribunal, el Garante
y, en su caso el Contratista y cualquier otro gazante, nombrarán a uno en forma conjunta.
sx~é
B
AftE.AC'aV7RACTUAL.AP1.'M
Contrato No. CNH-R02-L0~-AP-CM-GOIQ01a
(c)
El Garante conviene en pagar todos los Costos, gastas y honorarios
razonables y documentados, incluyendo honorarios de abogados, en que el Beneficiario
pueda incurrir en la ejecución de esta Garantía.
CLÁUSULA6
NOTIFICACIONES
Cualquier notificación u otra comunicación relacionada con esta Garantía
deberá de hacerse por escrito y entregarse personalmente, por mensajería, por correo
certificado o registrado (o en una forma sustancialmente similar al correo) eo la forma
siguiente:
Si a la CNH:
Si a la Empresa Participante:
Si al Garante:
Cualquiera de las partes de esta Garantía podr$, mediante una notificación por
escrito a las otras partes, cambiar la dirección a la cual deberán de estar dirigidas las
notificaciones. Cualquier notificación u otra comunicación, deberá de considerarse que ha
sido realizada al momento de recepción por el destinatario. Todas las comunicaciones en
relación con esta Garantía deberán ser en español.
CLÁUSULA?
IDIOMA
Esta Garantía se celebra en el idioma español. Cualquier traducción de esta
Garantía será únicamente para efectos de conveniencia y no será considerada para la
interpretación de la misma.
, (~
~'!'`/v`
`i
✓ X
9
eVitA CONTItAC7UAL AP-CM-G01
,~,
~~
Contrato No. CNH-RU2-L04AP-CM-(iUI RO i S
CLÁUSULA8
EJEMPLARES
Esta Garantía podrá ser firmada por las partes de la misma en ejemplares
separados, cada uno de las cuales cuando sea firmado y entregado se considerará un original,
pero todos los ejcmplares en su conjunto deberán constituir uno solo y el mismo instrumento.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes firman esta Garantía en la
fecha mencionada al principio de la mismá.
I~como Garante
Por:
Nombrr.
Título:
CONVIENE Y ACEPTA:
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS
como Beneficiario
Por:
Nombre:
Titulo:
In
AREA COV7RA(71JAL AP~GNIA4
Contrato No. CNH-R02-L04-AP{'M-(i01/2018
ANEXO 3
PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LAS
CONTRAPRESTACIONES
D
í~
ÁREA CnNTRA(7UAl AP-CM{701
Contrato No. CNIi-RI12-Lf13-AP-CM-(7(112018
PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LAS CONTRAPRESTACIONES
El presente Anexo establece los términos y condiciones bajo los cuales deberá realizazse e{
cálculo y pago de las Contraprestaciones aplicables a este Contrato para cualquier Mes
durante la vigencia del mismo, de conformidad con lo previsto en la Ley de Ingresos sobre
Hidrocarburos vigente al momento del fallo por el que se adjudicó el Contrato.
1. Precio Contractual
El Precio Contractual para cada tipo de Hidrocarburo será determinado con base
en lo previsto en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, conforme al
procedimiento establecido en este Anexo 3.
1.2.
Para cada Período se calcularán las Conraprestaciones considerando el Precio
Contractual de cada tipo de Hidcocarburo, que sc determinará de acuerdo con los
criterios establecidos en este Anexo 3.
1.3.
Para los efectos de este Anexo 3 se entenderá por t cl subíndice correspondiente
al Periodo. En cl caso que las Actividades Petroleras se realicen en un Período
que no comprenda el Mes completo, el Período será el número de Días que
efectivamente opero este Contrato.
1.4.
El Precio Contractual del Petróleo se determinará por Barril conforme a lo
siguiente:
En caso que, durante cl Período, cl Contratista comercialice al menos el
cincuenta por ciento (50%) del volumen de Petróleo producido en el Árca
Contractual y medida en los Puntos de Medición en el Período, con base en
Reglas de Mercado o exista el compromiso de dicha comercialización
(incluyendo contratos de venta de largo plazo en los que el precio se determine
por Reglas de Mercado), el Precio Contractual del Petróleo en Período en
el que se registre comercialización será igual al precio de venta promedio
observado, ponderado por el valumen que en cada caso corresponda, al que el
Contratista haya realizado o comprometido la comercialización.
la
el
(a)
En el caso de cualquier volumen que el Contratista venda o entregue a una
Filial o parte relacionada, que sea a su vez comercializado a un tercero sin
algún tratamiento u procesamiento intermedio, el precio de venta y el volumen
correspondientes a la transacción de la Filial o panc relacionada con el tercero
podrán ser considerados cn el cálculo del Precio Contractual del Petróleo en
cl Periodo.
Ib)
Yi.
Si al finalizar cl Período correspondiente no se ha registrado comercialización
bajo Reglas de Mercado por parte del Contratista, de al menos el cincuenta
.ORLA CONTRACTUAL AP{'M{701
Contrato No. CNH-R02-L03-AP-CM-Gí11/2018
por ciento (50%) del volumen de Petróleo producido en el Área Contractual y
medido en los Puntos de Medición en el Período, el Precio Contractual del
Petróleo se calculará a través del uso de la fórmula correspondiente, en
función del grado APl y contenido de azufre carespondiente al Petróleo
extraído en el Área Contractual en el Período. Lo anterior considerando los
precios para los crudos marcadores Light Lauisiana Sweet (LLS) y Brent,
publicados en el Período por una compairía internacional especializada en la
publicación de información de referencia sobre precios, de acuerdo a lo
siguiente:
i.
Si el Contratista comercializó menos del cincuenta por ciento (50%) del
volumen de Petróleo producido en el Área Contractual y medido en los
Puntos de Medición en el Período, el Precio Contractual del Petróleo será
el promedio de los precios calculados a través del uso de la fórmula
correspondiente a la fecha de cada operación de comercialización,
utilizando los precios de los marcadores de dicha fecha o, en caso de no
existir, el último valor publicado anterior a la fecha de la transacción,
ponderado de acuerdo con el volumen involucrado en cada transacción
realizada en el Período.
ii.
Si no se realizó comercialización, debido a que el volumen de Petróleo
producido en el Período y registrado en el Punto de Medición se mantuvo
almacenado bajo la propiedad o custodia del Contratista, el Precio
Contractual del Petróleo se calculará a través del uso de la fórmula
correspondiente, considerando el promedio simple de los precios de los
marcadores durante el Periodo.
Las fórnulas para calculaz cl Precio Contractual del Petróleo referidas son:1
Grado API del Petróleo
emdo extraído en el
Área Contractual
Fórmula aplicable para la determinación del Precio
Contractual del Petróleo
qp/ < 21.0°
PCPs = 0.468 • LLSt + 0.524 • Brentt — 4.630 • S
21.0° < API < 31.1°
PCP,t = 0.387 • LLSt + 0.570 •Brenrt — 1.625 • S
31.1° < API < 39.0°
PCP,t = 0.263 • LLSt + 0.709 •Brenrt — 1.574 • S
3
AREA CONTRACTUAL AP-CMlial
Contrato No. CN f 1-RU2-L03-AP-C'M-GOI i2018
39.0° <_ API
PCP,t = 0.227 • LLSt + 0.749 • Brentr
Donde:
PCP,t =Precio Contractual del Petróleo en el Periodo t.
API= Parámetro de ajuste por calidad, utilizando el promedio ponderado de
Grados API del Petróleo producida en el Área Conhactual en el Período t.
LLSt = Precio promedio de mercado del Crudo Lighr Louiriana Sweer (LLS)
en el Periodo !.
Brentr= Precio promedio de mercado del Crudo Brent en cl Período t.
S= Parámetro de ajuste por calidad, utilizando el valor del porcentaje
promedio ponderado de azufre en el Petróleo producido en el Área Contractual
considerando dos decimales (por ejemplo, sí es 3% se utiliza 3.00).
Las fórmulas para determinar cl Precio Contractual contenidas en este
Contrato deberán ser actualizadas para reflejar los ajustes estructurales en el
mercado de los Hidrocarburos, con base en la información que la Secretaria
de Hacienda publique en el reporte anual aI que se refiere el artículo 5 de la
Lcy de Ingresos sobre Hidrocarburos. En dicho reporte se establecerán las
claves de identificación de los precios de los crudos marcadores LLS y Brent.
En caso que los precios de los crudos marcadores LLS y Bren! dejen de ser
publicados, la Secretaria de Hacienda establecerá una nueva fórmula
considerando otros crudos marcadores que sean comercializados con liquidez
y que sean representativos de las condiciones de mercado.
En caso que la comercialización se realice con partes relacionadas o que el
precio de venta del Petróleo se detemtine con base en un precio regulado, se
podrá utilizar el precio de dicha ttansacción para la dctertninación del Precio
Contracmal sujeto a las reglas aplicables a los precios de transferencia
establecidas en el Anexo 4.
En caso que en el mercado exista un tipo de Petróleo que presente las mismas
características de calidad (mismos grados API y mismo contenido de azufre)
que el Petróleo producido en el Área Contractual durante el Período
correspondiente, el Precio Contractual del Petróleo a empleaz conforme este
inciso Ib), podrá ser calculado considerando el precio de mercado del Petróleo
referido que sea libre a bordo (Free on hoard/"FOB "), en sustitución del valor
estimado a través de la fórmula cortespondiente.
Para efectos del párrafo anterior, el Contratista deberá presentar la
documentación con información verificable. publicada cn cl Periodo por una
ARtiA COVrRA('TUAL ARCM-('A I
Contreto No. CNH-R02-L04-AP-CM-G01/2DI8
compaimía internacional especializada en la publicación de información de
referencia sobre precios, que demuestre que el tipo de Petróleo propuesto
posee los mismos godos API y mismo contenido de azufre que el Petróleo
producido rn el Área Contractual, conforme las mediciones que realice la
CNH en el Período.
(c)
En caso que el Precio Contractual del Petróleo en el Período inmediato
anterior o en los dos Períodos inmediatos anteriores haya sido determinado a
través de las fórmulas establecidas en el inciso (b) de este numeral, y que
durante el Período de que se trate exista comercialización de Petróleo con base
rn Reglas de Mercado por parte del Contratista confotme al inciso (a) de este
numeral, el Precio Contractual del Petróleo en el Período se determinará
conforme a la siguiente fórmula, siempre que la diferencia entre el precio
estimado por la fórmula y el precio observado en la comercialización de
Petróleo con base en Reglas de Mercado en el Período t sea menor o igual al
cincuenta por ciento (50%) del precio observado:
PCP.r =
Precio~omercinli:ación( X Ei=óVPP.r-i
—E¡=i VCP.(-i
VPP.(
Donde:
PCPs =Precio Contractual del Petróleo en el Período t.
Preciocomerctauzacian~ = Precio observado en la comercialización de
Petróleo con base rn Reglas de Mercado rn el Período t.
~¡6o VPP,r_i =Sumatoria del volumen de produccibn del Petróleo registrado
en el Punto de Medición en los Períodos [, t — 1 y rn su caso, [ — 2.
Ejái VCP,r_¡ =Sumatoria del Valor Contractual del Petróleo en el Período t —
1, y en su caso, t — 2.
VPP.~ Volumen de producción de Petróleo registrado en el Punto de
Medición rn el Período t.
En caso.que la diferencia entre el precio estimado por la fórmula y el precio
observado rn la comercialización de Petróleo con base en Reglas de Mercado
en el Período t sea superior al cincuenta por ciento (50%) del precio
observado, el Precio Contractual del Petróleo en el Período se determinará de
la siguiente forma:
i.
Si el precio estimado por la fórmula es mayor al precio observado, el
Precio Contracmal será:
5
AREA CONTRACTUAL M-(M-CAI
Contrato No. CNtI-R02-L(>•t-AP-CM-G01/201R
PCp,t
= PT2 ClOcomercializaciAnr X 1.$
ü. Si el precio estimado por la fómmla es menor al precio observado, el
Precio Contractual será:
PCp,t
= PTeClOcomercialización~ X ~.S
Cualquier variación en cl Valor Contractual del Petróleo producido cn el
Período inmediato anterior o en los dos Periodos inmediatos an(eriores, que
persista considerando la determinación del Precio Contractual conforme lo
establecido en este inciso (c) y el precio observado bajo Reglas de Mercado,
podrá ser solventada dentro de los tres (3) Períodos subsecuentes a través de
ajustes que determine la Secretaria de Hacienda, como parte de sus
atribuciones de verificación, conforme lo establecido en el numeral 4.4 de este
Anexo 3.
(dl
1.5.
(al
Para que el precio que resulte de la comercialización realizada por parte del
Contratista sea considerado cn la determinación del Precio Contractual del
Petróleo, el Contratista deberá haber comunicado previamente al cierre del
Período, las cazacterísticas relevantes de la comercialización realizada,
incluyendo los aspectos para determinar el precio aplicable con base en Reglas
de Mercado. Indcpendientemcnte de lo anterior, el Contratista deberá reportar
los ingresos totales, el volumen de Petróleo y c! precio promedio ponderado
que obtenga, derivados de la comercialización del Petróleo que le corresponda
como Contraprestaciones.
El Precio Contractual de los Condensados se determinazá por Barril conforme a
lo siguiente:
En caso que, durante el Periodo, el Contratista comercialice al menos el
cincuenta por ciento (50%)del volumen de Condensados producido en el Área
Contractual y medido en los Puntos de Medición en el Período, con base en
Reglas de Mercado o exista cl compromiso de dicha comercialización,
incluyendo contratos de venta de largo plazo en los que el precio se determine
por Réglas de Mercado, el Precio Contractual de los Condensados en el
Período en el que se registre la comercialización será igual al precio de venta
promedio observado, ponderada por el volumen que en cada cazo
corresponda, al que el Contratista haya realizado o comprometido la
comercialización.
En el caso de cualquier volumen que el Contratista venda o entregue a una
Filial o pone relacionada, que sea a su vez comercializado a un tercera sin
algún tratamiento o procesamiento intermedio, el precio de venta y el volumen
correspondientes a latransacción de la Filial o parte relacionada con cl tercero
G
ÁahA C09TRAtTUAL M-CM-CAII
Condato No. CNH-R02-L04-AP-CM-G01/201a
podrán ser considerados en el cálculo del Precio Contractual de los
Condensados en el Periodo.
(b)
Si al finalizazel Período correspondiente, no se ha registrado comercialización
bajo Reglas de Mercado por parte del Contratista, de al menos el cincuenta
por ciento (50%) del volumen de Condensados producido en el Área
Contractual y medido en los Puntos de Medición en el Período, el Precio
Contractual de los Condensados se calculará considerando el precio promedio
para el crudo marcador Brent publicado en el Período t por una compariía
internacional especializada en la publicación de información de referencia
sobre precios, de acuerdo a lo siguiente:
i.
Si el Contratista comercializó menos del cincuenta por ciento (50%) del
volumen de Condensados producido en el Área Contractual y medido en
los Puntos de Medición en el Período, el Precio Contractual de los
Condensados será el promedio de los precios calculados mediante fórmula
a la fecha de cada operación de comercialización o, en caso de no existir,
el último valor publicado anterior a la fecha de la transacción, utilizando
los precios del crudo marcador de dicha fecha, ponderado de acuerdo al
volumen involucrado en cada transacción realizada en el Periodo.
ii.
Si no se realizó cómercialización debido a que el volumen de
Condensados producido en el Período y registrado en el Punto de
Medicibn se tnantuvo almacenado bajo la propiedad o custodia del
Contratista, el Precio Contractual de los Condensados se calculará a través
del uso de la fórmula correspondiente, considerando el promedio simple
del precio del marcador durante el Período.
La fórmula para calcular el Precio Contractual de los Condensados es:~
PCc,r = 0.815BrentP,r — 1.965
Donde:
PCc.r =Precia Contractual de los Condensados en el Período t.
BrentP,r =Precio del Cmdo Brent en el Periodo t.
La fórmula para determinaz el Precio Contractual establecida en este Contrato
deberá ser actualizada para reflejar los ajustes estructurales en el mercado de
los Hidrocarburos, con base en la información que la Secretaría de Hacienda
publique en el reporte anual al que se refiere el artículo 5 de la Ley de Ingresos
7
AREACONTRACNALAPCM-001
kE
1
G~
Contrato No. CNFI-Rn2-LO~i-AP-CM-GO V201 R
sobre Hidrocarburos. En dicho reporte se establecerá la clave de identificación
del precio del crudo marcador Brelrr.
En caso que cl precio del crudo marcador Brent deje de ser publicado, la
Secretaría de Hacienda establecerá una nueva fórmula considerando otro u
otros marcadores que sean comercializados con liquidez y que sean
representativos de las condiciones de mercado.
En caso que ta comercialización se realice con partes relacionadas o que el
precio de venta de los Condensados se determine can base cn un precio
regulado, se podrá utilizar el precio de dicha transacción para la determinación
del Precio Contractual sujeto a las reglas aplicables a los precios de
transferencia establecidas en el Anexo 4.
(c)
En caso que el Precio Contractual de los Condensados en el Período intrrediato
anterior o en los dos Períodos inmediatos anteriores haya sido determinado a
través de la fórmula establecida en el inciso (bl de este numeral, y que durante
el Período de que se trate exista comercialización de Condensados con base
en Reglas de Mercado por parte del Contratista conforme al inciso (a) de este
numeral, el Precio Contractual de los Condensados cn cl Periodo sc
determinará conforme a la siguiente fórmula, siempre que la diferencia entre
el precio estimado por la fórmula y el precio observado en la comercialización
de los Condensados con base en Reglas de Mercado en el Período t sea menor
o igual al cincuenta por ciento (50%) del precio observado:
PC~,t =
PTeCinc°mercializaciónt
X Gi=ó VPC.t-i — ~j ªi VCt,t-¡
VPc.t
Donde:
PCt,t =Precio Contractual de los Condensados en el Periodo t.
Preciocomercializaciant = Precio observado en la comercialización de
Condensados con base en Reglas de Mercado en el Periodo t.
~¡°oVPc,t_; = Sumatoria del Volumen de Producción de Condensados
registrado en el Punto de Medición en los Períodos t, t — 1 y en su caso, t —
2.
EjblVCc,t_t =Sumatoria del Valor Contractual de los Condensados en el
Período [ — 1, y en su caso, t — 2.
VPct= Volumen de Producción de Condensados registrado en el Punto de
Medición en el Período t.
En caso que ta diferencia entre el precio estimado por la fórmula y el precio
observado en la comercialización de Condensados con base en Reglas de
a
.41tLA c'f)V7RA('rUAL AP~CM
Convato No. CNH-R02-L04-AP-CM-G01/2018
Mercado en el Periodo t sea superior al cincuenta por ciento (50%) del precio
observado, el Precio Contracmal de los Condensados en el Período se
determinará de la siguiente forma:
i. Si el precio estimado por la fórmula es mayor al precio observado, el
Precio Contractual será:
PCC.t = PreCioc°merci°tis°ciónt x 1,5
ii. Si el precio estimado por la fórmula es menor al precio observado, el
Precio Contractual será:
PCC.t
= PYeClOcomereializ°ción~ x 0•$
Cualquier variación en el Valor Contracmal de los Condensados producidos
en el Período inmediato anterior o en los dos Períodos inmediatos anteriores,
que persista considerando la determinación del Precio Contractual conforme
lo establecido en este inciso (c) y eI precio observado bajo Reglas de Mercado,
podrá ser solventada dentro de los tres (3) Períodos subsecuentes a través de
ajustes que determine la Secretaría de Hacienda, como parte de sus
atribuciones de verificación, conforme lo establecido ea e! numera14.4 de este
Anexo 3.
(d)
Para que el precio que resulte de la comercialización realizada por parte del
Contratista sea considerado en la determinación del Precio Contractual de los
Condensados, el Contratista deberá haber comunicado previamente al cierre
del Período las características relevantes de la comercialización realizada,
incluyendo los aspectos para determinar el precio aplicable con base en Reglas
de Mercado. Independientemente de lo anterior, el Contratista deberá reportar
los ingresos totales, el volumen de Condensados y el precio promedio
ponderado que obtenga, derivadas de la comercialización de los Condensados
que le correspondan como Contraprestaciones.
(e)
En caso que los Condensados, o una fracción de los mismos, se comercialicen
en conjunto con la corriente de Gas Natural, y los comprobantes asociados
con dicha comercialización no incluyan la diferenciación del precio unitario
de los Condensados respecto de los otros componentes del Gas Natural, el
Contratista deberá determinará el Precio Contractual de los Condensados, para
la fracción que corresponda, a partir del ingreso de cada uno de los
componentes del Gas Natural, estimado con base en su poder calorífico, de
conformidad con la metodología que la Secretaría de Hacienda publique en el
reporte anual al que se refiere et artículo 5 de la Ley de Ingresos sobre
Hidrocarburos.
9
AREA CONTRACTUAL AP-CM-GOi
Contrato Vo. C'Nfl-RO?-LW-AP-C'M-G012n18
El Precio Contractual del Gas Natural y de sus componentes se determinará, por
separado, por unidad calórica (millón de BTU) conforme a lo siguiente.
1.6.
(a)
El Precio Contractual del Gas Natural considerará, en la proporción que
corresponda, el valor unitario y el volumen que corresponda a la
comercialización del Gas Natural (metano) y de cada uno de sus otros
componentes (etano, propano y butano).
(bl
En caso que, durante el Período, el Contratista comercialice al menos el
cincuenta por ciento (50%) del volumen de Gas Natural producido en el Área
Contractual y medido en los Puntos de Medición en el Período, con base en
Reglas de Mercado o exista el compromiso de dicha comercialización
(incluyendo contratos de venta de largo plazo en los que el precio se determine
por Reglas de Mercado), el Precio Contractual del Gas Natural en el Período
en el que se registre la comercialización será igual al precio de venta promedio
observado, ponderado por ta equivalencia calórica en millones de BTU del
volumen que en cada caso corresponda, al que el Contratista haya realizado 0
comprometido la comercialización.
En el caso de cualquier volumen que el Contratista venda a una Filial o parte
relacionada, que sea a su vez comercializado a un tercero sin algún tratamíen[o
o procesamiento intermedio, el precio de venta y cl volumen correspondientes
a la transacción de la Filial o parte relacionada con cl tercero podrán ser
considerados en el cálculo del Precio Contractual del Gas Natural en el
Período.
(c)
Si al finalizar el Periodo correspondiente el Contratista comercializó menos
del cincuenta por ciento (50%) del volumen de Gas Natural producido en el
Área Contractual y medido en los Puntos de Medición en el Período con base
en Reglas de Mercado, el Precio Contractual del Gas Natural será el Índice de
Referencia Nacional de Precios del Gas Natural al Mayoreo que fije la
Comisión Reguladora de Energía a la fecha de cada operación de
comercialización o, en caso de no existir, cl último valor publicado anterior a
la fecha de la transacción, ponderado por la equivalencia calórica en millones
de BTU del volumen involucrado en cada transacción realizada en e{ Periodo.
En caso que no hubiera una determinación de la Comisión Reguladora de
Energía, el Precio Contractual del Gas Natural se determinará de conformidad
con los mecanismos establecidos por la Secretaría de Hacienda en el reporte
anual al que sc refiere el articulo 5 de la Lcy de Ingresos sobre Hidrocarburos.
En caso que la comercialización se realice con partes relacionadas o que el
precio de venta del Gas Namral o de alguno de sus componentes se determine
con bese en un precio regulado, se podrá utilizar el precio de dicha transacción
10
AREA COV7RAC7UAL AP-CM{i°I
Contrato No. CNH-R02-L04-AP-CM-G0120í8
para la determinación del Precio Contractual sujeto a las reglas aplicables a
los precios de transferencia establecidas en el Anexo 4.
(dl
En caso que el Precio Contractual del Gas Natural en el Período inmediato
anterior o en los dos Períodos inmediatos anteriores hayan sido determinados
a través de la fórmula establecida em el inciso (c) de este numeral, y que
durante el Periodo de que se trate exista comercialización del Gas Natural con
base en Reglas de Mercado por parte del Contratista conforme al inciso (b) de
este numeral, el Precio Contracmal del Gas Natural en el Período se
determinará conforme a la siguiente fórmula, siempre que la diferencia entre
el precio estimado por la fórmula y el precio observado en la comercialización
de Gas Natural con base en Reglas de Mercado en el Período t sea menor o
igual al cincuenta por ciento (50%) del precio observado:
PCc.t =
Preciocomoci°tiaacion~ x Ei=óVPc,t-! — EjóiVCc,t-j
VPc.t
Donde:
PCc,t =Precio Contractual del Gas Natural en el Período t.
Preciocomerciatt:°cibn, =Precio observado en la comercialización de Gas
Natural con base en Reglas de Mercado en el Período t.
~¡°óVPc,r_; =Sumatoria del Volumen de Producción de Gas Natural
registrado en el Punto de Medición en los Periodos t, t — 1 y en su caso, t —
2.
E¡°~ VCc,t_f=Sumatoria del Valor Contractual de Gas Natural en el Período
t—1,yensucaso,t-2.
VP~.~ Volumen de Producción de Gas Natural registrado en el Punto de
Medición en el Período t y expresado en su equivalencia calórica en millones
de BTU, segón se trate de Gas Natttral (metano) o de cada uno de los
componentes que lo constituyen (etano, propano y butano) en la proporción
que corresponda.
En caso que la diferencia entre el precio estimado por la fórmula y el precio
observado en la comercialización de Gas Natural con base en Reglas de
Mercado en el Periodo t sea superior al cincuenta por ciento (50%) del precio
observado, el Precio Contractual del Gas Natural en el Período se determinará
de la siguiente forma:
i. Si el precio estimado por la fórmula es mayor al precio observado, el
Precio Contractual será:
PCc,r = Preciof0merctntlzacien~ x 1.5
II
ÁREA CONTRACTUAL AFI'M-CAI
Contrato No. CNH-R02-L04-AP-CM-(i01201R
ii. Si el precio estimado por la fórmula es menor al precio observado, el
Precio Contractual será:
PC~ r=
PreCincomerciatizaciónt
X 0.5
Cualquier variación en el Valor Contractual del Gas Natural producido en el
Período inmediato anterior o cn los dos Períodos inmediatos anteriores, que
persista considerando la determinación del Precio Contractual conforme lo
establecido en este inciso (d) y el precio observado bajo Reglas de Mercado,
podrá ser solventada dentro de tos tres l3) Períodos subsecuentes a través de
ajustes que determine la Secretaría de Hacienda. como parte de sus
atribuciones de verificación, contorne lo establecido cn el numeral 4.4 de este
Anexo 3.
(c)
Para que el precio que resulte de la comercialización realizada por pare del
Contratista sea considerado en la determinación del Precio Contractual del
Gas Natural, el Contratista deberá haber comunicado previamente al ciece del
Período las características relevantes de la comercialización realizada
incluyendo los aspectos para determinar el precio aplicable con base en Reglas
de Mercado. Independientemente de lo anterior, el Contratista deberá reportar
los ingresos totales, el volumen de Gas Natural y el precio promedio
ponderado que obtenga, derivados de la comercialización del Gas Natural que
le correspondan como Contraprestaciones.
l fl
En caso que los comprobantes asociados con la comercialización no incluyan
el desglose de los precios unitarios de los componentes del Gas Natural, el
Contratista deberá determinar su Precio Contracmal partir del ingreso
correspondiente acoda uno de dichos componentes, estimado con base en la
aportación relativa del poder calorífico de los componentes respecto del poder
caloritco total de la cociente de Gas Natural. de confo[midad con la
metodología que la Secretaria de Hacienda publique en el repone anual al que
sc refiere cl ariculo 5 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.
1.7.
En cada Período, en el caso de ventas de Hidrocarburos por parte del Contratista
que no sean libres a bordo (Free on bourú/"FOB") en el Punto de Medición, el
Preciu Contractual en el Punto de Medición será el equivalente, en Dólares por
unidad de medida respectiva, de los ingresos netos observados recibidos por la
comercialización de cada tipo de Hidrocarburo, considerando los costos
necesarios observados de transporte, Almacenamiento, logística y todos los
demás costos incucidos para el traslado y comercialización de Hidrocarburos
entre el Punto de Medición y el punto de venta, dividido entre el volumem de
Petróleo crudo, Condensados y Gas Natural, según sea el caso, medido en el
Punto de Medición.
L
.4aE.A ('ONT[U(Tl1AL AP-CM1Al1
Contrato No. CNH-R02-L04-AP-CM-G01l2018
En estos casos, el Precio Contractual del Período se ajustará considerando una
reduccíón al valor establecido conforme los numerales 1.4 a 1.6 de este Anexo 3.
Dicha reducción será igual al resultado de dividir el costo total de transporte,
Almacenamiento y logística incurrido para cada tipo de Hidrocarburo y reportado
durante el Período entre el volumen de Hidrocarburos medido y el registrado en
el Período.
1.8.
Para lo establecido en el numeral 1.7 anterior se considerarán únicamente los
costos que sean justificadamente necesarios, incluyendo la contratación de
servicios e infraestructura de transporte, Almacenamiento, tratamiento,
acondicionamiento, procesamiento, licuefacción (en el caso del Gas Naturalj,
comercialización yseguros.
En caso que el precio observado en la comercialización coresponda a an
producto que resulte de acondicionar los Hidrocarburos Netos producidos en el
Área Contractual con otros Hidrocarburos mediante la meícla de ambas
comentes de Hidrocarburos, el Precio Contractual deberá reflejar el valor que
corresponda al volumen de Hidrocarburos Netos producidos en el Área
Contractual, considerando el costo de los otros Hidrocarburos que se adquieran
para dicho acondicionamiento. El registro de información relativa al Precio
Contractual deberá acompaitarse de la documentación soporte relacionada con la
comercialización ycon la adquisición de dichos otros Hidrocarburos, así como
la documentación correspondiente a la metodología para distribuir el valor entre
los Hidrocarburos utilizados para componer el producto comercializado.
En cualquier caso, los costos a que se refiere este numeral deberán ajustarse a las
Reglas de Mereado. En caso que los costos mencionados resulten de acuerdos
con partes relacionadas, se deberán seguir las reglas relativas a los precios de
transferencia establecidas en el Anexo 4. Los costos a que hace referencia este
numeral serán sujetos de las actividades de verificación que corresponden a la
Secretaría de Hacienda.
1.9.
No se incluirán entre los costos necesarios de transporte, Almacenamiento y
logistica a que hace referencia el numeral 1.7 de este Anexo 3, los siguientes:
(a)
Los costos por el servicio de comercialización ocostos financieros asociados
a ta cobertura de dichos Hidrocarburos;
(b)
Intereses u otros costos asociados al financiamiento de las actividades;
(c)
Los costos que resulten de negligencias o conductas dolosas por parte del
Contratista o que resulten de acciones del mismo que transgredan la
Nomtatividad Aplicable;
(d)
Los costos asociados a la atención de derames o emergencias ambientales que
13
AREA CONTRACTUAL AP.CM~O61
Contrato No. CNfI-RU2-LOS-AP-C'M-GUI/21118
sean resultado de acciones negligentes o dolosas del Contraústa;
(e)
Las Obligaciones de Carácter Fiscal que resulten aplicables, y
(t~
Las sanciones o penalizaciones.
I.10.
La información y documentación relativa a la determinación de los Precios
Contractuales deberá ser presentada y registrada mediante el sistema informático
que el Fondo ponga a disposición del Contratista.
2. Valor Contractual de los Hidrocarburos en el Período t:
2.1.
El Valor Contractual de los Hidrocarburos será determinado con base en el
volumen de Hidrocarburos Netas por úpo de Hidrocarburo usando la siguiente
fórmula:
VCHr = VCp,r +VCc,r +VCc,r
Donde:
VCHr = Valor Contractual de los Hidrocarburos en el Periodo t.
VCp,r= Valor Contractual del Petróleo en el Período t.
VCc,r= Valor Contractual del Gas Natural ett el Peñodo t.
VCc,r= Valor Contractual de los Condensados en el Período t.
En caso que, deñvado de situaciones de emergencia o siniestro ocurran derrames
de Hidrocarburos, para el cálculo del Valor Contractual de cada uno de los
Hidrocarburos sc considerarán los volúmenes de Hidrocarburos que sean
recuperados en las actividades de respuesta a dichas simaciones de emergencia o
siniestro.
2.2.
(a)
Para calcular el valor contractual de cada tipo de Hidrocarburo se usarán las
siguientes fórmulas:
Valor Contractual del Petróleo en el Peñodo t:
VCp,I — PCp.I "VPp.r
Donde:
VCp,r= Valor Contractual de{ Petróleo en el Peñodo t.
PCp,r= El Precio Contractual del Petróleo en el Periodo t El precio del
Petróleo producido en el Área Contractual, en Dólares por Barril, que se
determina cada Período en el Punto de Medición, conforme al numeral 1.4 de
ia
.4ae.rco~tttAcn!n~,+,esH~catl
Contra[o No. CNH-R02-L04-qP-CM-G01/2018
este Anexo 3.
VPP,t= Volumen neto de producción de Petróleo registrado en el Punto de
Medición en el Periodo t.
(b)
Valor Contractual de los Condensados en el Periodo t:
VCc.t = PCc.r * VPc.t
Donde:
VCc,t= Valor Contractual de los Condensados en el Período t.
PCc,t= El Precio Contractual de los Condensados en el Período t: El precio de
los Condensados producidos en el Área Contractual, en Dólares por Barril,
que se determina cada Período en el Punto de Medición, conforme al numeral
1.5 de este Anexo 3.
VPc,t= Volumen neto de Producción de Condensados registrado en el Punto
de Medición en el Período t.
(c)
Valor Contractual de Gas Natural en el Período t:
VCc.t = ~
t
PCc.t.i * VPc.t.i
Donde:
VCc,t= Valor Contractual del Gas Natural en el Período t.
i =Cada uno de los productos que constituyen el Gas Natural y sus líquidos,
segím se trate de metano, etano, propano o butano.
PCc,t,¡= El Precio Contractual de cada componente que constituye el Gas
Natural y sus líquidos en el Período t, en Dólares por millón de BTU, que se
determina cada Período en el Punto de Medición, conforme al numeral 1.6 de
este Anexo 3.
VPc,t,t= Volumen neto de Producción, registrado en el Punto de Medición en
el Período t y expresado en su equivalencia calórica en millones de BTU,
según se trate de Gas Natural (metano) o de cada uno de sus líquidos (etano,
propano y butano).
3. Contrºprestación como porcentaje del Valor Contractual de los Hidrocarburos
3.1.
El Estado recibirá el veinte por ciento (20.00%) del Valor Contractual de los
Hidrocarburos para el Mes de que se trate.
3.2.
La Contraprestación como porcentaje del Valor Contractual de los
~5
AREA C04TRACNAL AP{M1Á1
Contrato No. CNt1-R02-L04-AP-CM-O01/201R
Hidrocarburos se ajustará de conformidad con el Mecanismo de Ajuste
establecido en e) numcra14.3 de este Anexo 3.
4. Procedimientos para calcularlas Contraprestaciones
4.1.
Regalías
El monto de las Regalias se determinará para cada tipo de Hidrocarburo mediante
la aplicación de la tasa correspondiente al Valor Contracmal del Petróleo, al
Valor Contractual del Gas Natural y al Valor Contractual de los Condensados
producidos en el Período. En el caso det Gas Natural, el monto de Regalias se
determinazá por separado según se trate de Gas Natural (metano) o de cada uno
de sus líquidos (etano, propano y butano) considerando la tasa y el Valor
Contractual que a cada uno corresponda, determinados con base en el Precio
ConVacmal y el volumen de cada uno de los productos mencionados.
El mecanismo para la determinación de las Regalías será ajustado cada Año en
el Mes de enero considerando la primera publicación de variación anual
observada en el Mes de diciembre del Año previo (en adelante mn _ t ) del Índice
de Precios al Productor de los Estados Unidos de América o el que lo sustituya.
tomando el año 2017 como Año base.
El proceso para determinar los montos a pagar será el sigtiente:
(a)
AI Valor Contractual del Petróleo, se le aplicará la siguiente tasa:
Cuando el Precio Contractual del Petróleo sea inferior a A n , se aplicará la
siguiente:
Tasa = 7.5%
Para ajustar por inflación, la actualización del parámetro A„ se realizará
anualmente de acuerdo con la siguiente fórmula:
An = An_ t * (1 t mn-t)
Donde A„ toma valores desde cl Afio base hasta el último Año en el que haya
referencia, AZ = 45.95 tib° cn cl Año base y n indica cl Año correspondiente.
ii.
Cuando el Precio Contractual del Petróleo sea mayor o igual a An:
Tasa = [(Bn x Precio Contractual del Petróleo) + 1.5]%
IF
qREACOVTRACTUALAPI'M~ial
Contreto Na. CNH-R02-LO~AP-CM-G01/2018
Para ajustar por inflación, la actualización del parámetro Bn se realizará
anualmente de acuerdo a la siguiente fórmula:
Bn-t
Bn = (1 t
nn -r)
Donde Bn toma valores desde el Año base hasta el último Alto en el que haya
referencia, BZ = 0.131 en el Año base y n indica el Año correspondiente.
(b)
AI valor Contractual del Gas Natural Asociado, se le aplicará la siguiente tasa:
Tasa =
Precio Contractual dei Gas Naturai
Cn
Para ajustar por inflación, la actualización del parámetro Cn se realizará
anualmente de acuerdo a la siguiente fórmula:
Cn = Cn_t +(1 + nn_t)
Donde Cn toma valores desde el Año base hasta el último Año en el que haya
referencia, Cz = 95.74 en el Año base y n indica el Mo correspondiente.
(c)
A► Valor Contractual del Gas Natural No Asociado, se le aplicazá la siguiente
tasa:
Cuando el Precio Contractual del Gas Natural No Asociado sea menor o igual
a Dn, la Tasa será de 0%.
Para ajustar por inflación, la actualización del parámetro Dn se realizará
anualmente de acuerdo a la siguiente fórmula:
Dn = Dn _t ~(1 t nn_t)
Donde Dn toma valores desde el Año base hasta el último Año en el que haya
referencia, DZ = 4.79 MOMsru en el Año base y n indica el Año
correspondiente.
ü.
Cuando el Precio Contractual del Gas Natural sea mayor a Dn y menor a En,
la tasa se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:
Tasa = ~
(Precia Contractual dei Gas Natural — Dn) x 60.5
%
precio Contractual de! Gas Natural
I7
ARtACONTRACTUALAP-CM-G01
Contrato No. C'.NR-R02-L0.LAP-C'M-G01/2018
Para ajustar por inflación, la actualización del parámetro E„ se realizará
anualmente de acuerdo a la siguiente fórmula:
En = En _ t •(1 t nn-t)
Donde En toma valores desde el Año base hasta el último Año en el que haya
referencia, EZ = 5.26
nte
tsru
correspondiente.
iii.
en el Año base
y
n indica e{ Año
Cuando el Precio Contractual del Gas hiatural sea mayor o igual a En :
Tasa =
Precio Contractual del Gas Natural
Fn
Para ajustar por inflación, la actualización del parámetro Fn sc realizará
anualmente de acuerdo con la siguiente fórmula:
Fn = Fn_ t • (1 t Rn_t)
Donde Fn tonta valores desde el Año base hasta el último Año en eI que haya
referencia, FZ = 95.74 cn el Atio base y n indica el Año cortespondiente.
(d)
i.
AI Valor Contractual de los Condensados se le aplicará la siguiente tasa:
Cuando el Precio Contractual de los Condensados sea inferior a Gn , se aplicará
la siguiente:
Tasa = 5%
Para ajustar por intación, la actualización del parámetro Gn se realizará
anualmente de acuerdo con la siguiente fórmula:
Gn = Gn _ t ~ (1 t nn-L)
Donde Gn toma valores desde cl Año base hasta cl último Año en el que haya
referencia, GZ = 57.44 bb ° cn el Año base y n indica el Año cortcspondientc.
ii.
Cuando el Precio Contractual de las Condensados sea mayor o igual a Gn :
Tasa = [(Hn *Precio Contractual de los Condensados) — 2.5]%
Para ajustar por inflación, la actualización del parámevo Hn se realizará
anualmente de acuerdo con la siguiente fórmula:
s~i
IR
.4REACn4TRACNALAPI'M-CAI
Contrato No. CNH-R02-L04-AP-CM-G012018
_
HII
%In-i
(1 t nn-t)
Donde H„ toma valores desde el Año base hasta el último Año en el que haya
referencia, con HZ = 0.131 en el Año base y n indica el Año correspondiente.
El índice de precios al productor de los Estados Unidos de América a que se
refiere esta sección corresponderá al primer índice publicado para el Mes de
diciembre del Año inmediato anterior por el Bureau oJLabar Statistics de los
Estados Unidos de América, con identificación WP000000000 sin ajuste
estacional, que corresponde al indice de todas las mercancías, o en su caso, el que
lo sustituya por decisión de la institución emisora. En caso de ajustes o revisiones
a dicho índice de precios, prevalecen+ la primera versión publicada. En caso de
modificación a la referencia de índice, la Secretaría de Hacienda deberá dar a
conocerla nueva referencia.
4.2.
Cuota Contractual para la Fase Exploratoria
El pago mensual de la Cuota Contractual para la Fase Exploratoria en favor del
Estado Mexicano por la parte del Área Contractual que no cuente con un Plan de
Desarrollo aprobado por la CNH, se realizará en efectivo de conformidad con las
siguientes cuotas:°
(a)
Durante los primeros 60 Meses de vigencia del Contrato:
1, 214.21 pesos mexicanos por kilómetro cuadrado.
(b)
A partir del Mes 61 de vigencia del Contrato y hasta la terminación de su
vigencia:
2, 903.54 pesos mexicanos por kilómetro cuadrado.
Los valores para las cuotas mensuales se actualizarán cada Año, de conformidad
con la Normarividad Aplicable, el primero de enero de cada Año, considerando
el Período comprendido desde el décimo tercer Mes inmediato anterior y hasta el
último Mes anterior a aquél en que se efectúa la actualización, aplicándoles el
factor de actualización que resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al
Consumidor del Mes inmediato anterior al más reciente del Período, entre el
Índica Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al Mes anterior al más
antiguo del Período, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía o en su caso el que lo sustituya.
~9
e~ACONTRACTUALAP{'M-CAI
Contrato *lo. CNII-R02-L03-AP-CM-G01/2018
Mecanismo de Ajuste
4.3.
(a)
Como resultado del Mecanismo de Ajuste, la tasa para determinar la
Conüaprestación como porcentaje del Valor Conüactual de los
Hidrocarburos se determinazá de ta siguiente forma:
Tr = Ro + ARn
Donde:
Tr = La tasa aplicable al Valor Contractual de los Hidrocarburos producidos
en el Área contractual en el Período t.
Ro = El porcentaje inicial del Valor Contractual de los Hidrocarburos
producidos en e{ Área Conüactual que corresponde al Estado en términos de
lo establecido en el numeral 3. I de este Anexo =veinte por ciento (20A0%).
ARn = El factor de ajuste aplicable a los Periodos que conforman el Trimesüe
n y que será determinado conforme io establecido en el inciso (b) de este
numeral.
(bl
El factor de ajuste aplicable en cada Trimestre se determinará al cierre del
Trimestre inmediato anterior, cn los Mcscs de marzo. junio, septiembre y
diciembre, utilizando las siguientes fórmulas:
Factor de rentabilidad al
cierre
del
Trimestre
inmediato anterior
Factor de ajuste aplicable
FRn_ r < 2
ARn = 0%
2 < FRn_ t < 4
ARn = [(FRn_r — 2) x 16.65 x CROn_r ] %
4 < FRn_1
ARn = (33.3 x CROn_1) °i6
Donde:
ARn = El factor de ajuste aplicable a los Periodos que conforman el Trimestre
n.
FR„_ t = El factor de rentabilidad calculado al ciere del Trimestre inmediato
anterior conforme lo establecido en cl inciso (c) de este numeral.
CRO„_1 = El coeficiente del resultado operativo calculado al cierre del
Trimestre inmediato anterior conforme lo establecido en el inciso (d) de este
numeral.
20
AREA COViRA(TIiALAP1'M
Contrato No. CNH-R02-LOS-APIM-GO V2018
(c)
El factor de rentabilidad utilizado para determinar el factor de ajuste será
calculado al cierre de cada Trimestre en los Meses de marzo, junio, septiembre
y diciembre, de la siguiente forma:
FRn —
E; t (VCH; — CP; — IEEH; )
~ ^ r CT;
Donde:
FR„ =Factor de rentabilidad hasta el Trimestre n.
VCH; =Valor Contractual de los Hidrocarburos en el Trimestre i.
CP; =Contraprestaciones pagadas en el Trimestre i, incluyendo las Regalías a
que se refiere el numeral 4.1 de este Anexo 3, la Contraprestación como
porcentaje del Valor Contractual de los Hidrocarburos a que se refiere el
numeral 3 de este Anexo 3 que se determine considerando los ajustes
establecidos en el numeral 4.3 de este Anexo y Cuota Contractual para la Fase
Exploratoria a que se refiere el numeral 4.2 de este Anexo 3.
IEEH; =Impuesto por la actividad de exploración y extracción de
Hidrocarburos pagado en el Trimestre i.
CT; =Los Costos incurridos en el Trimestre i, registrados de acuerdo a lo
establecido en el Anexo 4 de este Contrato y a los lineamientos que paza tal
efecto emita la Secretaría de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicación del
mismo.
n =Trimestre paza el que se realiza al cálculo.
£ =Indica la suma de los elementos indizados i.
i =Índice de la sumatoria que indica el conjunto de Periodos que va del
Trimestre inicial de la Fecha Efectiva hasta el último Mes del Trimestre en el
que baya referencia.
El factor de rentabilidad será igual a cero en tanto el Contratista no incurra en
Costos, conforme lo establecido en los programas de trabajo y los
presupuestos indicativos que sean presentados a la CNH y que podrán ser
actualizados de conformidad con los términos establecidos en el Contrato. En
caso de indeterminación en el cálculo, el factor de rentabilidad tomará un valor
iguala 4.
Para determinar el factor de rentabilidad no se considerarán intereses ni ajustes
por inflación.
El Contratista deberá registrar el factor de rentabilidad que resulte en cada
Trimestre en el sistema que el Fondo estableua para tal fin.
(d)
El coeficiente del resultado operativo utilizado para determinar el factor de
ajuste se calculará al cierre de cada Trimestre en los Meses de Marzo, Junio,
21
AREA CONTRA(`RIAL AP-CM-CAI
V `/
✓~
Contrato No. CNI~I-R02-L04-AP-CM-(i01%201 x
Septiembre y Diciembre, a través de la siguiente fórmula:
CROn =
VCHn —CPn — IEEHn — CT„
VCHn
Donde:
CROn = El coeficiente del resultado operativo en el Trimestre n.
VCHn =Valor Contractual de los Hidrocazburos en el Trimestre n.
CPn =Contraprestaciones pagadas en cl Trimestre n, incluyendo
Regalías, Contraprestación coma porcentaje del Valor Contractual de
los Hidrocarburos a que se refiere el numeral 3 de este Anexo 3 que se
determine considerando las ajustes establecidos en el numeral 4.3 de
este Anexo y la Cuota Contractual para la Fase Exploratoria.
lEEHn =Impuesto por la actividad de exploración y extracción de
Hidrocarburos pagado en el Trimestre n.
CTn =Los Costos incurridos en el Trimestre n, registrados de acuerdo a
lo establecido en el Anexo 4 de este Contrato y a los lineamientos que
para tal efecto emita la Secretaria de Hacienda vigentes a la fecha de
adjudicación del mismo.
n = Trtmestre para el que sc realiza al cálculo.
GI coeficiente dei resultado operativo será igual a cero en tanto no exista
producción o en caso que el coeftciente determinado por la fórmula
establecida en este inciso sea un valor negativo.
Para determinar coeficiente del resultado operativo no se considerarán
intereses ni ajustes por inflación.
El Contratista deberá registrar el coeficiente del resultado operativo que
resulte en cada Trimestre en el sistema que el Fondo establezca para tal fin4.4.
(al
®~9
Otros ajustes a las Contraprestaciones
La Secretaria de Hacienda deberá establecer ajustes al monto de la
Contraprestación como porcentaje del Valor Contractual de los
Hidrocarburos, que permitan restaurar el balance económico del Contratista
de haberse mantenido las condiciones ecottómicas relativas a los términos
fiscales prevalecientes al momento en yue se adjudicó el Contrato. en caso
que: i) se apliquen contrbuciones específicas a la industria de Exploración y
Extracción de Hidrocarburos distintas a las que estuviesen vigentes al
momento del fallo por el que se adjudicó el Convato, respecto de dichas
contribuciones, yque en ningón caso podrán referirse a contribuciones de
carácter general; o ii) se modifiquen elementos específicos a la industria de
ÁItGA CONTIIACTUAL AP-CM1i01
Contrato No. CNH-ROLL04AP-CM-001/2018
Exploración y Extracción de Hidrocarburos para la determinación de las
contribuciones vigentes al momento del fallo por el que se adjudicó el
Contrato, respecto de dichas modificaciones. Para tal efecto la Secretaría de
Hacienda establecerá el mecanismo correspondiente.
(b)
La Secretaría de Hacienda, a través del Fondo, notificará al Contratista
respecto de cualquier ajuste a las Contraprestaciones que determine conforme
lo dispuesto en este numeral.
S. Procedimientos pan el pago de Contraprestaciones
5.1.
(a)
(b)
En cada Período, las Partes recibirán las Contraprestaciones correspondientes,
conforme a la medición de volumen realizada y los Precios Contractuales
deterninados de acuerdo con el numeral I de este Anexo 3, contemplando lo
siguiente:
El Estado recibirá el pago, a través de transferencia electrónica, por parte del
Contratista de:
í.
Las Regalías, en Dólazes, correspondientes atada tipo de Hidrocarburo
Producido en el Período.
ü.
La Contraprestación como porcentaje del Valor Contractual de los
Hidrocarburos para el Estado, rn Dólares, que se determine
considerando los ajustes establecidos rn el numeral 4.3 de este Anexo
3, correspondiente aceda Período.
üi.
La Cuota Contractual para la Fase Exploratoria, en pesos mexicanos,
correspondiente a cada Periodo.
El Contratista tendrá derecho a la transmisión onerosa de la propiedad de los
Hidrocarburos Producidos rn el Área Contractual durante el Período,
conforme al numeral 5.6 del presente Anexo 3.
5.2.
El volumen de cada Hidrocarburo Producido en el Período sc detetminazá al
finalizar el mismo, conforme a la medición que se realice diariamente en el Punto
de Medición dentro de los primeros diez (10) Días Hábiles de cada Mes. La CNH
registrará la información relativa a la producción del Contrato del Período
concluido, en el sistema que el Fondo establezca para tal fin dentro de los
primeros diez (10) Días Hábiles de cada Mes.
5.3.
Una vez aprobado el Plan de Exploración, el Programa de Evaluación o el Plan
de Desarrollo, el Contratista deberá registrarla información relativa a los Precios
Contractuales, al volumrn de producción, a los Costos y demás información
necesaria para calcular las Contraprestaciones, así como la documentación que
:3
MEA CONTRACTUAL AP-CN-G01
Contrato Nn. CNH-R02-Lt}t-AP-CM-G01R01ti
soporte el registro conforme a lo contenido en el Anexo 4, en el sistema que el
Fondo establezca para tal fin dentro de los primeros diez (10) Días Hábiles de
cada Mes, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.20 del Anexo 4.
El Contratista podrá registtar la información contenida en el párrafo anterior sin
acompañar dicho registro de la documentación que lo soporte. En tales casos
contará con un plazo paza presentar dicha documentación de hasta sesenta (60)
Dias Hábiles después de haber hecho el registro correspondiente.
5.4.
El Contratista determinará y pagará en efectivo al Fondo las Contraprestaciones
establecidas en este Contrato a favor del Estado, a más tardar cl Día 17 del
Período subsecuente. En caso de que fuera un Día inhábil, el pago se efectuará el
Día Hábil siguiente.
Como caso excepcional, si cl primer Periodo no comprende un Mes completo, el
pago de Contraprestaciones en favor del Estado que corresponda a dicho Período
se podrá realizar junto con el pago que corresponda al segundo Período.
S.S.
Tratándose de Hidrocarburos extraídos durante las pruebas a que se refiere la
Cláusula S.3 del Contrato, el Contratista deberá pagar las Contraprestaciones en
favor del Estado, a más tardar el Dia 17 del Período siguiente a aquel en que el
Contratista presente el informe de Evaluación a la CNH a que se refiere la
Cláusula 5.4.
La información correspondiente a laproducción deberá ser regisVada por la CNH
y por cl Conttatista cn el sistema que el Fondo establezca para tal fin a más tardar
el día diez (10) hábil del Mes siguiente a aquel en que el Conttatista presente el
informe de Evaluación a la CNH de conformidad con la Cláusula 5.4. En caso
que la duración de una prueba abarque ntás de un Mes, la información se deberá
reportar al Fondo en cl Período correspondiente al que finalizó la prueba.
Para determinar las Contraprestaciones en favor del Estado a que sc refiere este
numeral, el Valor de las Hidrocarburos extraídos durante las pruebas a que se
refiere la Cláusula 5.3 se determinará considerando lo siguiente:
(a)
El Precio Contractual del Petróleo se calculará a través del uso de la fórntula
correspondiente a un crudo de 25 grados API y 0% de azufre establecida en el
numeral L4 de este Anexo 3, inciso (b), considerando el promedio simple de
los precios de los marcadores correspondientes al Periodo de cada prueba.
(b)
El Precio Contractual del Condensado se calculará a través del uso de la
fórmula correspondiente en el numeral I.5 de este Anexo 3. inciso (b),
considerando el promedio simple del precio del crudo marcador
correspondiente al Periodo de cada prueba.
U
ARlACOVTRACTLlpl.4PLM
Contrato No. CNH-R02-L04AP-CM-GO I/201 R
(c)
El Precio Contractual del Gas Natural será determinado considerando los
precios a que se refiere el numeral 1.6 inciso (c) de este Anexo 3
correspondientes al Período de cada proeba.
En caso de que en la fecha de alguna proeba no exista alguno de los precios
utilizados para calcular el Precio Contractual, se deberá utilizar el último valor
publicado anterior a la fecha de prueba de que se trate.
5.6.
Transmisión de la propiedad. El Estado transmitirá a! Contratista la propiedad de
los Hidrocarburos producidos en el Area Contractual durante el Período,
conforme a las siguientes reglas:
5.6.1.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso (b) del numeral 5.1 de este Anexo 3,
los Hidrocazbwos extraídos dentro del Área Contractual y hasta el Punto de
Medición son propiedad del Estado. Sin pequicio de lo anterior, el Contratista
tendrá la custodia y posesión de los Hidrocarburos en todo momento, por lo
que será responsable de trasladar los Hidrocarburos al Punto de Medición,
conforme a lo dispuesto en el Contrato y a la Normativa Aplicable.
5.6.2.
El Contratista tendrá derecho a la Contraprestación señalada en el inciso (b)
del numeral 5.1 de este Anexo 3, sólo cuando exista producción en el Área
Contractual, incluyendo la Extracción de Hidrocarbwos durante las pruebas a
que se refiere la Cláusula 5.3, por Io que en tanto no exista producción, bajo
ninguna circunstancia será exigible la Contraprestación en favor del
Contratista ni se le otorgará anticipo alguno.
5,6.3.
La entrega jurídica de los Hidrocarbwos al Contratista será continua y la
transmisión de la propiedad del volumen de Hidrocarburos por parte del
Estado al Contratista conforme al inciso b) del numeral 5.1 de este Anexo 3
se realizará en la brida de salida del Punto de Medición, donde se llevarán a
cabo los registros diarios conforme a la Cláusula 12. Una vez que reciba los
Hidrocazburos, el Contratista podrá realizar la enajenación de los mismos y
estará obligado al pago de las Contraprestaciones que correspondan de
conformidad con lo establecido en el contrato y este Anexo 3.
Durante el Periodo, el Estado transmitirá al Contratista la propiedad de los
Hidrocarbwos registrados conforme al pámsfo anterior, en el Punto de
Medición, siempre que el Contratista se encuentre al corriente en el
cumplimiento del pago de las Contraprestaciones en favor del Estado que sean
exigibles desde la Fecha Efectiva y hasta el día en que se transmite la
propiedad, conforme a los términos del Contrato y de este Anexo 3. Los
registros que se generen diariamente conforme al presente numeral
constituyen comprobantes de entrega al Contratista del volumen que en ellos
se asienten y surtirán los efectos del artículo 2284 del Código Civil Federal.
?5
,1REA CONTRACTUAL AP-CM-CAI
Ts
Contrato No. CNII-R02-L04-AP-CM-GOti?018
5.6.4.
El Contratista será responsable de la custodia y posesión de los Hidrocarburos
en todo tiempo, es decir, tanto antes como después de que se lleve a cabo la
transmisión de la propiedad en el Punto de Medición, y en ningún caso se
efectuará la entrega física o real de los Hidrocazburos al Estado ni éste
realizará la entrega física o real de los mismos al Contratista.
5.7.
En caso que el Contratista no realice el pago de las Contraprestaciones en favor
del Estado en el plazo indicada en el numeral 5.4 de este Anexo 3, el Contratista
será acreedor a una penalización por mora determinada a través de una [asa diaria,
equivalente en términos anuales a la Tasa de Interés Interbancazia de Equilibrio
a 28 días vigente al vencimiento del plazo referido en cl numeral S.4 de este
Anexo 3 más veinte puntos porcentuales (T/IE + 20a/u), capitalizable
diariamente sobre el monto total en efectivo pendiente por pagaz en favor del
Estadu.
5.8.
Una vez que la Contraprestación del Estado haya sido determinada y pagada,
incluyendo en su caso los ajustes que deriven de la verificación que realice la
Secretaría de Hacienda de conformidad con lo establecido en el numeral 6 de este
Anexo 3, procederá lo siguiente:
(a)
La CNH y el Contratista firmarán un acta que deberá establecer el volumen
de los Hidrocarburos del Periodo por tipo de Hidrocarburo. Una copia del acta
deberá ser entregada al Fondo para sus registros.
(b)
El Fundo, por conducta de la CNH y sujeto a la notificación a que se refiere
el numera16.3 de este Anexo 3, emitirá en favor del Contratista el certificado
de pago corespondien[e siempre y cuando éste se encuentre al comente en el
cumplimiento del pago de las Contraprestaciones en favor del Estado y lo
enviará a la CNH, con copia al Contratista. La CNH entregará el certificado
de pago al Contratista dentro de los treinta (30) Días Hábiles posteriores a que
haya recibido el mismo.
5.9.
En caso que, al finalizar un Periodo, eI Contratista no realice el pago de las
Contraprestaciones olas penalizaciones aplicables que sean exigibles durante el
mismo en términos de lo establecido en este Anexo 3. el Fondo notificará a CNH
para que ésta proceda conforme Io previsto cn este Contrato y en la Normatividad
Aplicable respecto de sanciones y de la recisión administrativa.
En caso de que proceda el finiquito conforme a la Cláusula 23.b del Contrato,
éste preverá la liquidación de las Contraprestaciones que no hubieren sido aún
exigibles y se hayan generado con motivo de la entregajuridica de la Producción.
tí. Revisión y verificación de Contraprestaciones
6. I.
El Fondo:
_n
,4RI?.4CQVTR.q('TIALAPI'M1i111
~¡
Contrato No. CNH-R02-L04-AP-CM-G01/201R
(a)
Recibirá las Contraprestaciones afavor del Estado y los demás pagos en favor
del Estado que correspondan de conformidad con lo establecido en este
trontrato y sus Anexos.
(b)
Recibirá y llevara los registros de información y documentación de sopotte
que se requieran para calcular y determinar las Contraprestaciones
establecidas en este Contrato.
(c)
Avisará a la Secretaría de Hacienda y a la CNH sobre irregularidades que
detecte en el ejercicio de sus funciones a efecto de hacer valer los derechos
que correspondan al Estado conforme al Contrato, o se apliquen las penas o
sanciones correspondientes, sin perjuicio de otras acciones legales, judiciales
o penales que resulten aplicables.
(d)
En caso de identificar posibles discrepancias o errores en el cálculo o captura
de Contraprestaciones en favor del Estado correspondientes a Periodos
previos al inmediato anterior, el Fondo deberá notificar al Contratista y a la
Secretaría de Hacienda para que ésta pueda ejercer sus facultades en materia
de verificación y determine, en su caso, los ajustes aplicables.
Lo anterior, sin perjuicio de que el Fondo, en el ámbito de sus atribuciones,
rectifique errores que detecte en el cálculo de Contraprestaciones, conforme a
los mecanismos que para tal efecto determine.
(e)
6.2.
Notificazá a la Secretaría de Hacienda respecto de la recepción de
observaciones y solicitudes a que se refiere el nrtmeral 3 del Anexo 4 y avisará
a la Secretada de Hacienda y a la CNH sobre hreguladdades que detecte en
el ejercicio de sus funciones a efecto de hacer valer los derechos que
correspondan al Estado conforme al Contrato, o se apliquen las penas o
sanciones correspondientes, sin perjuicio de otras acciones legales, judiciales
o penales que resulten aplicables.
La Secretada de Hacienda:
(a)
Realizará la verificación de los aspectos financieros del Contrato relacionados
con las Contraprestaciones ydemás elementos previstos en la Ley de Ingresos
sobre Hidrocarburos.
(b)
Revisará y verificazá el correcto pago de las Contraprestaciones en favor del
Estado y los demás pagos en favor del Estado que correspondan de
conformidad con lo establecido en este Anexo 3.
(c)
Podrá determinar ajustes a las Contraprestaciones por diferencias entre el
monto de Contraprestaciones pagado por el Contratista y el monto calculado
en la verificación con base en la información que reciba el Fondo.
~7
ÁREA CONTRACn1AL M{M{i01
Contrato No. CNH-R02-Lí14-AP-CM-(i01~2018
(d)
Podrá solicitar al Contratista y a los terceros la información que requiera para
el correcto ejercicio de sus funciones, conforme a lo establecido en este
Contrato.
6.3.
Previo a la emisión del certificado de pago por parte del Fondo a favor del
Contratista y como parte de sus labores de verificación, la Secretaría de Hacienda
realizará la revisión del pago de las Contraprestaciones que correspondan a cada
Período, con base en la información proporcionada por el Contratista y la CNH
y notificará al Fondo respecto de la adecuada determinación y pago de las
Contraprestaciones, o en su caso, respecto de ajustes que procedan, y que deban
solventarse de conformidad con lo establecido en el numeral 6.6 del presente
Anexo 3.
6.4
Durante la vigencia del Contrato, la Secretaría de Hacienda podrá realizar la
verificación del pago de Contraprestaciones que se haya realizado en Períodos
anteriores, con base en la información y documentación proporcionada por eI
Contratista y la CNH de conformidad con lo establecido en el Anexo 4.
6.5
En la verificación de las Contraprestaciones aque se refieren los numerales 6.3
y 6.4 de este Anexo 3, en caso de no contar con información o documentación
necesaria, la Secretaria de Hacienda se sujetará a lo siguiente:
6.6
(a)
En caso que el Contratista no registre en el sistema que eI Fondo provea para
tal efecto la medición del volumen de Hidrocarburos en uno o más Períodos o
que existan discrepancias entre la información o documentación presentada
por el Contratista y por CNH, la verificación de las Contraprestaciones en
favor del Estado se realizará con base en la medición registrada por la CNH.
(b)
En caso que eI Contratista no registre en el sistema que el Fondo provea para
tal efecto la información o documentación relativa al Precio Contractual en
uno o más Períodos, la verificación de las Contraprestaciones en favor del
Estado se realizará con base en las fórmulas para la determinación de precia
conforme a lo establecida en los numerales L4, inciso (b); LS inciso (b), y l.b
inciso (c), de este Anexo 3.
(c)
En caso que el Cootratista no registre en el sistema que el Fondo provea para
tal efecto la información o documentación relativa a Costos incurridos en uno
o más Períodos, incluyendo los Costos a que se refiere el numeral 1.7 de este
Anexo 3, la verificación de las Contraprestaciones en favor del Estado se
realizará considerando que el monto de dichos Costos es igual a cero para el
Período o Períodos que cortcspondan.
Cualquier ajuste que la Secretaria de Hacienda determine a las
Conraprestaciones que haya pagado el Contratista a favor del Estado derivado
'_K
AREA COVr'RA(7UAL AP-CN{AI
Contrato No. CNH-R02-L04-AP-CM-G01/2018
de sus labores de revisión o verificación conforme a lo establecido en los
numerales 6.3 y 6.4 de este Anexo 3, se solventará de acuerdo con lo siguiente:
(a)
La Secretaría de Hacienda notificará al Contratista el ajuste aplicable sujeto a
lo dispuesto en el Anexo 4 de este Contrato.
El Fondo podrá optar por realizar las notificaciones en la dirección de correo
electrónico que para el efecto designe el Contratista o a través de los sistemas
electrónicos que el Fondo establezca o determine.
(b)
En caso que el ajuste resulte en un saldo a favor del Contratista, éste se
acreditará contra el monto correspondiente a las Contraprestacianespagaderri
por el Contratista en el Período siguiente al que se requiera el ajuste. En este
caso, el Fondo deberá emitir, junto con la notificación, un comprobante en el
que haga constar el saldo acreditable a favor del Contratista.
(c)
En caso que el ajuste resulte en un saldo a favor del Estado, el Contratista
tendrá cinco (5) Días Hábiles a partir de la notificacibn respectiva paza cubrir
el pago respectivo. Si el Contratista no realiza el pago dentro de este plazo,
estará obligado a cubrir el monto del ajuste notificado por el Fondo más una
penalización diaria pot mora que aplicará a partir del Día Hábil siguiente a
aquel en que se realice la notificación. La penalización se determinará como
la tasa diaria, capitalizable diariamente sobre el saldo pendiente respectivo,
equivalente en términos anuales a la Tasa de Interés Interbancaria de
Equilibrio a 28 días vigente al momento de la notificación respectiva más
veinte puntos porcentuales (Tl/E + 20%).
29
ÁIttJ+CONTRACNALAP•CM(i°I
Conüato No. CNH-RU2-LU4-AP-CM-GUI,201B
ANEXO 4
PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD Y DE
REGISTRO DE COSTOS
~1¿
.UtEA C(IYTRA(-RAL AP{'M-(:(11
Contrato No. CNFi-R02-L04-AP-CM-GOI/2018
PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD Y DE REG15TR0 DE COSTOS
1.
Procedimientos de Contabilidad y de Registro de Costos
Sección 1. De la contabilidad.
1.1
1.2
L3
1.4
Estos Procedimientos de Contabilidad y de Registro de Costos tienen por objeto
definir la manera en la que el Operador registrará e informará las operaciones que se
deriven del objeto del Contrato.
Para efectos de este Anexo 4, en adiciónalas definiciones establecidas en el Contrato,
se considerarán las definiciones incluidas en los lineamientos aplicables que emita la
Secretaría de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicación del Contrato.
El Operador deberá llevar su contabilidad conforme a lo establecido en el Código
Fiscal de la Federación, su Reglamento y las Normas de Información Financiera
vigentes en México, misma que deberá plasmarse en idioma español y consignar los
valores en la Moneda de Registro, en pesos mexicanos, independientemente de la
Moneda Funcional y Moneda de Informe utilizada por el Operador que será en
Dólares.
Independientemente de lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, el
Operador deberá mantenerla contabilidad, información y documentación relacionada
con los Costos rn su domicilio fiscal por un plazo de cinco (5) Años después de que
haya concluido el Contrato.
El Contratista deberá registrar los ingresos por la venta de los Hidrocarburos y los
que reciba por la prestación de servicios a terceros a que se refiere el Anexo 10 o por
la vrnta o disposición de Subproductos en el sistema informático que el Fondo ponga
a su disposición.
Sección II. De la Cuenta Operativa.
1.5
Los Costos relacionados con el objeto del Contrato serán registrados dentro de la
Cuenta Operativa en el Período que se realicen de acuerdo al catálogo de cuentas
contables publicado por el Fondo y conforme a lo señalado rn el numeral 1.7 del
presente Anexo 4,
1.6
1.7
El Operador no podrá duplicaz Costos que ya hubieren sido registradas en la Curnta
Operativa. En el caso en que el Contratista participe en más de un Contrato, el
Operador sólo podrá registrar las cantidades amparadas y/o desglosadas por los
Comprobantes Fiscales Digitales por Intemet y/o comprobantes de residente en el
extranjero correspondientes alos Costos, efectivamente pagados para la ejecución de
las actividades al amparo de este Contrato.,
El Operador deberá registrar los Costos por rubro de Actividad Petrolera, Subactividad Petrolera y Tarea; Centro de Costos, categoría de Costo y cuenta contable
que para tal efecto se establezca en el sistema informático del Fondo, conforme a los
programas de trabajo y los presupuestos indicativos que sean presentados a la CNH.
Respecto a las Actividades Petroleras, Sub-actividades y Tareas se deberá incluir, en su caso
lós siguientes rubros:
2
ÁREA CONTRACrUAL M-CMfAI
Contrato No. CNII-Rot-404-AP-CM-601/201B
Actividad
Petrolera
Exploración
B~9
Sub-actividad
Petrolera
Tarea
Evaluaciones técnico económicas.
Recopilacíónde información.
General
Administración, gestión de actividades y gastos del proyecto.
Revisión y evaluación de información.
Adquisición sísmica, 2D. 3D. 4D, multicomponente.
Pre-procesado, procesado, interpretación y re-procesado de datos sísmicos.
Geofísica
Levamamientos tnagnetométricos, adquisición, procesado e interpretación.
Levantamientos gravimétricos, adyuisición, procesado e interpretación.
Análisis gcoquimicos de muestras.
Estudios es[ratigráficos.
Análisis de Hidrocarburos.
Geología
Estudios geológicos regionales.
Estudios geológicos de detalle.
Estudios petrofisicos.
Preparación de áreas y/o vías de acceso a la localización.
Transporte marítimo yio aéreo de personal, Materiales y/o equipos.
Servicios de soporte.
Perforación de
Servicios de perforación de Pozos.
Pozos
Realización de pruebas de formación.
Suministros y Materiales.
Temtinación de Pozos.
Estimación de recursos prospectivos y estimaciones de producción.
Ingeniería de
Delimitación de yacimientos.
Yacimientos
Caracterización de yacimientos.
Ingeniería conceptual.
Diseno de instalaciones de superficie.
Otras
Ingenierías
Estudios del fondo marino.
Diseno de doctos.
Estudios de impacto ambiental.
Prevención y detección de incendio y fugas de gas.
Seguridad.
Auditorias de seguridad.
Salud y Medio
Tratamiento y eliminación de residuos.
Ambiente
Restauración ambiental.
Auditoría ambiental.
J
.4REACOVTRACTIIALAP-CN{;nl
V
_
1
RDr
Contrato No. CNH-R02-L04-AP-CM-G01/2018
Actividad
Petrolera
Sutr
actividad
Petrolera
Tarea
Evaluaciones técnico económicas.
Plan de desarrollo con ingeniería básica.
Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto.
Adquisición sísmica, 2D, 3D, 4D, multicomponente.
Pre-procesado, procesado, interpretación y re-procesado de datos sísmicos.
Geofisica
Levantamientos magnetométricos, adquisición, procesado e interpretación.
Levantattrirntos gravimétricos, adquisición, procesado e interpretación.
Análisis geoquimicos de muestras.
Estudios estratigráficos.
Análisis de Hidrocarburos.
Geología
Estudios geológicos regionales.
Estudios geológicos de detalle.
Estudios petrofisicos.
Pruebas de Equipamiento de Pozos
Producción Realtzación de pruebas de producción.
Cálculo de Reservas y estimaciones de producción.
Modelado y simulación de Yacimientos.
Estudios presión, volumen y temperatura (PVT).
Caractervación de Yacimientos.
Diseño de temtinaciones de Pozos.
Ingrniería conceptual.
Diseño
de instalaciones de superficie.
Ingeniería
del fondo marino.
Estudios
de
doctos.
de
Diseño
Yacimient
Preparación de áreas y/o vías de acceso a la localización.
os
Transporte marítiato y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos.
Servicios de soporte.
Servicios de perforación de Pozos.
Realización de pruebas de formación.
Suministros y Materiales.
Terminación de Pozos.
Estudios de impacto ambiental.
Seguridad, Prevención y detección de incendio y fugas de gas.
y Auditorías de seguridad.
Salud
Medio
Tratamiento y eliminación de residuos.
Ambiente Restauración ambiental.
Auditoría ambiental.
General
Evaluación
4
AREA CONTRACNAL AP-C'M-(i01
~
Contrato No. C'NI I-R02-L(W-AP-CM-GU V?01B
Actividad Petrolera
Sub-actividad
Petrolera
General
Geofísica
Geología
Desarrollo
Perforación
Pozos
de
Pruebas
Producción
de
Ingeniería
Yacimientos
de
Intervención
Pocas
de
Otras Ingenierías
Construcción de
instalaciones
Seguridad, Salud
y
Medio
Ambiente
e~t~ e
Tarea
Evaluaciones técnico económicas.
Adminisvación de convalos.
Plan de Desarrollo con ingeniería de detalle.
Administración, gestión de actividades y gastos generales del
proyecto.
Reinterpretación sísmica de detalle.
Procesamiento y reprocesamiento de datos sísmicos.
Caracterización geológica — pevofisica de Yacimientos
Análisis geoquimicos de muestras.
Estudios esvaligráficos.
Análisis de Hidrocarburos.
Estudios pehafisicos.
Preparación de áreas y/o vías de acceso a la localización.
Transporte marítimo yio aéreo de personal, Materiales y/o
equipos.
Servicios de soporte.
Servicios de perforación de Pozos.
Suministros y Materiales.
Terminación de Pozos.
Equipamiento de Pozos.
Realización de pruebas de producción.
Cálculo de Reservas y estimaciones de producción.
Modelado y simulación de yacimientos.
Estudios de presión volumen temperatura {PVTI.
Caracterización de Yacimientos.
Diseño de terminaciones de Pozos.
Interveoción de Pozos para restauración.
Otras intervenciones especificas en Pozos.
Ingeniería de detalle.
Ingeniería conceptual.
Diseño de instalaciones de superficie.
Estudios de fondo marino.
Diseno de doctos.
Construcción de instalaciones terresves y marinas.
Construcción y tendido de doctos.
Elaboración del plan de seguridad y medio ambiente.
Prevención y detección de incendio y fugas de gas.
Implementación y seguimiento.
Auditoría ambienta(.
Tratamiento y eliminación de residuos.
Restauración ambiental.
Auditorías de seguridad.
Aft[A C()V'IRAt TIiAL AP-CMSAII
Contrato No. CNt1-R02-L04-AP-CM-G01J2018
Actividad
Petrolera
Producción
Sub-actividad
Petrolera
Tarea
Administración de contratos.
Administración, gestión de actividades y gastos generales del
proyecto.
General
Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos.
Servicios de soporte.
Procesamiento y reprocesamiento de información geofísica y
petrofisica.
Caracterización geológica y petrofisica de Yacimientos.
Geología
Análisis geoquímicos de muestras.
Estudios petro8sicos.
Pruebas
de Equipamiento de Pozos.
Producción
Realización de pruebas de producción.
Cálculo de Reservas y estimaciones de producción.
Ingeniería
de Simulación y caracterización de Yacimientos.
Yacimientos
Estudios de presión volumen temperatura (PVT).
Diseno de terninaciones de Pozos.
Ingeniería de detalle para reacondicionamiento de instalaciones.
Otras Ingenierías
Construcción
Conswcción y/o adaptación de infraestructura uotras facilidades.
Instalaciones
Intervención
de Intervención de Pozos para mantenimiento y rehabilitación.
Pozos
Otras intervenciones especificas en Pozos.
Operación
de Mantenimiento de las instalaciones de producción.
de Ingeniería de producción.
htstalaciones
Producción
Operación de las instalaciones de producción.
Mantenimiento de doctos.
Doctos
Operación de doctos.
Actuali~ción del plan de seguridad y medio ambiente.
Prevención y detección de incendio y fugas de gas.
Implementación y seguimiento.
Seguridad, Salud y
Auditoria ambiental.
Medio Ambiente
Tratamiento y eliminación de residuos.
Restauración ambiental.
Auditoría de seguridad.
6
AREA CONTRACTUAL AP-CM-(i01
Contrato No. CNH-R02-L(H-AP-CM-G(11/201S
Actividad
Petrolera
Abandono
Subactividad
Petrolera
Tarea
Gcnwal
Evaluaciones técnico económicas.
Admtnistración de contratos.
Administración, gestión de actividades y gastos generales del
proyecto.
Otras
Ingenierías
planes de Abandono.
Ejecución del Abandono instalaciones de superficie.
Desmantelami Ejecución de planes de restauración.
coto
de Ejecución de planes de Abandono de instalaciones de fondo.
Instalaciones Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y.~o equipos.
Servicios de soporte.
Estudios de impacto ambiental.
Prevención y detección de incendio y fugas de gas.
Seguridad.
Salud y Medio Tratamiento y eliminación de residuos.
Ambiente
Auditoría ambiental.
Auditoría de seguridad.
Los Costos se identificarán de acuerdo a las Normas de Información Financiera
vigentes en México y se asignarán en primer término por el Centro de Costos de cada
Pozo que le dio origen; en segundo término por el Centra de Costos de cada
Yacimiento; en tercer término por cl Centro de Costo de cada Campo; y finalmente,
se asignarán por los Centros de Costo de infraestructura común o de administración
general del Área Contractual confottne a la siguiente estructura:
Estructura de Centro de Castas
r►rea
Campo
Área
Contractual Campo„i.
Yacimieuto
Pozo
Pozo,,.,.,,
Pozo,,.,.±,
Yacimiento, i. i,
Pozo,i,i ,
Pozon.i n
Pozo„_.i,
Pozo„~,±,
Yacimiento,,,_,
Pozo,,,z._,
Pozo,,.±.r ~
Pozo
Pozo, ~_. .~ ~
Yacimiento,,. ,
Pozou. . . .i
Pozos, n,
Pozo„ ,,.,,
Pozo, i.n.a
Yacimiento,..m
Pozone. ,
Pozon.n.,,
~
ARk.ACONIRA(YUAL.V`lM{pI
Contrato No. CNH-R02-L04APCM-GOI/2016
Campo
Área
Campo/xl
~
Pozo
Pozqzl.n
Pozqz.l sl
Yacimientolz.0 Pozolz.l,~,
Pozoa.l,ir
Pozolz z,lI
Pozaz~n
Yacimientolza Pozgzz._.I
Pozolz.z.tl
Pozolz l I
Pozgz_._:r
Yacimientolz_.I
Pozol+ I
Pozolz.__n
Pozqz~.lI
Pozolz~.n
Yacimientorzm Pozaz.~ ~
~ Yacimiento
PU7Alxs ml
lirCB
Comractoal
Campol..,
Pozol. . L II
Powl_..Lzl
Yacimien[oc...0 Poml._.l._,
Pozol....l.m
Pozol_..:.0
Pozot _.z.zI
Yacimientol_..n Powl...z._.l
Pozol _.z.or
Pozq_. n
Pozol ~I
Yacimientol I Pozq
Pozol . ..vl
POZO(...A.0
Yacimientol ,m
e
Pozq , A1!
Poza A. _,
Poza _.av
AREA CONTRAtTl1A1 APL'M{i01
Contrato No. CNII-R02-LlN-AP-C'M-001/z1118
Área
Campo
Yacimiento
Yacimiento,al,
Pozo
Pozo,,.,.,,
Pozo,,.,.z~
Pozo,,.L _,
Pozo,,,,,,,
POZO,,.z. i ,
Pozo,,.z zr
Yacimiento,,._,
Pozq.,z. ,
Pozo,,.z..,
Campo,,,
Pozou,. _I,
Área
Pow,. .n
Convactual
Yacimiento,,._.,
Pozot,.. .-_,
PozO,.. .0
Pozo,,...u
Poza,,,"~
Yacimiento,,,.,
Pozga..._,
POma.i.m
Infraestructura común del Área Contractual
Administración general
La delimitación del Campo deberá considerar los Planes de Desarrollo aprobados por
la CNH para el Área Contractual.
Las cuentas contables se agruparán por categoría de Costos conforme al catálogo de
cuentas contables yue para tal efecto publique eI Fondo.
Sección III. Del sistema de registro de información.
I.8
El Operador deberá contar con un sistema electrónico que permita la elaboración de
registros y generación de reportes de las operaciones financieras y contables para la
transferencia elecüónica de la contabilidad, información y documentación
relacionada con las operaciones de la Cuenta Operativa al sistema informática que
paca tal efecto publique el Fondo. La inf'ortnación deberá contar con las
especificaciones establecidas por el Fondo, mismas que tendrán que actualizazse de
acuerdo a las modificaciones que se emitan para tal efecto.
El sistema informático del Operador estará diseñado para contar con información
financiera de Cosos y créditos, así como de producción y su valuación;
adicionalmente, deberá contar con la capacidad de registrar otra información
cuantitativa no financiera que se requiera para la adecuada administración del
Contrato-
4
AREA C'ONTRACTIIAL AP-CM•(AI
Contrato No. CNH•R02-L04-AP-CM-G01/2018
Sección IV. Requisitos de 1º información y documentºción relacionada coo los Costos,
La información y documentación relacionada con los Costos deberán contener, según
sea el caso:
1.9
(a)
El Comprobante Fiscal Digital por Intemet (CFDq;
(b) Pedimentos aduanales;
(c) Contratos;
(dj Comprobante
de pago (transferencias y/o cheques). Los pagos cuyo monto
excedan de $2,(100.00 M.N. (dos mil pesos), se efectuazán mediante transferencia
electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del Operador en
Instituciones que componen el Sistema Financiero Mexicano y las entidades que
para tal efecto autorice el Banco de México; cheque nominativo de la cuenta del
Operador, tarjeta de crédito, débito o de servicios;
(e) Comprobante de proveedor residente en el extranjero, el cual deberá cttmplir con
los requisitos previstos en las disposiciones fiscales vigentes en México;
(fl Para las reservas de Abandono adicionalmente:
i.
Contrato de constitución del Fideicomiso de Abandono;
ii.
Registros trimestrales de aportación al Fideicomiso de Abandono, y
iii.
Monto global estimado de los Costos de Abandono conforrrre al Plan de
Desarrollo y a la Norma de tnformación Financiera C-18.
Sección V. De 1º conversión de Costos pagados en Moneda Eztranjera.
1.10
Para la conversión de los Costos en Moneda Extranjera, se considerará el tipo de
cambio de le Moneda de Registro con el Dólar hasta la diezmilésima cifia que el
Banco de México publique en el Diario Oficial de la Federación el Día Hábil anterior
a aquél en que se realice la transacción. Los Dias en que el Banco de México no
publique dicho tipo de cambio, se aplicará el último tipo de cambio publicado con
anterioridad al Día en que se realice la transacción.
La equivalencia del peso mexicano en Moneda Extranjera, distinta al Dólar que regirá
para efectos de informe, se calculará multiplicando el tipo de cambio a que se refiere
el párrafo anterior, por el equivalente en Dólares de la moneda de que se trate, de
acuerdo con la tabla que mensualmente publique el Banco de México durante la
primera semana del Mes inmediato siguiente a aquél al que corresponda.
10
AREA CONTRACTUAL AP-CM-rAI
Contrato No. CNH-R02-LOJ-AP-CM-G01 /?OI S
Toda transacción en Moneda Extranjera debe reconocerse inicialmente en la Moneda
de Registro aplicando el Tipo de Cambio Histórico, dicho resultado se calculazá
multiplicando la ttansacción por el tipo de cambio redondeado hasta la centésima.
Sección VI. De la Reserva de Abandono.
I. I I
Conforme a lo dispuesto en el Contrato, el Operador deberá crear la reserva de
Abandono conforme a la Norma de Información Financiera C-18, en la cual registrazá
las provisiones y reservas de Abandono que realice y conforme al Contrato y las
reglas que pare tal efecto emitan la CNH y la Agencia. Para tal efecto, el Operador
deberá constituir el Fideicomiso de Abandono.
1.12
El Operador establecerá como el objeto del Fideicomiso de Abandono la creación de
una reserva para el fondeo en las operaciones de Abandono cn cl Área Conttactual y
conforme a las condiciones establecidas en el presente Conwto. El Operador
solamente podrá hacer uso de los fondos depositados en dicho fideicomiso para la
ejecución de las actividades correspondientes al Abandono de conformidad con fos
Planes de Desarrollo aprobados por {a CNH. Cada Período, cl Operador aportará a
dicho fideicomiso los recursos para el fondeo en las operaciones de Abandono en el
Área Contractual conforme se establece cn el Contrato y no tendrá derecho a dar en
garantía, ceder o disponer de cualquier otra forma de estos fondos, sin previo
consentimiento por escrito de la CNH y previo aviso a la Secretaría de Hacienda.
En casa que los fondos de la cuenta de Abandono sean insuficientes para cubrir todos
los Costos de Abandono, el Contratista será responsable de cubrir el monto faltante
de conformidad con lo establecido en el Contrato. En el contrato del Fideicomiso de
Abandono se deberá establecer que en el caso de existir un remanente en el fondo una
vez que se hayan cubierto los Costos de Abandono, los recursos se deberán enterar al
Contratista previa autorización de la CNH que certifique el total cumplimiento de las
obligaciones de Abandono conforme al presente Contrato y los Planes de Desarrollo
aprobados.
Sección Vli. De los Costos reconocidos para el cálculo del Mecanismo de Ajuste.
1.13
Para efectos de lo dispuesto en el numeral 4.3 det Anexo 3, se reconocerán aquellos
Costos que sean estrictamente indispensables para la realización de las Actividades
Petroleras incurridas a partir de la Fecha Efectiva y hasta la terminación del Contrato,
siempre y cuando cumplan con los requisitos seitalados en los Anexos 4, 7 u 8, y en
los lineamientos que para [al efecto emita la Secretaría de Hacienda vigentes a la fecha
de adjudicación del Contrato, incluyendo:
(a) Los pagos por concepto de tarifas en que el Contratista incurra por el uso de
infraeswctura compartida a que se refiere el Anexo 10, siempre que no exceda la
tarifa máxima determinada de conformidad con el mencionado Anexo 10;
(b) Los Costos adicionales en que incurra el Conuatista para pres[az servicios a
terceros conforme lo dispuesto en el Anexo 10;
II
AIitAC'(rv7RA(;tUALAP-CM{pl
Contrato No. CNH-R02-L04-AP-CM-G01/2018
(c) Los Costos adicionales en que incurra el Contratista, necesarios para la venta o
disposición de Subproductos,y
(d) Los pagos por concepto de primas de seguros que sean requeñdos por la Agencia.
1.14
Para efectos de lo dispuesto en el numeral 4.3 del Anexo 3, no se reconocerán aquellos
Costos que no sean estrictamente indispensables, que no sean inherentes al objeto del
Contrato; los que no cumplan con los Anexos 4, 7 u 8, y con los lineamientos que al
efecto emita la Secretaría de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicación del
Contrato; aquellos que se efectúen antes de la Fecha Efectiva, después del Punto de
Medición; los que correspondan a actividades no incluidas en los Planes de
Exploración, Planes de Evaluación o Planes de Desarrollo aprobados por CNH; los
que no cuenten con el respaldo documental correspondiente en caso de veñficación o
que no hayan sido registrados en la Cuenta Operativa. Adicionalmente, no se
considerarán:
(a) Los Costos financieros;
(b) Los Costos en que se incurra por negligencia o conducta fraudulenta, dolosa,
mala fe o culpa de las Empresas Participantes, sus Subcontratistas osos
respectivas Filiales;
(c) Cualquier donación o regalo;
(d) Los Costos por concepto de servidumbres, derechos de vía, ocupaciones
temporales o permanentes, arrendamientos o adquisición de terrenos,
indemnizaciones ycualquier otra figura análoga, que se deñve de lo dispuesto en
el artículo 27 y en el Capítulo fV del Título IV de la Ley de Hidrocarburos;
(e) Los Costos en que se incurta por cualquier tipo de servicios juridicos y de
asesoría, excepto los que se deñven de estudios que hayan sido aprobados en los
Planes de Exploración, Planes de Evaluación o Planes de Desarrollo;
(fl Cualquier Costo incurñdo por incumplimiento de forma directa o indirecta del
Contrato, de acuerdo con la expeñencia y Mejores Prácticas de la Industria o de
las leyes aplicables;
(g) Los Costos deñvados del incumplimiento de la Normatividad Aplicable y de las
Mejores Prácticas de la lndustña incluyendo las de administración de ñesgos;
(h) Los Costos relacionados con la capacitación y programas de entrenamiento que
no sean indispensables para la operación eficiente del proyecto y no se
establezcan de manera general;
(i) Cualquier Costo relacionado con planes de incentivos a largo plazo para el
personal de las Empresas Participantes;
~ ~2
~ACONTRACrtIgtAPd:MGII
Contrato Na. CNII-R02-LlN-AP-CM-G01/?018
(j) Los Costos derivados del incumplimiento de las condiciones de garantía de
bienes y servicios adquiridos, así como las que resulten de la adquisición de
bienes que no cuenten con una garantia del fabricante o su representante contra
los deféctos de fabricación de acuerdo con las prácticas generalmente utilizadas
en la industria petrolera;
(k) Los Costos por el uso de tecnologías propias, excepto aquellas que cuenten con
fa información, documentación y/o evidencia con la cual se demuestre para efecto
de las operaciones celebradas con partes relacionadas, tanto residentes en
territorio nacional como en el extranjero, que fueron determinadas considerando
los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre
partes independientes en operaciones comparables;
(I) Los montos registrados como provisiones y reservas de fondos, excepto aquéllos
para el Abandono de las instalaciones conforme a la Norma de Información
Financiera C-I8:
(m) Los Costos asociados a las actividades de Abandono confotme al Plan de
Desarrollo que sean fondeados a través de la reserva constituida en el
Fideicomiso de Abandono;
(n) Los Costos legales por cualquier arbitraje. conciliación o disputa que involucre
al Contratista, las Empresas Participantes, sus contratistas osub-contratistas:
(o) Las comisiones pagadas a cortedores, agentes o comisionistas:
(p) Cualquier contraprestación, Costo o erogación correspondientes antro contrato;
(q) Los Costos par encima de precios de mercado de acuerdo a lo seilalado en los
numerales 1.15 y 1.16 del presente Anexo y l.6 del Anexo 7;
(r) Los Costos cuyos rubros o actividades no se hayan incluido en los programas de
trabajo presentados a la CNH, o aquellos en exceso de los Costos que habiendo
sido contemplados en el presupuesto indicativo cortespondiente presentado a la
CNH (i) eleven el monto total por arriba de cinco por ciento (5%)del monto total
presentado a la CNH, o (ii) eleven el presupuesto contemplado para el rubro 0
actividad conforme el catálogo de cuentas contables por arriba del diez por ciento
(10%) del monto presupuestado para dicho rubro o actividad y presentado como
parte del presupuesto indicativo a la CNH;
(s) Los Costos relacionados con la comercialización otransporte de Petróleo, Gas
Natural y Condensados, más allá de los Puntos de Medición y/o entrega;
(q Las multas o sanciones económicas en que se inculta por eI incumplimiento de
obligaciones legales o contractuales;
13
AREA COYTIUCTItAt AP1'M{i01
Convato No. CNH-Rn2-L04-AP-CM-G01/2018
(u) Los Costos relacionados con el empleo de un experto independiente con el
propósito de resolver disputas legales;
(v) Cualquier retención asociada a los impuestos correspondientes alos trabajadores
de las Empresas Participantes, así como el pago de la participación de los
trabajadores en las utilidades de las empresas;
(w) Las disminuciones en el valor de los bienes no usados en la industria petrolera;
(x) Cualquier Costo relacionado con relaciones públicas y/o costos y gastos de
representación del Contratista y sus partes relacionadas, incluyendo cabildeo,
promoción o publicidad;
(y)
Cualquier Costo de actividades realizadas derivadas de situaciones de
emergencia que requieran de acción inmediata y que no hubieren sido autorizadas
posteriormente por la CNH o la Agencia;
(z) Los pagos por concepto de primas de seguros que no sean autorizados por la
Agencia, y
(aa) Las Obligaciones de Carácter Fiscal que paguen las Empresas Participantes,
distintas del Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de
Hidrocarburos.
Sección VIII. De las operaciones coa partes relacionadas.
1.15
Se considerará que el Operador realiza operaciones con panes relacionadas,
residentes en el extranjero o en el país, cuando se encuentre en los supuestos
establecidos en los artículos 90, último párrafo, y 179, quinto párrafo, de la Ley del
hnpuesto sobre la Renta. Para estos efectos en las operaciones que realicen estará
obligado a detemtinar sus ingresos y Costos celebrados entre partes relacionadas,
considerando los precios y montos de las contraprestaciones que se hubieren utilizado
con o entre partes independientes en operaciones comparables en los términos,
métodos y condiciones establecidos en la citada ley.
1.16
El Operador que celebre operaciones con partes relacionadas deberá demostrar que
éstas se pactaron a precios de mercado. Para demostrar que la transacción fue pallada
a precios de mercado el Operador deberá hacer uso de los métodos establecidos en el
presente Anexo 4 y en el Anexo 7 y los descritos en las Guías sobre Precios de
Transferencia para Empresas Multinacionales ylas Administraciones Fiscales,
aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico en 1995 a aquellas que las sustituyan.
Seccióa IX. laventarios.
1.17
El Operador deberá llevar un registro de todos los Materiales que indiquen su
especificación, valor y localización. El Operador deberá proporcionar semestralmente
14
ÁREA CON7RA(TUAL AP~CM-G(11
°~T
P ~,
Contralo No. CNII-R02d.Od-AP-CM{i01/2011{
un reporte del registro de inventarios que contenga: (i) la áescripción y códigos de
todos los Materiales; (ii) el monto cargado a las cuentas por cada Material, y (iii) el
Mes en cl que cada Material fue cargado, y en su caso, dado de baja en las cuentas,
incluyendo los movimientos de Materiales en almacén hacia su destino registrado de
conformidad con el numeral 1.7 de este Anexo. Cualquier ingreso por la disposición
de cualquier Material deberá ser acreditado a la Cuenta Operativa.
Sección X. Reportes.
1.18
Todos los repones que deba hacer el Operador relacionados con las operaciones de
Costos. se harán a través del sistema electrónico que ponga a disposición el Fondo, y
serán suscritos mediante la Firma Electrónica Avanzada (FIEL). El Fondo preverá y
dará a conocer los mecanismos para recibir los reportes mencionados para los casos
cn que, por causas de fueaa mayor, el Operador no pueda registrar o suscribir dichos
reportes.
1. 19
El Operador deberá registrar Vos volúmenes de producción de acuerdo a lo establecido
en el Contrato y dichos volúmenes serán validados con la información que remita la
CNH al sistema informático que para tal efecto establezca el Fondo.
1.20
El Contratista deberá presentar la información y documentación mensual requerida
en el sistema electrónico que establezca el Fondo, incluyendo aquella relativa a los
Precios Contractuales, dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes al Mes que se
reporta, conforme a lo dispuesto por el Fondo. La información y documentación
relativa a los Precios Contractuales podrá ser presentada por cada Empresa
Participante de forma individual. o por cl Contratista a través del Operador o mediante
un tercero debidamente acreditado ante el Fondo.
1.21
En caso de que el Operador cambie de domicilio, según sea establecido en cl
Contrato, deberá informar a la CNH y al Fondo el nuevo domicilio para oir y recibir
notificaciones en un plazo no mayor a cinco (5) Días Hábiles posterior a la
autorización de cambia de domicilio por parte del Servicio de Administración
Tributaria.
2. Auditoria Externa
2. 1
Cada Empresa Participante deberá presentar anualmente sus estados financieros
dictaminados por un auditor externo independiente conforme a lo que establezca el
Código Fiscal de la Federación y su Reglamento vigentes.
2.2
La documentación seitalada en el numeral anterior se entregará a la Secretaría de
Hacienda a través del sistema informático que para tal efecto establezca el Fondo y
deberá incluir la siguiente información:
(a) Informe del auditor externo independiente:
(b) Estados financieros:
®
B
AatACONTR.4C7UAL AP~C:N1inl
Contrelo No. CNH-R02-L04AP-CM-G01/2018
i. Estado de situación financiera;
ii. Estado de resultados;
iii. Estado de variaciones en el capital contable, y
iv. Estado de Flujos de efectivo.
(c) Notas a los estados financieros;
(d) En el caso de existir operaciones con partes relacionadas, el estudio de precios
de transferencia;
(e) Carta de recomendaciones a la Empresa Participante respecto al control interno
de acuerdo a las prácticas internacionales de auditoría; y
(t) Respuesta de la Empresa Participante sobre las acciones a implementar de las
recomendaciones al control interno propuestas por el auditor externo
independiente.
Dicha información se entregará a más tardar el día 15 de julio del ejercicio
siguiente del que se dictaminen los estados financieros.
2.3
Todo ajuste relacionado con el presente Contrato que resulte de la auditoría
independiente deberá registrarse inmediatamente en la Cuenta Operativa. Asimismo,
dicho ajuste deberá hacerse del conocimiento de la Secretaría de Hacienda.
3 Verificación
3.1
La Secretaría de Hacienda verificará que el Contratista cumpla con los aspectos
contables y financieros previstos en los Anexos 4, 7 y 8, mediante la realización de:
(a) Auditorías mediante Requerimientos de lnformación;
(b) Visitas, y
(c) Auditorías mediante Procedimientos Analíticos.
Las labores de verificación se practicarán a la Cuenta Operativa, a los Costos y a las
Contraprestaciones en favor del Estado, así como a los registros y originales de los
justificantes primarios relacionados con la Cuenta Operativa en el curso de cualquier
Alto o parte del mismo.
Asimismo, las labores de verificación se realizarán respecto de las actividades de
procura de bienes y/o servicios que realice el Contratista.
16
ÁREA CONTRACTUAL AP-CM{i01
Contrato No. CNI1-R02-L03-AP-CM-G012018
Sección I. Auditorías mediante Requerimientos de Información
3.2
La Secretaria de Hacíenda podrá realizar auditorías, consistentes en requerimientos
de infomtación a cualquier Empresa Participante. Para tal efecto, se notificará el
requerimiento a la Empresa Participante y a los demás miembros del Contratista,
mismo que deberá contener, al menos, lo siguiente:
(a) Objeto o propósito del requerimiento de información;
(b) Descripción de la información requerida;
Ic) Plazo de entrega de la información, que no podrá ser menor a cinco (5) ni mayor
a quince (15) Dias Hábiles, ambos a partir de que surta efectos la notificación del
requerimiento;
(d) Formato de entrega de la infomtación, y
(e) Domicilio en el cual se deberá entregar la información y documentación
solicitada, o en su caso, medio o sistema electrónico para su transmisión.
A solicitud por escrito de la Empresa Participante, el plazo para la entrega de la
información requerida podrá ampliarse por una sola vez, sin que el mismo exceda en
ningún caso la mitad del plazo otorgado originalmente.
3.3
Derivado del análisis y revisión de la información entregada por la Empresa
Participante conforme al numeral anterior, la Secretaría de Hacienda podrá hacer
solicitudes de información adicional, cwnpliendo los requisitos serialados en el
mismo.
3.4
Cuando la Secretaria de Hacíenda determine que derivado del análisis efectuado a la
información recibida, sea necesario acudir a verificar en el lugar en donde se realicen
las actividades objeto del Contrato o cn el lugar que se considere su domicilio fiscal,
notificará a la Empresa Participante que dicha auditoría continuará mediante una
orden de visita conforme al presente Anexo 4.
3.5
Una vez analizada y revisada la información recibida, así como la demás información
con la que cocote, la Secretaria de Hacienda notificará la Empresa Participante el
informe parcial de conclusión de la auditoria conforme al numeral 3.18 del presente
Anexo y procederá en términos de los numerales 3. l9 a 3.23 de este Anexo 4.
3.6
La Secretaría de Hacienda podrá instruir en todo momento que las auditorías se
realicen por el Servicio de Administración Tributaria o por auditores o inspectores
externos.
Sección Q. Visitas.
3.7
Para realizar una visita a la Empresa Participante, la Secretaría de Hacienda emitirá y
I]
AatACUNTItACTUALAP{.'M{iol
Contrato No. CNH-R02-L04-AP-CM-601/2018
notificará una orden de visita, la cual señalará, al menos:
{a) Su objeto o propósito;
a
(b) El lugar o lugares donde se efectuará. El aumento de lugares visitaz deberá
notificarse por escrtto a la Empresa Participante, en un plazo no mayor a cinco
(5) Días Hábiles antes del término de la visita;
(c) El tiempo planeado para su ejecución, y
(d) El o los nombres de los verificadores que deban efectuarla, los cuales podrán ser
sustituidos, aumentados o reducidos en su nítmero, en cualquier momento por la
Secretaría de Hacienda. La sustitución o aumento de los verificadores que deban
efectuar la visita se notificará a la Empresa Participante.
3.8
Acta de Inicio de la Visita. Para hacer constar el inicio de la visita, se levantará el
Acta de Inicio de la Visita. Para ella, el representante Icgal o la Persona con quien se
entienda la visita desigmará dos (2) testigos y, si éstos no son designados o los
designados no aceptan servir como tales, el o los verificadores los designarán, sin que
esta circunstancia invalide los resultados de la visita.
Los verificadores deberán acreditarse como personal designado para llevar a cabo las
visitas al presentarse en el lugaz o lugares donde se efectuazá, ante la Persona
desigrtada por la Empresa Participante para recibir notificaciones y atender la visita o
la Persona con quien se entienda la visita.
3.9
La visita podrá abarcar, de manera enunciativa más no limitativa, la revisión de todo
tipo de registras, libros, documentos, papeles, archivos, expedientes, estados de
cuentas bancarias, ya sea que consten de manera física o electrónica, discos, cintas o
cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, relacionados con el
objeto de la visita. Asimismo, podrá incluir la inspección o verificación de bienes y
mercancías, así como la realización de entrevistas al personal de la Empresa
Participante, todo ello relacionado con el objeto de la visita.
En el desarrollo de la visita, la Empresa Participante y su personal estarán obligados
a proporcionaz a los verificadores asistencia y soporte logístico sin cargo alguno, y
deberán permitir el acceso a las instalaciones así como mantener a su disposición la
contabilidad y demás documentos fisicos y electrónicos que sean objeto de la visita y
que se relacionen con el cumplimiento de las disposiciones contractuales, y a los
lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda vigentes a la fecha
de adjudicación del Contrato y demás Nornatividad Aplicable.
Los verificadores podrán levantar actas circunstanciadas en las que se hagan contar
hechos, omisiones o circunstancias de carácter concreto, de los que se tenga
conocimiento en el desarrollo de una visita. Para ello, el representante legal o la
Persona con quien se entienda la visita designará dos (2) testigos y, si éstos no son
designados o no aceptan servir como tales, el o los verificadores los designarán, sin
18
hRRf:ACmN7RAC7UALM{M-(i(11
Contrato No. CNH-R02-L(1t-ARCM-G(I V21118
que esta circunstancia invalide las resultados de la visita: asimismo. se entregará un
tanto del acta circunstanciada al Contratista.
Los Contratistas podrán fomwlar observaciones en el acta referida en el párrafo
anterior y ofrecer pruebas en relaciónalos hechos contenidos en ella, o bien por
escrito dentro de los cinco (S) Días Hábiles siguientes a la fecha de levantamiento del
acta circunstanciada.
3.I0
Las visitas se podrán practicar en cualquier lugar en donde se realicen las actividades
objeto del Contrato, o en el lugar que se considere el domicilio fiscal de la Empresa
Participante, indistintamente.
3.1 I
El tiempo de ejecución de las visitas podrá ser ampliado por una sola vez por
determinación de la Secretaría de Hacienda o a solicimd por escrito de la Empresa
Participante, sin que la prórroga pueda exceder la mitad del plazo originalmente
previsto y siempre que se cumpla con lo dispuesto en el numeral 3.16 de este Anexo
4.
La Secretaria de f{atienda deberá notificar la ampliación del plazo a la Empresa
Participante cuando menos cinco (5) Días Hábiles antes de que el plazo original
concluya. En caso de que la solicitud provenga de la Empresa Participante, deberá
presentarla con al menos diez (10) Días Hábíles antes de Ya conclusión del plazo
original.
3.12
Los verificadores designados por la Secretaria de Hacienda podrán requerir a la
Empresa Participante copias para que, previo cotejo con sus originales, sean
certificadas por aquéllos y anexados a los Informes Parciales y Finales de conclusión
que se emitan.
3.13
La Secretaría de Hacienda podrá realizar las visitas directamente, a través del Servicio
de Administración Tributaria o de terceros que contrate al efecto, así como con el
apoyo de ta CNH, quienes deberán sujetarse en todo momento a las disposiciones del
Contrato, sus Anexos y a los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de
Hacienda vigentes a la fecha de adjudicación del mismo.
3. 14
Una vez concluida la visita, la Secretaría de Hacienda notificará al Operador y a la
Empresa Participante el Informe Parcial de Conclusión conforme al numeral 3.1 g de
este Anexo 4 y procederá en términos de los numerales 3.19 a 3.23 de este Anexo 4.
Previo a la emisión del [nforme Parcial de Conclusión, la Secretaría de Hacienda
podrá requerir información adicional al Operador y la Empresa Participante,
cumpliendo al efecto lo sertalado en el numeral 3.2 de este Anexo 4.
3.15
Independientemente de las obligaciones del Contratista, cuando cualquier Empresa
Participante cambie de domicilio del lugar donde se está llevando a cabo una visita,
deberá presentar escrito libre a la Secretaría de Hacienda notificando de dicha
situación, en un plazo no mayor a cinco (5) Días Hábiles posteriores a la presentación
14
paE4C(1V'{ttp(TlJALAP{'M{pl
Conüato No. CNH-R02•L04-AP-CM-6012016
del aviso de cambio de domicilio ante el Servicio de Administración Tributaria.
Sección III. Disposiciones comunes s las auditorías mediante requerimientos de
informacibn y visitas.
3.16
Las labores de verificación tendrán una duración máxima de veinticuatro (24) Meses,
contados a partir de la notificación del primer requerimiento de infornación o de la
orden de visita.
3.17
En caso de que no se detecten Irregularidades durante las labores de verificación, la
Secretaría de Hacienda emitirá una resolución de cierre, haciéndola del conocimiento
del Contratista.
3.18
Informe Parcial de Conclusión. Si con motivo de las labores de verificación se
encontraran inconsistencias, la Secretaría de Hacienda notificará al Contratista en el
Informe Parcial de Conclusión.
3.19
Respuesta al Informe Parcial de Conclusión. La Empresa Participante deberá entregaz
por escrito a la Secretaría de Hacienda la respuesta y aclaración de los hallazgos
señalados en el Informe Parcial de Conclusión, anexando la evidencia suficiente y
completa, en un plazo no mayor a quince (IS) Días Hábiles contados a partir de la
fecha en que surta efectos la notificación.
A solicitud expresa de la Empresa Participante, el plazo establecido en el párrafo
anterior podrá ampliarse por una sola vez, hasta por ocho (S) Días Hábiles más.
Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el Informe Parcial
de Conclusión antes señalado, si en el plazo antes señalado la Empresa Participante
no presenta documentación comprobatoria que los desvirtúe.
3.20
Informe de Conclusión. Una vez analizada la información señalada en el numeral
anterior, la Secretaria de Hacienda notificará al Contratista el Informe de Conclusión
en el que señalará los hallazgos detectados, las irregularidades y conclusiones, que no
hayan sido aclaradas dentro del plazo otorgado en el Informe Parcial de Conclusión.
El Informe de Conclusión deberá:
(a) Emitirse en un plazo no mayor a veinte (20) Días Hábiles posteriores a la
respuesta y aclaración de los hallazgos señalados en el Informe Parcial de
Conclusión por parte de la Empresa Participante;
(b) Cumplir con las Normas lntemacionales de Auditoría;
(c) Describir detalladamente las irregularidades detectadas
alcanzadas,y
y
las conclusiones
(d) Ser firmado por el funcionario facultado.
?0
ÁRtA CONTRACTUAL AP-CM-CAI
~'
Convato No. CNH-R02-LOLAP-CM-(i01R018
3.21
En caso de que a juicio de la Secretaria de Hacienda. la Empresa Participante haya
aclarado o subsanado todas las inconsistencias yconclusiones detectadas en el
Informe Parcial de Conclusión, aquélla emitirá una resolución de cierre, haciéndola
del conocimiento del Contratista.
3.22
En el caso de que el Informe de Conclusión determine irregularidades, la Empresa
Participante contará con un plazo de quince (15) Días Hábiles a partir de la
notificación para que subsane dichas irtegularidades, para lo cual deberá entregaz la
documentación que acredite fehacientemente que se han subsanado.
A solicitud por escrito de la Empresa Participante, el plazo establecido en el párrafo
anterior podrá ampliarse por una sola vez, hasta por ocho (8) Dias Hábiles.
3.23
Resolución Final de Verificación. La Secretaría de Hacienda valorará la
documentación que presente la Empresa Participante en atención al Informe de
Conclusión y, en caso de que las irregularidades detectadas hayan sido subsanadas,
emitirá una resolución de cierre, notificándola a la Empresa Participante.
Si a juicio de la Secretaría de Hacienda las irregularidades no fueren subsanadas, ésta
emitirá la Resolución Final de Verificación, cumpliendo al efecto con los requisitos
seña{ados en los incisos (a) a (d) del numeral 3.20 de este Anexo 4.
La Secretaría de Hacienda seitalará en la Resolución Final de Verificación los ajustes
que deban realizazse a las Contraprestaciones, así como los demás efectos y
consecuencias que procedan conforme al Contrato y la Nonnatividad Aplicable.
3.24
Todo ajuste que resulte de la Resolución Final de Verificación deberá registrarse
inmediatamente en la Cuenta Operativa.
3.25
Las controversias que surjan con motivo de lo dispuesto en el presente Capítulo serán
resueltas en términos de lo establecido en el Contrato o en la Normatívidad Aplicable.
3.26
Adicionalmente a los requisitos de información y documentación que el Contratista
deba cumplir conforme a los Anexos 3, 4, 7 y 8, la Secretaría de Hacienda podrá
solicitar la documentación que, para cada caso en particular, deba conservarse
conforme a lo señalado en las leyes, reglamentos y disposiciones fiscales vigentes a
la fecha de la realización de las operaciones.
3.27
La Secretaría de Hacienda establecerá un comité de evaluación y seguimiento de las
labores de verificación.
Sección IV. Auditorias mediante Procedimientos Analíticos
3.28
La Secretaria de Hacienda realizará auditorías a través de procedimientos analíticos
a partir de solicitud de ajustes y correcciones que presente la Empresa Participante de
conformidad con el numeral 1.7 del Anexo 8.
_' I
.4RE.4Cc1N1RACNAL AP-C:N
Contrato No. CNH-R02-104-AP-CM-G01/2018
3.29
La Empresa Participante podrá presentar la solicitud de ajustes y correcciones dentro
de los ciento ochenta (180) Días posteriores a la fecha de pago de las
Contraprestaciones correspondientes adicha solicitud, siempre y cuando no se
encuentre sujeto a un proceso de auditoría mediante requerimientos de información o
de visita que comprenda el mismo periodo de la solicitud.
3.30
La Empresa Participante presentará, junto con la solicitud de ajustes y correcciones,
la evidencia que permita verificar la validez de los ajustes y correcciones derivadas
de las observaciones señaladas.
3.31
La solicitud de ajustes y coaecciones deberá contar con la firma autógrafa al calce y
al mazgen de cada hoja que la integre del representante legal de la Empresa
Participante al que se refiere el numeral 3.38 del presente Anexo.
En dicha solicitud la Empresa Participante deberá seiialar, al menos, lo siguiente:
(a) Datos generales:
í. Señalar la Denominación o Razón Social del Contratista;
ii. Señalaz el domicilio registrado ante el Fondo;
iii. Número de Contrato, y
iv. Folio fiduciario asignado por el Fondo al Contratista;
(b) Antecedentes. L.a Emptesa Participante deberá especificaz puntualmente los
conceptos a que se refiere la solicitud de ajuste y corrección del cálculo de las
Contraprestaciones y/o registros contables y financieros, así como cl monto de
los mismos y demás elementos necesarios para la determinación de las mismas,
señalando el Período para el cual se hace la solicitud y en su caso los Periodos
subsecuentes que se incluyan en la solicitud, manifestando cómo se determinó el
ajuste y corrección a efecto de que se pueda replicar, presentando, en su casa, la
memoria de cálculo correspondiente.
(c¡ Documentación:
i. Anexar copias certificadas, en su caso, de la documentación y la información
con la que soporte los ajustes y correcciones señaladas, así como los montos
de cada ajuste y corrección solicitados.
ii. En caso de que la solicitud de ajustes y correcciones se derive de
observaciones a los volúmenes de Hidrocarburos registrados ante el Fondo, la
Empresa Participante deberá presentar las copias certificadas de los
documentos donde la CNH avale dichos ajustes de acuerdo a la Cláusula 12
del Contrato y a la Notmatividad Aplicable.
22
ÁREA CONTRACTUAL API:M~G01
W
Contrato No. CNH-R02•L(N-AP-C'M-G01201R
La Empresa Participante deberá describir de manera específica cómo la información
anexada soporta cada una de las observaciones que originaron la solicitud de ajustes
y correcciones.
3.32
Cuando la solicitud de ajustes y correcciones que presente la Empresa Participante no
contenga los datos o no cumpla con los requisitos aplicables señalados en el numeral
anterior, se deberá prevenir al interesado, por escrito y por una única vez, para que
subsane la omisión dentro del término de cinco (5) Días Hábiles, contados a partir de
que haya surido efectos la notificación, a efecto de poder continuar con el
procedimiento solicitado. en caso contrario, y una vez transcurrido dicho plazo sin
que desahogue la prevención, se desechará la solicitud notificándole al Convatista.
3.33
En caso de que la Empresa Participante no haya envegado la información suficiente
para validar la solicitud presentada, la Secretaria de Hacienda podrá requerir
información adicional y/o solicitaz la confirmación de la información originalmente
proporcionada por la Empresa Participante. Dicho requerimiento de información o
solicitud de confirmación será por escrito y deberá indicar, al menos:
(a) El objeto o propósito del requerimiento de información:
(b) La descripción de la información requerida;
(c) El plazo de envega de la información, que no podrá ser menor a cinco ni mayor
a quince (IS) Días Hábiles, ambos a partir de la fecha en que surta efecto la
notificación del requerimiento;
(d) En su caso, el formato de entrega de la información, y
(e) El domicilio en cl cual se deberá entregar la información y documentación
solicitada, o en su caso, medio o sistema elecvóníco para su transmisión.
A solicitud por escrito de la Empresa Participante, el plazo para la envega de la
información requerida podrá ampliarse por una sola vez, sin que el mismo exceda
en ningún caso la mitad del plazo otorgado originalmente.
3.34
En el caso de que la Secretaria de Hacienda determine la procedencia de la solicitud
presentada por la Empresa Participante conforme a las conclusiones obtenidas del
procedimiento analítico realizado, notificará dicha procedencia al Contratista y al
Fondo para que se realicen los ajustes y correcciones respectivos conforme al Anexo
3.
3.35
En el caso de que la Secretaria de Hacienda determine que no cuenta con la evidencia
suficiente para determinar la procedencia de los ajustes y correcciones lo notificará al
Contratista y al Fondo y podrá iniciar las labores de verificación mediante la
realización de auditoria mediante requerimientos de información o visita.
'_7
AREA CaryIAACfUAL AP-CM1AI
Contrato No. CNH-RObL04AP-CM-G01/2018
Sección V. Solicitudes de información a terceros y partes relacionadas
3.36
En cualquier momento, la Secretaría de Hacienda podrá requerir a terceros y a partes
relacionadas del Operador la presentación de documentación e información
relacionada con sus operaciones con el Operador y derivadas de las actividades que
éste realice al amparo del Contrato, con el fin de complementar, sustentar y enriquecer
las labores de verificación a su cazgo.
Los requerimientos de información a que se refiere el párrafo anterior deberán
sujetarse, en lo conducente, a lo señalado en los numerales 3.2 y 3.3 de este Anexo 4.
Sección VI. De los requerimientos de informºción del Servicio de Administración
Tributaria.
3.37
El Servicio de Administración Tributaria podrá solicitar al Fondo toda la información
registrada por el Operador en el sistema informático que establezca el mismo, con el
propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Operador.
Sección VII. De las noHflcaciones.
3.38
El representante legal de la Empresa Participante, parte relacionada o tercero se
considerará como Persona autorizada para recibir notificaciones, así como para
atender las auditorias, visitas y requerimientos de información en términos de este
Anexo 4.
La Empresa Participante deberá registrar a su(s) representantes) legales) ante el
Fondo, mismos que podrán) ser removidos) libremente, sin perjuicio de que para
efectos de este Anexo y del Contrato, se tendré por removido siempre que se dé aviso
al Fondo.
3.39
Las notificaciones deberán efectuarse en el plazo máximo de diez (10) Días Hábiles,
a partir de la emisión del acto a notificar y surtirán efectos el Día en que se practiquen.
Los plazos señalados en esta Sección empezazán a correr al Día siguiente de que haya
surtido efectos la notificación.
3.40
Si al presentarse el notificador para entregar la notificación en el domicilio fiscal o en
el lugar en el que realice sus actividades, no estuviere presente el representante legal
del interesado, dejará citatorio con la Persona que en ese momento se encuentre en el
lugar donde se practique dicha notificación.
3.41
Si el representante legal no atendiera el citatorio, se podrá realizaz la notificación con
la Persona que en ese momento se encuentre en el domicilio fiscal o en el fugaz en el
que realice sus actividades.
3.42
La Secretaría de Hacienda podrá optar por realizar las notificaciones al Contratista en
la dirección de correo electrónico que para el efecto éste designe o a través de los
sistemas electrónicos que aquélla establezca o determine.
24
MEA CONTRACTUAL Mt'M-(i01
Contrato No. C'NII-R02-L01-AP-CM-GUI/2018
Al efecto, la Secretaría de Hacienda deberá notificar por escrito al Contratista, con al
menos diez (10) Días Hábiles de anticipación, su decisión de iniciar las notificaciones
referidas en este Capítulo a través de los medios electrónicos señalados en el párrafo
anteñor, informando en su caso los requeñmientos técnicos y operativos necesarios
y demás disposiciones que serán aplicables.
Sección V 111. De las labores de verificación.
3.43
Para la ejecución de las labores de verificación a que se refiere el presente Capítulo,
la Secretaña de Hacienda, así como el personal que designe para ello, deberán
apegarse a las Notmas Internacionales de Auditoria, a este Contrato y sus Anexos, así
como a los procedimientos aplicables, además de cumplir con lo siguiente:
(a) Preservar su independencia para ejecutar cualquier trabajo de verificación, con
la finalidad de que sc encuentre libre de impedimentos para emitir su opinión sin
ser afectado por influencias que comprometan el juicio profesional,
permitiéndole actuar con integñdad, objetividad y profesionalismo: evitando
hechos y circunstancias que comprometan su opinión como relaciones
personales, intereses económicos u otros. así como cualquier conflicto de interés;
(b) Contar con los conocimientos técnicos y la capacidad profesional necesaños para
el caso particular;
(c) Sujetarse a un programa de capacitación
continua en su trabajo, y
y
autcevaluación para la mejora
(d) Otorgar el carácter de reservado a los datos, informes, dceumentos y demás
información del Contratista, parte relacionada o tercero que reciba o conozca.
Sección IX. De las sanciones.
3.44
En el caso de que cl Contratista incumpla con los procedimientos para el pago de las
Contraprestaciones correspondientes señaladas en los Anexos 3, 4 y 8, la Secretaría
de Hacienda realizará los ajustes correspondientes aplicando, en su caso, las
penalizaciones señaladas en el Anexo 3.
3.45
En cl caso de que la Secretaría de Hacienda identifique que en el registro de las
operaciones con partes relacionadas y/o terceros eI Contratista haya incumplido con
los requeñmientos de información establecidos en el Contrato, dicha Secretaría
informará al Servicio de Administración Tñbutaña para los efectos conducentes.
ZS
AREA C<)VTRA(TUAL .AP{'M1'AI
'T
~;
Contrato No. CNH-R02-LOA-AP-CM-G01/2018
ANEXO 5
PROGRAMA MÍNIMO DE TRABAJO
AREA CONTRACTUAL AP-CM-G01
Contra[o No. CNH-R02-L03-AP-CM-GO1i21116
PROGRAMA 111NIM0 DE TRABAJO
I. El Progama Mínimo de Trabajo, el Incremento en cl Progama Minimo y, en su caso, los
compromisos adicionales que se adquieran durante el Primer Periodo Adicional
y
el
Segundo Período Adicional de Exploración se expresan en Unidades de Trabajo.
2. El monto de las Unidades de Trabajo comprometidas como Progama Mínimo de Trabajo
se define en la siguiente tabla:
Unidades de Trabajo del Programa Minimo de Trabajo eo el Área Contractual
Cuenca
CordillerasMexica,ras
Programa Mínimo de
Trabajo
(Unidades de üabajo)
6,100
3. El monto de las Unidades de Trabajo comprometidas como Incremento en el Progama
Minimo. equivalen al valor de dos Pozos exploratorios en el Área Contractual de acuerdo
a la Propuesta Económica del Conüatista en la Licitación según se define en la siguiente
tabla. Las Unidades de Trabajo deberán ejecutarse conforme a las Cláusulas 4.2, 4.3 y 4.4
del Contrato. El monto de las unidades de üabajo comprometidas como Incremento en el
Progama Minimo, se define en la siguiente tabla.
Valor del Pozo exploratorio ea el Área Contractual
Cuenca
Cordilleras Mexicanas
Valor de pozo en Unidades
de Trabajo
(número)
48,700
4. El cumplimiento del Progama Mínimo de Trabajo, del Incremento en el Progama
Mínimo y, en su caso, los compromisos adicionales sc evaluarán conforme a ta ejecución
de actividades de Exploración dentro del Área Conüactual, de acuerdo con su valor en
Unidades de Trabajo, independicntementc de los Cosros incumdos cn su realización.
~~
5. Para efectos del pago de penalizaciones por incumplimiento al Progama Mínimo de
Trabajo, al Incremento en el Progama Mínimo y. en su caso, los compromisos adicionales
adquiridos para el Primer Período Adicional de Exploración, o el Segundo Período
—.~,.
ARLACOYTRACTUALAP-CM-G01
~
Contreto No. CNH-R02-L04-AP-CM-GUI/2018
Adicional de Exploración el valor de referencia por cada Unidad de Trabajo no realizada
será indexado al precio de los Hidrocarburos de conformidad con la siguiente tabla:
Valor de referencia por Unidad de Trabajo
Valor de 1 (una) Unidad de
Trabajo
(Dólares)
669
736
796
852
905
954
1,000
1,044
1,086
I , 127
1,165
1,203
1,239
1,274
1,308
1,341
Precio del crudo Brent
(Dólares por barril)
Menor o igual a 30
Mayor a 30, menor o igual a 35
Mayor a 35, menor o igual a 40
Mayor a 40, menor o igual a 45
Mayor a 45, menor o igual a 50
Mayor a 50, menor o igual a 55
Mayor a 55, menor o igual a 60
Mayor a 60, menor o igual a 65
Mayor a 65, mrnor q igual a 70
Mayor a 70, menor o igual a 75
Mayor a 75, menor o igual a 80
Mayor a 80, menor o igual a 85
Mayor a 85, menor o igual a 90
Mayor a 90, menor o igual a 95
Mayor a 95, menor o igual a 100
Mayor a 10(1
Nota el precio de mtmenncia del Breo) será tensullado ee la pigiea de m Agencia de loformacián
de
(EIA
por
de
Eovgla
Esledos
Unidos
sus
siglas
en
inglál.
baos://www.eiaaov/dnas~isxt/att ori sm sl d.haq
6. Los montos de la Garantía de Cumplimiento, se calcularán como el resultado de
multiplicar el valor de referrncia por Unidad de Trabajo definido rn el presente Anexo 5
aplicable a la fecha de adjudicación del Contrato, por el setenta y cinco por ciento (75%)
del número de Unidades de Trabajo correspondientes al Programa Mínimo de Trabajo y
al Incremento rn el Programa Mínimo, o del Incremento en el Programa Mínimo no
realizado durante el Periodo Inicial de Exploración y el compromiso adicional de trabajo
del Contratista pera el Primer Periodo Adicional de Exploración o el Segundo Periodo
Adicional de Exploración, respectivamente, de conformidad con lo establecido en la
Cláusula 17.1.
7. A fin de acreditar el cumplimirnto del Programa Mínimo de Trabajo, el Incremento en el
Programa Mínimo
y,
rn su caso, los compromisos adicionales, el Contratista deberá
3
ARtn CONTRACTUAL AP-CM-Cí01
.y T,
Contrato No. CNH-R02-L04-AP-CM-0012018
incluir el programa y la descripción de las actividades relacionadas al Programa Mínimo
de Trabajo en el Plan de Exploración que, en su caso, aprobará la Comisión.
8. El Contratista podría acumular Unidades de Trabajo por cada metro perforado en cada
Pozo exploratorio de conformidad con lo siguiente:
Unidades de trabaio por Pozo exploratorio sel;ún profundidad
Profundidad de
pertoración
(mbnml
I,000
I SO0
2,000
2S00
3,000
1,500
4,000
4,500
5,000
5500
6,000
6,500
7,000
7,500
8,000
8500
9,000
4,500
10,000
IO,SIp
II,OW
>t1,000
Sí10-1,000
12.OW
IS.WU
23.000
27.000
31.00(I
35.W0
39.W0
44.W0
49.OW
SS.OW
63,t1011
69,W0
76.W0
83.OW
91.OW
IW,OW
I I LUW
122.OW
132.0011
144.OW
ISS.OW
166.(x)0
Tinote de agua
Imetrosl
>1,000.2,000
14,(10(1
I8,000
26.(100
31,1R10
35.OW
40.OW
45.(100
SI.OW
SS,IR10
66,00(1
75,OW
86.OW
94,OW
102,000
112.000
123.OW
I34.(100
146.1xq
148.OW
I80,OW
190.0W
>2,000
---------17.000
24.OW
36.U(q
431)W
48.OW
56.OW
63.OW
72,OW
82,OW
9i.OW
III.O(N)
131.OW
141,OW
153.OW
I65.0W
180.OW
195,(Mx)
213.0(q
232.0()O
8. I Sólo se acreditarán los metros perforados en Pozos exploratorios perforados por el
Contratista en el marca del Contrato.
8.2 La profundidad de los Pozos exploratorios será medida en metros perforados baja
el nivel del mar, redondeado hasta el siguiente metro entero. Sólo se acreditarán
Unidades de Trabajo cuando se perfore en el subsuelo marino por 100 metros o más.
8.3 Si la profundidad de dicho Pozo no coresponde a una cantidad expresada en la tabla
anterior, el número de Unidades de Trabajo será determinado por interpolación
lineal con base en dicha tabla.
9. El Contratista podrá acreditar Unidades de Trabajo por las actividades descritas en la
siguiente tabla:
A
ARI=A COVTRALIUAL AP-L':N-(inl
Contreto No. CNH-R02-L04-AP-CM-GO I /201B
Aelividad
$
y[B
é
Nfammción dd Cerltro Naciq
de Infomución de Hidracarbu
(CN01)
Adquisicido y prceceado
vwiw7DNAZ
Adquisicibn y prceessdo
ºWnicaJDWAZ
Adquisicidn y pracex de slam,
3D FuII Azimut
DacripeMn de auYividada a
xredltar
Por el roonro rotW de infomución adquirida al CNW a pmu Pm cada mil ddlares
dc h Fahe Efocdvs. nlxionada con znnu marinu.
ISF.UA/
W adquiaiciMr ralizada cnnurá xgún el robrimimro
superficW.
Le adquieición rwlinda cannri xgún el wbrimrmm
supehciaL
La adquiaición rtelizada canur4 segin el abrivtimw
tuper(tcial.
V adquisición mliraJa conmrá segim cl abrimronm
RryrocewdcsismicaJDNAZ
superficul.
adquisición ralirada caniará xkpia el mbdmirnto
Rcprowso de sismica 3D WAZ ~
aulsaficid
Adquisición y pracesado
V a~ wsición ralizada ronWi saWn el cubrimimto hncel.
símrica ID
Reproceso de súmia 2D exi.qq Lv adquisición realinda camará xgún el cubrimimw linal.
~
~
~
~
0.30
Km2
j 30
Km2
3'~
~
6.30
Km2
0.70
Km2
I.LS
Km
1.00
Km
0.30
Intcrprmación slsmrce
IncluYrndo al menos imqprqación y gmmción dc
canfigurxiance wtrrrnunleº de bs prinsipala inrtrwbs
Par árce cmrnctual
cetrnigráficw dc imerix. Cubrimicmo dc h toulidad de b
superficre coo cobMun aismica del irea cooºacwal.
100.80
Eveluuión de Recursos
Pwspxtivos
Evalueción Je plays y prospecrm.
Pm úa conrrxnral
2WW
Km~
3.00
Km2
1.00
Adquisicibn Y procew
Adquisicidn y procesado de daros. canuri xgún cubrimimm
iufomucióoelecvoougaótica aupafwial.
Reprar.cso
de
infarmaci
Reproceºado de darus, comará según cubrimimro superticial.
elcmrmnegMtica
Adquiaicidn Y procesado de datu: canurá según whrimimto
Ceavimeula
supuficul.
Adquisición y proceaado de datu: conurá xgún wbrimrmm
Magngomq~a
sul~cml.
Lirológieos-correlación (SP. CiR, PEFI
Fitodba de pvp
Uaidada de
Tnbajo
(número)
Uaidad
Rwisrividadlindusción,ondeekcrromagnhical
Rc®stros gmOsico de pozos
Porosidad Idmsida4 neatrárrl
PropieJWaOscu4WroeulsóniroJipolarl
Registros espaiaks IMRI. ECS. FMI, NMRI
VSP~Checásóm
Por cada metm de núclro rk fondo
Adquisición de muatru de
míeko
Pw wds 3 muesms dc rúrclws dc pwed.
Málisis de petrofisica básiw
Málisic
RutinariwrCanveocrwula dr Petrogra0e m xeeiarrs d
niclma IRCALsI
nyo-X y ardliºis MF.B
5
1CnJKsn3
~
Km2
P~~~~
Pormetrodc
rcgisrro
Pw metro dc
registro
P~~~
Por metro
remsva ~
Pororación
Pm metro Je núckro
Pm Swr`leus de
2.OD
2.00
O.JO
0.70
0.70
0.70
033
0.62
3.00
1.30
Por muetn
2SO
pwmuaºa
2.30
AREA CON7RACRIAL AP-CM-Go I
Cuntrato No. CNH-RD?-LU4-AP-CM-G0120lS
Prnion capilar pcmmaóibJad relrtrt'a, daflo de formulan.
Anilisis Especiales a nucleus tomognfia. resonancia magnioca, facsor de rrouperuiJn.
(SCALsI
motabibdd. gromu5mca, ayos gamma espectral. eni0sis de
frenaras 1Wa
Presionó MDT
pa muestra
Por cala medirían
de D2sian
Par cala muestra de llmdo rn cada depasiw hidrfulicamrnm Por cada muestra de
FluiJo
conn:tado
Par cala pnebu
[n cale muerta por unidad Jc Ilulo
Por ceda prueba d< praluuian.9ue no se comiden de akance
Par cada pnreba
exsrndiJu
AI menos 4 muestras por unidad de depasiw
Mueuns MDT
PVT
Pmeba de Produnan
3.W
~ ~
900
~
100.00
700.00
Las actividades de sísmica y estudios con las que se acrediten Unidades de Trabajo
10.
se sujetarán a la entrega de la información técnica relacionada a la CNH.
El Contratista podrá acreditar Unidades de Trabajo con la información que se
I I.
adquiera del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos de la Comisión
relacionada con zonas marinas. Cada transacción relacionada con licencias de uso del
CNIH podrá ser presentada para acreditación de Unidades de Trabajo sólo una vez.
12.
Solamente se aceptarán trabajos de adquisición, reproceso e interpretación de estudios
geofísicos que se encuentren relacionados al Área Contractual.
13.
Los
kilómetros
cuadrados
(km') correspondientes a
la
adquisición
y/o
reproccsamiento sísmica 3D y de métodos potenciales, no podrán exceder el 200°/n de la
superficie del Área Contractual.
14.
E! Contratista podrá acreditar el cumplimiento de los trabajas de adquisición y
reproceso de información con datos derivados de Autorizaciones para el Reconocimiento
y Exploración Superficial (ARES), conforme a lo siguiente:
14.1 Solamente se aceptarán trabajos de adquisición y reproceso
de ARES que sc
encuentren limitados al Área Contractual.
14.2 Los estudios de ARES comprados por el Contratista previo o posterior a la Fecha
Efectiva podrán ser considerados para acreditación. Los costos relacionados con la
adquisición de licencias de ARES erogados con anterioridad a la Fecha Efectiva no
serán susceptibles de ser regisvados como Costos conforme al Anexo 4
~~0
y, en
AREA C()NTRA('TUAL .M~C'M1i01
Contrato No. CNH-R02-L04-AP-CM-G01/2018
consecuencia, no serán considerados para el cálculo de las Contraprestaciones
conforme al Anexo 3.
J.
7
ÁREA CONIRA(TIAL AP-CM-GUI
Contrato No. CNH-R02-LfW-AP-CM-GOV2(118
ANEXO 6
MODELO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
AREA CONTRACTUAL .AP{'M{inl
Conualo No. CNH-R02-L04-AP-CM-CAI/2018
MODELO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
Fecha:
Carta de Crédito Imwocable Standby No: [•]
De:
[Nombre del Banco Emisor] (el "BANCO EMISOR/CONFIRMADOR")
A solicitud y por cuenta de [NOMBRE DEL CLIENTE DEL BANCO EMISOR/
CONFIRMADOR], con la presente emirimos esta Carta de Crédito (revocable Stand-by
número [•] (la "Carta de Crédito' en favor de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (el
"BENEFICIARIO") hasta por la cantidad de EUA$['] ([•] millones de Dólares 00/100
USCY), disponible a la vista en las cajas de NOMBRE DEL BANCO
EMISOR/CONFíRMADOR.
El BENEFICIARIO podrá hacer una o más disposiciones conforme a esta Carta de Crédito
mediante la presentación de un requerimiento de pago por escrito (cada una de dichas
presentaciones una "Disposición") indicando el monto del requerimiento de pago e indicando
que:
(a) (i) Ha ocurrido un incumplimiento del Contratista (conforme a la definición de
dicho término en el Contrato) del Programa Mínimo de Trabajo, el Incremento en el
Programa Mínimo o el compromiso de trabajo adicional para los Períodos de Exploración,
aplicable en virtud del Contrato para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos bajo la
Modalidad de Licencia de fecha [•], celebrado entre la Comisión Nacional de Hidrocarburos
de México y [NOMBRE DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES] (el'~ontrato") y (ü) el
BENEFICIARIO tiene derecho conforme al Contrato a realizar una Disposición conforme a
la Carta de Crédito por la cantidad que se requiera sea pagada, o
(b) (i) E) BENEFICIARIO ha recibido una notificación conforme al siguiente párafo
de esta Carta ~ Crédito en el sentido que el BANCO EMISOR/CONFBtMADOR ha decidido
no extender la Fecha de Vencimiento de esta Carta de Crédito por un período adicional de un
(1) Año, y (ii) el Contratista (conforme a la definición de dicho término en el Contrato) no
proporcionó, a más tardar treinta (30) Días antes de la Fecha de Vencimiento, una carta de
crédito sustituta, en fomra y sustancia aceptable al BENEFICIARIO, emitida por un banco
aceptable al BENEFICIARIO, en el entendido que en ese caso el BENEFICIARIO tendrá
derecho a retirar la cantidad total disponible conforme a esta Carta de Crédito.
Esta Carta de Crédito expirará el [•] (la "Fecha de Vencimiento"), en Is inteligencia de que
tal fecha será prorrogada automáticamente según se indica en los Usos Internacionales
relativos a Créditos Contingentes— ISP98, emitidos por la Cámara Internacional de
Comercio, publicacibn 590 (International Standby Practices-ISP98). Esta Cana de Crédito
se prorogará automáticamente por períodos adicionales de un (1) Año a partir de la Fecha
de Vencimiento y de cada una de las fechas de vencimiento subsecuentes, salvo que el
BANCO EMISOR/CONFIRMADOR notifique al BENEFICIARIO, con por lo menos
treinta (30) Dial de anticipación a la Fecha de Vencimiento, mediante escrito entregado en
mano con acuse de recibo, la decisión del BANCO EMISOR/CONFIRMADOR de no
renovar esta Cana de Crédito por dicho período.
2
AREA CONTRACTUAL AP-CM~iOI
Contrato No. CNH-R02-Lni-AP-CM-G01!2f118
El 8ANC0 EMISOR/CONFIRMADOR conviene en que cualquier Disposición por parte
del BENEFICIARIO que cumpla con los términos y condiciones de esta Carta de Crédito,
será honrado puntualmente y pagado, con recursos propios, por el BANCO
EMISORICONFIRMADOR amás tazdar antes del cierre del segundo Día Hábil después de
la presentación adecuada, en o antes de la Fecha de Vencimiento, de los documentos
requeridos. Para efectos de esta Carta de Crédito "Día Hábil" significa cualquier Día distinto
a sábado, domingo u ovo Día en que los bancos estén autorizados o requeridos a cerrar en
México.
Esta Cana de Crédito se sujeta a los Usos Internacionales relativos a Créditos Contingentes—
ISP98, emitidos por la Cámara [ntemacional de Comercio, publicación 590 (Intemational
Stand-by Practices-ISP98 ), y cn tanto no exista contradicción con dichas prácticas, esta Carta
de Crédito se regirá e interpretará por las leyes de México. Cualquier controversia que surja
de la misma deberá resolverse exclusivamente ante los tribunales federales competentes de
México, con sede en la Ciudad de México.
AI recibo de un requerimiento de Disposición de parte del BENEFICIARIO, el BANCO
EMISOR/CONFIRMADOR deberá decidir, dentro del Día Hábil siguiente si se encontró en
orden la documentación que constituye la Disposición, de acuerdo a las condiciones de esta
Carta de Crédito, o si decide que dicha Disposición no cumple con los requerimientos de esta
Cana de Crédito, informando al BENEFICIARIO por escrito las discrepancias que motivan
el rechazo. El BENEFICIARIO podrá volver a hacer nuevas presentaciones que cumplan con
los términos y condiciones de esta Carta de Crédito.
Todos los pagos que el BANCO EM[SOR/CONF[RMADOR haga al BENEFICIARIO bajo
esta Carta de Crédito se harán mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta
bancaria en la Ciudad de México que el BENEFICIARIO especifique en el requerimiento de
pago.
Los derechos del BENEFICIARIO conforme a esta Cana de Crédito no son transferibles,
excepto que dichos derechos sean cedidos al Gobierno Federal de México.
Todos los gastos bancarios en relación con esta Carta de Crédito serán por cuenta de
[NOMBRE DEL CLIENTE DEL BANCO EMISOR/CONFIRMADOR].
El BENEFICIARIO podrá presentar un requerimiento de Disposición por el monto total o
requerimientos de Disposiciones parciales.
A solicitud del BANCO EMISOR/CONFIRMADOR, los montos de la Garantía de
Cumplimiento se podrán reducir de manera anual en proporción al cumplimiento de las
obligaciones garantizadas, previa verificación y autorización de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos.
T
3
ARIA ('ONTRACT!AL ApCMlinl
Contrato No. CNH-R02-L04-AP-CM-G01/201S
ANEXO 7
PROCEDIMIENTOS DE PROCURA► DE BIENES Y
n
SERVICIOS
✓~~/
ÁREA CONTRACNAL AP-CMl'A I
Contrato No. CNII-ROZ-LOM1-AP-CM-G01/2018
PROCEDIMIENTOS pE PROCURA DE BIENES Y SERVICIOS
Sección 1. Principios Generales.
I
Para la procura de bienes y servicios, el Operador deberá observar las reglas y bases
sobre la procura de bienes y servicios establecidos en este Anexo 7 para las
actividades llevadas a cabo al amparo de este Contrato, así como a los lineamientos
emitidos por la Secretaría de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicación del
Contrato, debiendo sujetarse a los principios de transparencia, economía y eficiencia.
Para efectos de este Anexo 7, en adiciónalas definiciones establecidas en el
Contrato, se considerarán las definiciones incluidas en los lineamientos aplicables
que emita la Secretaría de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicación del Contrato.
1.2.
El Operador deberá observar Io siguiente respecto a las adquisiciones y
contrataciones:
la) Cumplir con lo serialado cn el Acuerdo por el que se establece la Metodología
para la Medición de! Contenido Nacional cn Asignaciones y Contratos pare la
Exploración y Extracción de Hidrocarbums, así como para los permisos en la
industria de Hidrocarburos, emitidos por la Secretaría de Economía vigentes;
(b) Contratar de preferencia a compatiias locales, cuando éstas ofrezcan condiciones
equivalentes a las existentes en el mercado intemacional, incluyendo calidad,
disponibilidad y precio, siempre que este último sea determinado con base en
Reglas de Mercado o, tratándose de transacciones con partes relacionadas, con
base en las Guías sobre Precios de Transferencia para Empresas Multinacionales
y las Administraciones Fiscales aprobadas por el Consejo de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico, y
(c) Adquirir de manera preferente materiales, equipo, maquinaria y demás bienes de
consumo de producción nacional, cuando éstos se ofrezcan en condiciones
equivalentes a aquellos materiales, equipo, maquinaria y demás bienes de
consumo disponibles en el mercado internacional, incluyendo cantidad, calidad,
fechas de entrega y precia, siempre que este último sea determinado con base en
Reglas de Mercado o, tratándose de transacciones con partes relacionadas, con
base en las Guías sobre Precios de Transferencia para Empresas Multinacionales
y las Administraciones Fiscales aprobadas por el Consejo de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Sección ll. Del procedimiento para la contratación de proveedores de bienes y servicios.
1.3.
Para la contratación de proveedores se deberá considerar a la empresa que ofrezca la
mejor calidad, precio, logística, garantías para los volúmenes de los bienes y
AREA C()urRp('TUAt AP-C'~f{illl
Contrato No. CNH-R02-L04-AP-CM-GOl/2018
servicios que se requieran a lo largo del proyecto. Para tal efecto, el Operador deberá
apegarse a lo señalado en el presente Anexo 7. En operaciones mayores a $5,000,0(10
USD (cinco millones de Dólares) el Operador deberá presentar la documentación
necesaria para demostrar que la contratación de dichos bienes y/o servicios fue
pactada con base en Reglas de Mercado o, mtándose de transacciones con partes
relacionadas, con base en las Guías sobre Precios de Transferencia para Empresas
Multinacionales ylas Administraciones Fiscales aprobadas por el Consejo de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
1.4.
Los bienes o servicios que se encuentren vinculados a procesos conjuntos, deberán
ser convenidos de forma integada, siempre y cuando represente una mayor garantía
de suministro y un mayor beneficio económico asociado.
En su caso, las bases o pliego de requisitos de los lénninos de referencia aplicables
a la contratación mediante concursos y licitaciones, deberán establecer las
condiciones de naturaleza jurídica, de capacidad económica, financiera, técnica, de
experiencia u otros que deban de cumplir los concursantes o licitantes para participar
en los mismos. El Operador no deberá establecer requisitos que impidan y dificulten
la participación de empresas o que atenten contra la igualdad de los postulantes.
I.S.
En cualquier caso los procesos de concurso o licitación que lleve a cabo el Operador,
se deberán realizar bajo los principios de transparencia, máxima publicidad,
igualdad, competitividad y sencillez. Asimismo, el Operador podrá prever distintos
mecanismos de adjudicación. En los procesos de concurso o licitación se deberán
considerar criterios de desempate, mismos que se incluirán en las bases del concurso
o licitación correspondientes de conformidad con la Nortnatividad Aplicable y las
Mejores Prácticas de la Industria.
1.6.
El Operador podrá asignar directamente el contrato o adquisición, siempre y cuando,
en operaciones mayores a $5,000,000 USD (cinco millones de Dólares), el Operador
remita al sistema del Fondo la documentación respecto de los Costos que deriven de
dicho contrato o adquisición donde se demuestre que dichos Costos se determinaron
con base en Reglas de Mercado o, tratándose de transacciones con partes
relacionadas, con base en las Guias sobre Precios de Transferencia para Empresas
Multinacionales ylas Administraciones Fiscales aprobadas por el Consejo de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económica y, en su caso, que los
montos de contraprestaciones omargen de utilidad de mercado son razonables. Para
lo anterior, se deberá considerar lo establecido en los numerales 1.15 y 1.16 del
Anexo 4 y en los lineamientos emitidos por la Secretaria de Hacienda vigentes a la
fecha de adjudicación del Contrato.
En el caso de contratar bienes y/o servicios cuyos precios estén regulados por el
Estado y no exista otra opción de compra, el Operador podrá realizar dichas
3
ÁREA CONTRACTUAL AP{M-G01
Contrato No. CNH-R02-Ltkl-AP-CM-GOI/2018
contrataciones sin necesidad de concursar o licitar y sin realizar estudios previos.
i
AREA Cn`J7RACttIAL .AP{'M{i01
Convato No. CNH-R02-L04AP-CM-G01/2018
ANEXO 8
PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA DE
INFORMACIÓN Y PAGO DE
CONTRAPRESTACIONES AL FONDO MEXICANO
DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL
DESARROLLO
AREA CONTRACTUAL AP-CM-G01
Contrato No. CNtI-R02-L04AP-CM-G01/2018
PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA DE INFORMACIÓN Y PAGO DE
CONTRAPRESTACIONES AL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA
ESTABILIZACIÓN V EL DESARROLLO
I.
Procedimientos.
I.1
El Fondo constituirá y administrará un registro en el que todo Contrato debe quedar
inscrito. El Fondo dará a conocer los requisitos que deberá cumplir el Contratista para
llevar a cabo dicho registro. Dichos requisitos serán, al menos:
(a) Solicitud de inscripción respectiva;
(b) Copia certificada del Contrato correspondiente. así como cualquier modificación
al mismo;
(c) Instrumento público que acredite la personalidad del representante legal. Las
Empresas Participantes deberán designar un representante común que tendrá la
relación con el Fondo, c
(d) Instrumento público que acredite la personalidad del Operador, así como la
participación y la personalidad de cada una de las Empresas Participantes.
El Contratista deberá entregar la documentación necesaria a la CNH para que ésta
pueda inscribir el Contrata en el registro que el Fondo ponga a su disposición de
acuerdo a los lineamientos emitidos por el mismo.
1.2
A más tardar tres (3) Días Hábiles después de haber cumplido todos los requisitos para
la inscripción del Contrato en el registro, el Fondo entregará una constancia de
inscripción al Contratista.
1.3
El Fondo podrá realizaz ►a inscrípciótt del Contrato y. por ende, el pago de las
Contraprestaciones en favor del Contratista a las que tenga derecho en virtud del
presente Contrato, sólo si sc cumplen los requisitos de inscripción y se emite la
constancia respectiva. El Fondo y sus representantes no incurrirán en responsabilidad
alguna en caso que un Contrato no pueda ser inscrito en cl registro como consecuencia
de algún incumplimiento con los requisitos de inscripción.
1.4
El Fondo administrará el sistema informático que le permita recopilar y resguardar la
información proporcionada por los Contratistas conforme a lo establecido cn los
Anexos 3 y 4. El Fondo dará a conocer a través de su página de internes los medios,
protocolos, catálogos, formatos y demás especificaciones para poder cargar
electrónicamente esta información cn dicho sistema informático, incluyendo la
suscripción por medio de la firma elecrónica avanzada (FIEL).
_
AaEACOViRACTUALAP-CMl'AI
Contrato No. CNH-R02-L04AP-CM-G01l201R
1.5
A través del sistema informático desarrollado pata tal fin, el Fondo llevará un registro
de la producción, Precios Contractuales y Valor Contractual de los Hidrocarburos, los
Costos, y demás elementos necesarios pam la determinación de las Contraprestaciones.
1.6
El Fondo pondrá a disposición del Contratista un portal de acceso exclusivo al sistema
informático antes mencionado y otorgará una clave de acceso al mismo a cada Persona
designada por el Contratista para ello, mediante los sistemas de seguridad que el propio
Fondo determine. En dicho portal podrá consultaz la información relativa al Contrato,
así como información sobre producción, precios, Costos registrados,
Contraprestaciones, entre otros.
1.7
A través del sistema informático desarrollado por el Fondo, el Contratista y la CNH
podrán revisar y, en su caso, remitir observaciones a la información y documentación
que hayan registrado en dicho sistema. El Fondo recibirá, a través de los medios que
ponga a disposición para este propósito, las observaciones correspondientes apartir del
décimo séptimo Día Hábil del Mes en que se realice el registro original de la
información respectiva y durante los seis (ó) Periodos subsecuentes.
En caso de recibir observaciones, el Fondo notificará a la Secretaría de Hacienda para
que ésta ejem sus facultades en materia de verificación, de conformidad con los
numerales 6.3 y 6.4 del Anexo 3, y determine, en su caso, los ajustes aplicables de
conformidad con lo establecido en el Contrato y el Anexo 3.
1.8
La información que el Contratista haya registrado y que, en su caso, previa validación
de la CNH, la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria o el
Fondo, en el ámbito de sus respectivas competencias, contenga el sistema informático,
se considerará como definitiva. Cualquier información que el Contratista no haya
ingresado al sistema en los plazos establecidos en el Contrato y sus Anexos se tendrá
por no presentada.
1.9
El Fondo emitirá el certificado de pago de las Contraprestaciones alas que el
Contratista tenga derecho en términos del presente Contrato de conformidad con el
procedimiento establecido en el Anexo 3.
I.10 El Fondo establecerá las fechas de expedición de certificados de acuerdo con lo
establecido en el numeral 5:8 del Anexo 3, así como los horarios de recepción de
notificaciones y avisos previos. La entrega de los recursos y el pago de
Contraprestaciones en favor del Estado sólo podrán realizarse por medios electrónicos
y utilizando sistemas de pagos relevantes, en las cuentas y a través de los mecanismos
que para tal efecto publique el Fondo.
I.I I En los Casos Fortuitos o Fuerza Mayor que determine la CNH, los plazos se
suspenderán hasta que cese el Caso Fortuito o Fuerza Mayor.
1.12 Cada Empresa Participante deberá entregar al Fondo los reportes contables de
beneficios económicos elaborados de conformidad con la Nornatividad Aplicable,
3
ÁREA CONTRACTUAL M-CM~G01
Contrato No, CN1I-RU2-LtU-AP-CM-G01/2UI8
considerando para tal efecto los lineamientos que emita la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores para que empresas emisoras reporten, paza efectos contables y financieros,
los Contratos y los beneficios esperados de los mismos.
2.
Formato de solicitud de inscripción al Fondo Mexicano del Petróleo para ta
Estabilización y el Desarrollo.
BANCO DE MÉXICO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO
AVENIDA 5 DE MAYO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO
Ref: Solicitud de Inscripción
Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Público del Estado,
denominado FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL
DESARROLLO (indistintamente, el "Fondd' o el "Fideicomisó'), celebrado el 30 de
septiembre del 2014 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como Fideicomitente
y Banco de México, como fiduciario.
Los términos con mayúscula inicial que sean utilizados en la presente y no se
encuentren aquí detinídos, tendrán el significado que se atribuye a los mismos en el
Fideicomiso.
AI respecto, en los términos de lo previsto en la Cláusula Séptima del
Fideicomiso, por este medio solicitamos la inscripción del (Contrato./ Asignación) que se
describe en esta Solicitud de Inscripción en el Registro del Fiduciario, por lo que se
acompañan a la presente Solicitud de Inscripción los siguientes documentos e información:
(p
Copia Ccttificada del (Contrato/ Titulo de Asignación), como Anexo A;
(Iq El suscrito, [Nomhre Completo de/ Representmue Legal], [Cargo], en relación
con el Fideicomiso, certifico yue: (i) las Personas cuyos nombres se enlistan a
continuación (Vas "Personas Autorizadas") se encuentran debidamente facultadas
para suscribir en representación del [Contratista/ Asignalario] cualesquiera
documentos y notificaciones áe conformidad en los términos y condiciones del
Fideicomiso; (ü) la firma autógrafa que aparece en esta certificación al lado del
nombre de las Personas Autorizadas, es la filma con la que se ostentan; y (üi) el
Fiduciario únicamente deberá reconocer como válida la documentación firmada
por las Personas Autorizadas, y
NOMBRE
FIRMA
TELÉFONO
a
CORREO
ELECTRÓNICO
ARk.4('nNtlUCrl!ALAP-CM-(inl
Contrato No. CNH-R02-LOJ-AP-CM-GOl /2016
(III) Para efectos de las Contraprestaciones aFavor del Contratista que, en su caso, el
Fiduciario deba pagar al Contratista en términos de lo establecido en el
Fideicomiso, por este medio se informa que dichas cantidades deberán ser
depositadas en la cuenta [].
(Contratista]
Por: []
Cargo: []
' Esta fracción iuúcamente deberá incluirse en las solicitudes de inscripción presentadas por
los contratistas cuyos contratos contemplen el pago en efectivo de las Contraprestaciones que
en su caso les correspondan.
5
MLA CONTRACTUAL AP-C'M-G01
Contrato No. CNII-RU2-LU-i-AP-CM-G01/?UIR
ANEXO 9
INVENTARIO DE ACTIVOS
.4RLA C'ONTRA('7LJAL AP-CM-(ifl I
Contrato No. CNH-R02-L04-AP-CM-Crol/2018
INVENTARIO DE ACTIVOS
El presente inventario de Pozos y lineas de descarga podrá ser actualizado por la CNH
conforme a lo doctunentado por el Contratista durante la Etapa de Transición de Arranque.
AI concluir dicha etapa, este inventario enlistará únicamente los Pozos y líneas de descazga
determinados útiles para las Actividades Petroleras.
Descripción General del Inventario de Activos al 12 de maco de 2018.
En el Área Contractual de acuerdo a la información contenida en el Cuarto de Datos, respecto
al inventario de activos no se tiene registro de ningún pozo ni de infraestructura.
2
ÁREA CONTRACTUAL AP-CM{i01
t,
Contrato No. CNH-R02-L04-AP-CM-G01/2018
ANEXO 10
USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA
AREA CONTRACTUAL AP{'M{'A I
Contrato No. CNtI-R02-LOA-AP-CM-G01/2018
USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA
1.
Disposiciones Grnerales.
I .I
Para efectos de este Anexo 10 se considerará que:
(a)
El Contratista actúa como prestador de servicio cuando utilice: (i)
infraestructura desarrollada con anterioridad a la Fecha Efectiva y que le haya
sido transferida junto con el Área Contractual o (ii) infraestructura que haya
desarrollado al amparo del Contrato para asistir a un tercero usuario —
contratista o asigoatario —, a cambio de un pago conforme lo establecido en
este Anexo 10.
(b)
Tendrá el carácter de "Usuario" el tercero interesado que suscriba con el
Contratista un contrato para el uso compartido de: (i) infraestructura
desarrollada con anterioridad a la Fecha Efectiva y que haya sido transferida
al prestador de servicio junto con el Área Contractual o (ü) infraestructura que
haya desarrollado al amparo del Contrato.
2.
Evaluación de Capacidad Disponible.
2.1
Como parte de la presentación del Plan de Desarrollo, rn caso que rn éste se prevea
la construcción de nueva infraestructura de Recolección, desplazamiento y logística
de Hidrocarburos sin procesar, fuera del Área Contractual, el Operador tendrá la
obligación de llevar a cabo un análisis de mercado a fin de detectar las posibles
necesidades de capacidad adicional de la infraestructura proyectada. Como parte de
este análisis se deberá llevaz a cabo una temporada abierta de conformidad con las
reglas aplicables y la regulación de la Comisión Reguladora de Energía.
En caso que el análisis mencionado rn el páralo anterior determine el interés de
terceros en el uso compartido de la infraestructura, ésta será catalogada como
infraestructura de transporte o Almacrnamienta, según corresponda y estará sujeta a
la regulación de la Comisión Reguladora de Energía, en particular respecto del acceso
abierto. De conformidad con la regulación aplicable al transporte y al
Almacenamiento, el Operador y las Empresas Participantes mo podrán realizar dichas
actividades de manera directa conforme a su objeto social.
2.2
En caso que el análisis de mercado determine que no existe interés, o en caso que se
catalogue como infraestructura regulada y la construcción de la misma se retrasara
por no contar con las garantías de compra, conforme al plazo máximo que se seirale
en el Plan de Desarrollo aprobado por la CNH, el Operador podrá proceder a la
construcción de la infraestructura planteada originalmente en eI Plan de Desarrollo
por su cuenta y al amparo del Contrato. Sin menoscabo de lo anterior, el Contratista,
a través del Operador, deberá poner a disposición dicha infraestructura cuando sea
técnicamente posible, conforme a lo establecido en los numerales 3 y 4 de este Anexo
10.
2
AREA CONTRACNAL AP-CM-CAI
Contrato No_ CNH-R02-Ln~-AP-CM-G01R018
3.
Uso Compartido de Instalaciones.
3.1
Las instalaciones que: li) hayan sido desarrolladas con anteñoñdad a la Fecha
Efectiva y que hayan sido transfeñdas al Contratista junto con el Área Contractual o
(ii) hayan sido desarrolladas al amparo del Contrato con el objetivo de recolectaz,
acondicionar y desplazar Hidrocarburos podrán ser sujetas al uso compartido, por lo
cual el Contratista, por conducto del Operador, deberá facíGtar y compartir dicha
infraestructura, confotme a lo siguiente:
(a)
El Contratista, a través del Operador, podrá pactar con algún tercero
interesado el acceso a las instalaciones desarrolladas al ampazo del Contrato
para su uso compartido, en cuyo caso tendrá cl carácter de prestador de
servicio. a cambio de un pago que no podrá ser mayor al determinado
conforme a la metodología para el cálculo de tañfas máximas establecida en
el numeral 4 del presente Anexo.
(b)
En caso que algún tercero interesado no pueda alcanzar un acuerdo con el
Contratista, la CNN emitirá opinión respecto de si existen las condiciones para
la celebración de un contrato de servicio para proporcionar acceso al tercero
interesado para su uso compartido de acuerdo con los principios establecidos
en el inciso siguiente. La decisión de la CNH será vinculante para ambas
partes.
{c)
El uso compartido de infraestructura deberá ser no indebidamente
discñminatoño y estará sujeto a:
i. La disponibilidad de capacidad volumétrica de los sistemas y la
factibilidad técnica.
ii. Los requisitos mínimos de calidad de los Hidrocarburos de conformidad
con la Normativídad Aplicable.
iii. Los estándares mínimos de seguridad a observar durante la realización de
las operaciones.
iv. La entrega de repones de producción en los términos que se acuerden
entre el prestador de servicio y el Usuaño.
3.2
El Contratista, a través del Operador y los terceros interesados deberán establecer los
términos y condiciones para su acceso, sujeto a los principios establecidos en el inciso
(c) del numeral anteñor y la Normatividad Aplicable.
Dichos términos y condiciones deberán determinar las responsabilidades de cada una
de las partes respecto de la infraesttvcmra y el servicio prestado, así como garantizar,
entre otros aspectos, que tanto el Contratista, a través del Operador como el Usuario,
cuenten con las cantidades y calidades de Hidrocarburos equivalentes a los entregados
en el punto de interconexión, sin menoscabo de los ajustes volumétñcos en el punto
de salida, para compensar pérdidas o ganancias en calidad.
Los términos
suscñpción.
®~®
y
condiciones deberán ser aprobados por la CNH, previo a su
3
.1REA C'ONTRAC'TUAL AP-C'M{p I
Convato No. CNH-R02-L04-AP-CM•G01l20I8
3.3
Los terceros interesados en el uso compartido de la infraestructura aque se refiere
este numeral (3) deberán presentar la solicitud correspondiente através del Operador.
Estas solicitudes estarán sujetas a las reglas de utilización de la capacidad, segtín se
establezca en la Normatividad Aplicable.
El Contratista, a través del Operador, permitirá el uso compartido de la infraestructura
con base en los términos y condiciones pactadas con el Usuario, las cuales se incluirán
rn el contrato que firmen las partes.
3.4
En caso que existan impedimrntos de carácter técnico, de manera conjunta el
Operador y el Usuario deberán llegar a un acuerdo de buena fe para solucionar dichos
impedimentos. Si el Operador y el Usuario no lograran llegar a un acuerdo para
solucionar los impedimentos de carácter técnico, cualquiera de ellos podrá solicitar la
opinión de la CNH, la cual fijará su posicionamiento dentro de los treinta (30) Días
posteriores contados a partir de la recepción de la solicitud referida. La decisión de la
CNH será vinculante para ambas partes.
3.5
En caso que el Operador niegue el acceso a sus instalaciones a un Usuario y se
compruebe que cuenta con capacidad disponible, u ofrezca dicho servicio en
condiciones indebidamente discriminatorias, el Usuario podrá solicitar la opinión de
la CNH, la cual fijará su posicionamiento dentro de los treinta (30) Días posteriores
contados a partú de la recepción de la solicimd referida. La decisión de la CNH será
vinculante para ambas partes. En el primer supuesto, el Contratista deberá acreditar
ante la CNH la falta de capacidad disponible o cualquier otra limitación técnica al
momento de negar el acceso.
3.6
En el supuesto que el Operador atribuya la restricción al uso compartido de la
infraestructura acausas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor ésta deberá ser notificada a
la CNH al Día siguiente a que ésta es actualice por los medios que la CNH determine.
El Operador deberá presrntar un plan de continuidad de la operación en un plazo
detemtinado por la CNH rn función de las condiciones particulares del caso.
3.7
En caso que el contrato del contratista que esté prestando el servicio termine por
cualquier causa, la CNH determinará al tercero que opere, rn nombre del Estado, la
infraestructura compartida. El Usuario seguirá obligado a realizar el pago conforme
la tarifa unitaria acordada por el uso de la infraestructura respectiva en favor del
tercero operador que determine la CNH.
4.
Tarifa Unitaria Máxima por el Uso Compartido de Lrfraestructura.
4.1
El Costo para el Usuario por el uso de la infraestructura compartida estará sujeto a lo
siguiente:
{a)
El Costo para el Usuario será el resultado de multiplicar la tarifa unitaria
pactada por el volumen manejado en la infraestructura del prestador de
servicio.
4
ÁREA CO:JTRACIUAL AP-CMlAI
Contrato No. CNII-R02-Ln3-AP-CM-Gol/2018
(b)
La tarifa unitaria pactada entre el Contratista y el Usuario no podrá ser mayor
a la tarifa unitaria máxíma determinada conforme este numeral 4. En caso que
cl Contratista y el Usuario sean partes relacionadas, la determinación de los
componentes de la fórmula de la tarifa unitazia máxima deberá seguir las
reglas relativas a los precios de transferencia establecidas en el Anexo 4.
(c)
En caso de ser necesario, la tarifa unitaria máxíma considerará tanto la
infraestructura adicional requerida para permitir la interconexión como los
Costos de operación y mantenimiento asociados a dicha infraestructura
adicional para el manejo eficiente de volumen del Usuario en la infraestructura
existente.
(d)
La operación y mantenimiento de la infraestrucmra compartida, así como la
construcción e instalación de la ínfraesttvctura adicional requerida para la
interconexión, serán realizadas por el Operador y financiadas por cl
Contratista.
4.2
En su caso, los Costos asociados a la interconexión del Usuario con la infraestructura
sujeta al uso compartida serán cubiertos por el propio Usuario.
4.3
La tarifa unitaria máxima se determinará conforme a la siguiente fórmula:
Mr =l
Qo x (1 — r)
+ Ar
x
~aoir
No/1 + LQa X it — r) x (aalr
Na~~ + Nr
Donde:
Mt =Tarifa unitaria máxima en Dólares por unidad de volumen, paza el uso de
la infraestructura en cl Periodo t.
/o =Inversión realizada originalmente por el Contratista para desarrollar la
infraestructura objeto del contrato para el uso compartdo de la infraestructura,
cn Dólares conforme lo registrado y reconocido en el Contrato.
Qo =Capacidad anual instalada de la infraestructura asociada a la lo.
No =Vida contractual en Arios que opera la infraestructura asociada a la /u.
contando a partir del Periodo en que se fmaliza la construcción de dicha
infraestructura yhasta el final del Contrato del Contratista.
la =Inversión adicional en infraestructura realizada por el Contratista para
prestar el servicio al Usuario, en Dólares.
Qa =Capacidad anual de la ínfraestructura asociada a la lr. En su caso, esta
capacidad anual considerará la capacidad incremental que brinde la /~ a la
infraestructura original asociada a !o.
Na =Vida contractual en Aitos que opera la infraestructura asociada a h,
contando a partir del Período en que se finaliza la construcción de dicha
infraestructura yhasta el fmal del Contrato del Contratista.
AREA CONTRACTUAL .1P{M{A 1
,J
Contrato No. CNH•R02-LO~AP-CM-601/2018
Ot =Costos de operación y mantenimiento en los que incurre el Contratista,
asociados a la /o, en Dólares por unidad de volumen manejada en dicha
infraestructura en el Periodo t.
At =Costos de operación y mantenimiento en tos que incurre el Contratista,
asociados a la /~, en Dólares por unidad de volumen manejada en dicha
infraestructura en el Período t.
r =Tasa impositiva iguala 309'0.
a NimoAlr=Fórmula del valor presente de una anualidad de NI períodos con un
rendimiento r.
Z — (1 + T~-N,
a Nilr =
r
r =Tasa de rentabilidad nominal, equivalente a 10.81%
°
NtEACONTRA(7UALAP-CMIAI
Contrato No. CNH-R02-LOJ-AP-CM-(i01/?(I{8
ANEXO 11
CONVENIO PRIVADO DE PROPUESTA CONJUNTA
ARtAC(]NTIUCTUAL AP-C'M{pl
Contrato No. CNH-R02-L04-AP-CM-G01/2018
_~
ophir
~
~
PORMATU CNH 2 CONVP.N10 PRIVAD(1 pE PROPIIP.BTA [Y)NJUN'1'A
CX)NYFJVIU PRIVA00 pF. PROMtE6TA (:(MUUN'fA, qa akbree ltLPSOf.
L7[PI.OAACDSN MLXICO, B,A. DL C.V., rtpesnnda por Sorgk loro Limardu. P(:
CAIBI(:AW MLXICYI UPPJIATIONS, S.A. DL C.V. mperxuada pnr Juet Praecbco Mlnái
Mrtinu y OPNJA MLIOCO L1MIT®, tapotngá por RnDdlo Idpac Velnde Eaná(kn
"bdagranles~, rsapeAivemmle, pn pnrrer una Propueeh omjunu at b I.kilecidn (~114R02LOM201T, lC(bwde a b adjudiaci0n á Cxlnlw dr Lieeucb pra b LeDknclie y
ufnalNe de IDd(wriSseu w Apr Pmf6ndr - Crr(e CxraoarY. á cwdamiW cm
b Gmvocamda CJ[FI-p02-CDYK(i, publkada por k Ccatirido Naciarl á Hidracarburnc a~ el
Il(1F el db 20 á jWb á 20I7, al knor á bs aguiers daleaciunm y clMwle.s:
DF.CI,ARA[](INFS
L Deebn b CxrpeW RLP8OL L>
I.1. Qne r ur eocbdd awe6aida aml'ume a W kyna á Mlaco, y acradih su kpl eziefencia
mn b esoriaua piibRca nOmeo 100,116, osorgida anle b fc ál l.icrrcieda Areenb (iAlva Pétes
ArapM, Nderio Piblico iuimeo ID3 á b Ciudad á Méair.u, i[aviY m d Regirbo Pdblico dc la
Pmpbded y dd Canercio á b miawr Cinád cnn kdu 23 á oeahre á 2003, baju cl folio
nleGnlil eúinea 31IBIS.
I.2 Due r dankilio as aacuertra uólndo m Aveeide Wnptla Ildmeo 1915-61R, (:cdoniu
dlelbltqtc rn, Uekgzadn Álwm ObsBdn, C.P OI000 rn b Cbelad á Mlxico. Mtioca.
1.3. (He al aoiw SsDio Jane I.brrdg ecredd r pmonalidad y hcuNade; madbntc eaornum
pdbliu nónro 51.212 á fade IS á rplkmbm á 2017, nnegadó alr b ft dd Lieeuciadu bs!
Luia Vllbvixecio Caaellada, Ndark Pdbliw edarso 21i á b Ciedad á 1116xim, manJkeatidn
Wljo pWals á dxir vurrled quc ro k len ado marbs, ni IimRadae o rnadilkadaa en forma
alguna, a la Paclr m qa b nscrrbe d preaeik eoovmfa.
0. DxLn b CarpMa PC CAAN:AIJ MY)f.ICb OPLRAT[ONR, S.A. DL C.V.:
Ii.l. Qno a er uociadsd evnuiwida rneforeu: ■ W kye á Mdxico, y acRdlos au Ir.Lal eziaziea
oon k eacsMlra pdbliea a(reo 32,AD5, Wegede ante b k dd I.iceacíado Rxrcieno l.ópci 1W~ex,
Nataria P6Wioo odmeo 222 á b Ciuded á Mótica, ircri(. an al i(cgiWv pdblic.s da b
Pmpkdad y ál Cmrcrob á b sim Ciudad eb fecha 26 á aneo á 2016, Iejo al folio
mesyrdil ndinem SA9972-i.
112 Que a domkllb ae mcueaue ubkadu m Av. l>jlruio Naetzrl 769, 7'ane R Pisn A IM.
Aatplbr~ón Cnmda, Miguel Hidalgo, CiudW da M4ko, C.P. I 1520.
11.3. Qr d:br Jar Pnue:uen MlMn. MaMne7. acmdie m pewoelidad y bwlledea, mcdianle
aaeilun pdbYce minreo 3A,796, eMorgaAs rta b ft ál Woencbdo Ponciarn fApex 1Wrn,Nnrrk
Pdblico iuimeo 222 á la Ciuded á Méziw, nrnifralendn Irjo pmme á dak vardsd que ro k
Pigina [ dv D
?
AREA CONIRACflJAL AP-CM-CAI
Contrato No. CNII-Rí12-L04AP-CM-Gl1112018
ophir
~
rJ
han sido revoudaa, m hmnadas e modificado rn forme dgrma, u la feche rn yn: se suscnM: d
presente wnvrniu.
III.Oeclan In ('rxnp6ú OPIIIR ME7UC0 LIMITED:
fare
I I i.l .
es una socicdad conrtimim coe
aisrrnme cnn cl catificedn de constitruión de la wricdW, emitido d 9 de novrwtbte rk 2016, pa
/ GR♦uvd wd Wnfu)
Ri.2 (?ue su donrkilin se encrKrrtn uhkaAn en [iuillermn (ientlkcU®erca 1600, Ihw Is~H. C'el
('enrm de fiudad Sanb fe, f.p 01210, f iuAM rk Mrúrim. Mlxien.
(art
el seMx Rrrgdin 1 .(rpn Vclude fstsaáa, acredifa au perwnalided y fawMadea, mulinnlc
Itl.l.
escntura públiu núrnam 197.065, uurp).da nmc la fc del Iicenciark Jnequin C'Ycres Jirrrenez
I yFamll, N Wrrin Públius Mancry 132 do In ('rurbd da Mla kn. memfmYrxb baJo prgela ak tkci
verclad yrre nu le ban si8r revrxadas. nr limnadas u inodi(madas en frmne alRuna. a le feehe rn que
sl wxnh cl Ir~w.iac vnrrvenx,.
IV. Loa IokgraNas dt
IV.1 ()iw esWa de ecrrurdo en fumrali~ar el presa.nk cunvenm um el ydlje6+ ak pxnkipr
wnJunteincolc cn Idrmiws dc lo peviem a, las Baws dc b I.iviwnhc,
IV2. ()cae seflafen srurm, ibmrcilb camón el ubicada sin 2g55 I'«hnok~gy fosa f]rrve, 'fbe
Waadbnds, 'I eras 773Y I bslarkn Unidas rk Arrrirkn, v n,mn dirm~iorrn rk canas ekeuónkn
recibir
cmnurx:v
paca
oír
y
nauGraciurca
Y
Y
I V.3.
(aK esrin dc ewado en oDltgarse. sl tmw de {us syumdcs:
Se elimina información
confidencial
con
fundamento en el articulo
113, tracción I tle la Ley
Federal de Transparencia
y Acceso a la Información
Pública, debido a que
constituye
un
dato
personal concerniente a
una persona física que
permite identificarla y
vincularla con su centro
de trabajo.
CLAU.tiULAF
PRIMERA: Objda Lus Intedrames convcin:n cu uy¡upane cun cl ubjcm Je presrrW una
Pmlxxnq cnnimrn pma perdclpm m b Ltcrtaci0n bya b figun rk: Lktlamc AyiqWu.
CF.(:UNDA: Adirldadn y rapaaatbY(dda ~
cada Capta ae rddip ■ ejacaur Y
asun(r. f:n caw dc resulur Lki~lr Oamadur, hrs Inleparda sc ubligaa a lu siguiark.
I.
RF.Pti(yl, f:XYL(IRACIÚ[i MC%ICO, SA. DE C.V., se sddip ■ cjecular mrd,
InleRrwnc y(lperar6r flaigauln, Indas bs activrdWes inharntes e dkho cargo rk
(3lsredx fkcignaAn. incitryxrdo ILi de wpork tlutko b cantribucián I'nsencxva ar
funciim Ae w cutrfa rk parlkrpacrón, ew axrm Ainpr, ourrr le n:pnsscmacion, d lidaargrs
cn b cjn:uax5n ,kl plan ik expkrwión y, en w ww, tl pbn dt dmrrolb para la
catracción rk hlrlfrlCYArlrca W3o srrtfwtne al l'ardtem pern b Fxpkxacuin y FsVaccirc
de Ilxlnrcmfxrm hap b \lulalúlaA dc I.icmvia en Apm Pmfurrdas. yue mºr usn aa
adjrdiudu, sicnrprt wjaa a k ecra+dndu en Imr dnGurxxsbrs paniw,brea cdebraáss ertlrt
he Inrcpnnk~s.
y
y
~
Pagüu 2 d< R
3
.SIttA ('(1VlRAC'TIJAL AP('M{al1
Contreto No. CNH-R02-L04-AP-CM-G01/2018
ophir
D.
PC CARIGAW MLx[CO OP6RATIOIVB. 6.A. ~DC C.V, ae abliy a ejecldr. narlo
fateanme, les aMhWrdea de eqxrne tecnico y la mmribucldn nrruciera en fblrcMrr dc m
ErnIB de prticip.cidn, Mjo y oorforat d CrJNnn para la Pxplarciár y Exteeocidr dr
Hidroarburu hajo Y Modalidad dc I,iceacia m Apes Prefumks, yuo an rr cem sea
adjudkado, sienpre wljno • b aaKdwb en M docwneaoa pankuWes celebrada emrc
la Integremes
DL
OPRIR MCYICO LIMfI'PD, z ubnya a rjra¢ar oman Inteyaea Ins anivxladcs rh
aeprta oEerreo y Vi cenrihretdi firerckm en Porciáa de su cuoY de partreipacidr. Mjo y
coafomle al Corro>to pan la P~eplarcido y F~rloucióo de Hidrocebuw baju le MudalidW
de Lkellcia en Aprn ProfuMu, que en ar caaa ea a~udundo, rlenprr auJao ¢ lo
amrtiadn ar la documalta pnniculare.s celabrada rmtre ka IneQaaa.
T6RC6RA: DaakraeNr dN rcPwaainrte eaair pder M praerueMr de b Prrpaah. La
IweM1mta coavierreo que Y Compala REPSOL RXPLORACIOI4 MLXICO, SA. DF. C.V.,
avi N represrWrde crrnie pea 6 proxnarcidrr do le(a) PnpuesWa). f:n tal vinu4 bls
rryrararlenrm blrrke de RRPSOL RAPLORACIÓN MCxICO, S.A. DR C.V., los aMeea Luie
CnrMss Rowtelxr, Svgiu 1¢ac I.irunó yPo IaasW Hpduoins, trndrin dc narre irrliridrwl la+
fas9ltadea aasrrein y auftisrba po actuw wue br Currvaart, m uarlbe y rcprmerocihr Je
los IntaprNea en rnkq y cada une de la una y rrarys de la Ircrxldn y la yur de elle x
denvan, ar ooaa pam nrme mda elw da dourmrNos y rrcibir mda elw dn aatifwwronsv
irtluyardo ha dº aricra pesreal, wnCurnre a W Jrzntu er d pala rntarwl u wslrwnarm
pdblito que k rea marpdo pan ºks e2n(+a, mwno que ae aiqunu d promrar cenrenio cano
Anr.xo ONlco.
C9JARTA: Oparador OaIRWa Im in(e(pn)esdeai®mr en eee ncao, aujeb e N xkbraciór ucl
Cordtato. a 4 Canprdfa RLI'BOL CIU'IARAC16N MLICICO, 4A. DL C..V., mmo ()pere4r
pm rrdns kia eferuus bpks a que Iwye hlgar.
Cldwh. QUDYI'A: Pamnuje dr MrYklpa(Ybrr. I~x Intepmtea QeI I.icimrae Apnlpadn
alablecm qne el porneaiaje de pMkiprciM que ks mrrerpadera del ContolD, tord dc la
dlpréar Rme:
L
D.
IIL
40X REPS(Jl. EXPLURACIiJN MEXICO, S.A. Dn CN.
40K P(' CARKiALI MEXXA OPf•.RA'fIONS, S.A. da C.V.
,
.
20%(M'HIRMEXICOIJMITEU.
S6XTA: ObIQaeNr Coyub y tlalWrla. Lw lrlopmtes z ublipw en fanw wnjuma y
rolideia radn: d y ank la Cuavuant. a battr fralt a lodaa las obllgacbwn 4ue resultn dc u
I.kitzi6r, irchryendn la rusoipeiAn del n de krc Contra4w mrrtapondicnaes.
IKelna J de R
4
ÁREA CONTRACTUAL AP-CMG01
Consrafo No. CNH-R02-L04-AP-CM-G01 /2018
ophir
~,.~r..
V
ti{'PTIMA: ('nnlidenthlidad de la I~Aosmufód. Los InNpaMex no padtdn drvulpr W
Cuerta
Infilrmacinn Con(dcncial qu oMrngn del Cuarto dc Del(ss dc AAaas I'mfundex
CielvnlnnNÍA, sin tlUlllr'vecidn CRprese IIC a i'nllnrcaMe.
F.I prarntc C'nnvrnin Priv(dn dc Pnqnresle Cnnjwila se firina pnr M Inoepultea en a ejcmplves
nrignudev, on IR ('ilRlnd de Mlvips, a I(xs I A dlu dal ma de aslam dn 1AI8.
PhR~nn d Je A
.ARLACONTRAC'TUALAP~(:~1
Contre[o No. CNH-R02-1,04-AP-CM-G01/2018
ophir
Caatptnie: RT.P31/1. ICXPt.QRAC1áN MR.XI(1).3.A. DR t'.V.
..
~_.
...
~-
~
Cdgie lae I.imudn
Repnmunre legl
Plgw S de 8
-~ T
ÁREA CONTRACTUAL AP-C'M-(i01
Convato No. CNH-R02-Loi-AP-CM-G01~2018
ophir
~
~
Co~eñic 1'C f ARI[:AL1 M~XtM OPERATIINI4 RA. dt f_ V.
luen iMl9eco AAbndez M'ninv
Repraentenre kgsl
Palnne 6 de 8
~
ARLA C(IVTNA('TUAL AP<:M{ill l
Contrato No. CNH-R02-L04AP-CM-G01/201S
ophir
co~np.nl.: uniut A+ewco LIMITBD
Rogetio LÓpez VeMMt Ewade
Repmmtmee Itpl
Pfaine 7 de ~
~~
l~ACONTRA(7UALAP{M-Cí(11
(///
f~
Contralo No.
C'NI1-R112-LUJ-AP-C'M-GUI2UI8
e rtwvo~
ANEXO ÚNICO
Poda Notarial
PúRiiu S Je B
9
AREA CONTRACTUAL AP-CM{i01